




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、2022年機械加工合同樣本范本甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。第一條 加工成品品名、規格(長,寬,高cm)單位、數量、備注第二條 加工成品質量要求:一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.第三條 原材料由甲方提供.第四條 圖紙由
2、乙方于_年_月_日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.第五條 工程價款:按核定價格單計算款_元.第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:_年_月_日至_月_日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達
3、成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_元計算,共計_元,全部費用由乙方負擔.第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_元計算,共計_元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,
4、并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條 甲方的違約責任一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五、甲方不能交付定作物的
5、,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金.六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.第十三條 乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金.三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的
6、損失.六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于_年_月_日經公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式_
7、份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.甲方:(蓋章)代表人:地址:電話:開戶銀行:帳號:乙方:代表人:地址:電話:開戶銀行:帳號:_年_月_日2022年機械加工合同樣本范本(二)承攬方:_地址:_ 郵碼:_ 電話:_ 法定代表人:_ 職務:_定作方:_ 地址:_ 郵碼:_ 電話:_ 法定代表人:_ 職務:_定作方委托承攬方加工_,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條 加工成品編號名稱規格單位數量備注第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞
8、原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條 規定執行。第四條 技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
9、承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期
10、限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按
11、約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,
12、并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(_%_%)或酬
13、金總額的_%(_%_%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定
14、作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(_%_%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(_%_%的幅度)違約金。三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定
15、作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款 規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 3《月是故鄉明》教學設計-2023-2024學年五年級下冊語文統編版
- 2023七年級數學下冊 第一章 整式的乘除6 完全平方公式第2課時 完全平方公式的應用教學設計 (新版)北師大版
- 3《不懂就要問》教學設計2024-2025學年統編版語文三年級上冊
- 11白樺(教學設計)-2023-2024學年統編版語文四年級下冊
- 《平行與垂直》(教學設計)-2024-2025學年四年級上冊數學人教版
- 6《加快溶解》教學設計-2023-2024學年科學三年級上冊教科版
- 《第10課 問題的分解》教學設計教學反思-2023-2024學年小學信息技術浙教版23五年級上冊
- 規范經營管理培訓課件
- 腹膜透析導管感染的護理
- 1《讓目標導航學習》(教學設計)-魯畫版心理健康五年級上冊
- 一年級上冊勞動《各種各樣的職業》課件
- 2024至2030年中國牧業飼草市場發展現狀及潛力分析研究報告
- GB/T 4706.17-2024家用和類似用途電器的安全第17部分:電動機-壓縮機的特殊要求
- T-CERS 0007-2020 110 kV及以下變電站 并聯型直流電源系統技術規范
- 食品工廠機械與設備第二版許學勤課后習題答案
- 政治論文格式模板范文1000字
- 高中數學選修一(人教A版2019)課后習題答案解析
- 職業道德與法治 第13課《學會依法維權》第二框課件《崇尚程序正義》
- 急性胰腺炎治療指南2024
- 《做一個生態瓶》導學案
- 2022年信創產業發展基礎知識
評論
0/150
提交評論