公司建設合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：____________________

鑒于發包方擬在__________地區建設一幢__________項目，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就項目建設的有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目總投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同主體及權利義務

2.1發包方權利義務：

（1）負責項目的立項、審批、融資等工作；

（2）負責提供項目建設所需的土地、規劃、環保等手續；

（3）負責項目建設的監督管理；

（4）按照合同約定支付工程款；

（5）協助承包方辦理相關手續。

2.2承包方權利義務：

（1）按照合同約定完成項目建設；

（2）保證工程質量、安全和工期；

（3）按照發包方要求提供施工圖紙、施工方案等技術資料；

（4）接受發包方的監督管理；

（5）按照合同約定支付各項費用。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：

（1）工程進度款：按照實際完成工程量的一定比例支付；

（2）竣工結算款：在項目竣工驗收合格后支付；

（3）質保金：在項目竣工驗收合格后一個月內支付。

3.2結算方式：

（1）結算依據：按照合同約定的工程量、工程款支付方式和結算標準；

（2）結算期限：自項目竣工驗收合格之日起三十日內完成結算。

四、工程變更及索賠

4.1工程變更：

（1）因設計變更、地質條件變化等原因導致工程量、工期發生變化，雙方應協商一致；

（2）變更后的工程量、工期及費用由雙方另行簽訂補充協議。

4.2索賠：

（1）因發包方原因導致工程延誤、停工等損失，由發包方承擔；

（2）因承包方原因導致工程延誤、停工等損失，由承包方承擔。

五、違約責任

5.1發包方違約責任：

（1）未按合同約定支付工程款的，應向承包方支付違約金；

（2）未按合同約定提供項目建設所需手續的，應承擔相應責任。

5.2承包方違約責任：

（1）未按合同約定完成工程建設的，應承擔相應責任；

（2）未按合同約定保證工程質量、安全和工期的，應承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1本合同在履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除后終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.項目設計文件

3.施工組織設計

4.工程量清單

5.合同簽訂日期：____________________

6.合同簽訂地點：____________________

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

年月日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：____________________

丙方（以下簡稱“監理方”）：____________________

鑒于發包方擬在__________地區建設一幢__________項目，為確保項目質量、工期和投資效益，甲乙雙方同意引入第三方監理方對項目建設進行監督管理。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方及監理方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就項目建設的有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目總投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同主體及權利義務

2.1發包方權利義務：

（1）負責項目的立項、審批、融資等工作；

（2）負責提供項目建設所需的土地、規劃、環保等手續；

（3）負責項目建設的監督管理；

（4）按照合同約定支付工程款；

（5）有權要求監理方對項目進行定期或不定期的監督檢查；

（6）有權要求監理方對承包方的施工過程進行監督，確保施工質量、安全和工期符合合同約定。

2.2承包方權利義務：

（1）按照合同約定完成項目建設；

（2）保證工程質量、安全和工期；

（3）按照發包方要求提供施工圖紙、施工方案等技術資料；

（4）接受發包方和監理方的監督管理；

（5）按照合同約定支付各項費用。

2.3監理方權利義務：

（1）對項目建設進行全過程監督管理，確保項目質量、安全和工期符合合同約定；

（2）對承包方的施工過程進行監督檢查，發現質量問題及時通知承包方整改；

（3）對施工過程中的違規行為進行制止，并向發包方報告；

（4）定期向發包方提交項目進度報告和監理工作報告；

（5）對監理工作過程中出現的失誤承擔相應責任。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：

（1）工程進度款：按照實際完成工程量的一定比例支付；

（2）竣工結算款：在項目竣工驗收合格后支付；

（3）質保金：在項目竣工驗收合格后一個月內支付。

3.2結算方式：

（1）結算依據：按照合同約定的工程量、工程款支付方式和結算標準；

（2）結算期限：自項目竣工驗收合格之日起三十日內完成結算。

四、工程變更及索賠

4.1工程變更：

（1）因設計變更、地質條件變化等原因導致工程量、工期發生變化，雙方應協商一致；

（2）變更后的工程量、工期及費用由雙方另行簽訂補充協議。

4.2索賠：

（1）因發包方原因導致工程延誤、停工等損失，由發包方承擔；

（2）因承包方原因導致工程延誤、停工等損失，由承包方承擔；

（3）因監理方原因導致工程延誤、停工等損失，由監理方承擔。

五、違約責任

5.1發包方違約責任：

（1）未按合同約定支付工程款的，應向承包方支付違約金；

（2）未按合同約定提供項目建設所需手續的，應承擔相應責任；

（3）未按合同約定支付監理費用的，應向監理方支付違約金。

5.2承包方違約責任：

（1）未按合同約定完成工程建設的，應承擔相應責任；

（2）未按合同約定保證工程質量、安全和工期的，應承擔相應責任；

（3）未按合同約定接受監理的，應承擔相應責任。

5.3監理方違約責任：

（1）未按合同約定履行監理職責的，應承擔相應責任；

（2）因監理工作失誤導致工程質量、安全和工期出現問題的，應承擔相應責任。

六、爭議解決

6.1本合同在履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除后終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及監理方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.項目設計文件

3.施工組織設計

4.工程量清單

5.合同簽訂日期：____________________

6.合同簽訂地點：____________________

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

年月日

第三方介入的意義和目的：

1.提高項目建設質量，確保項目符合設計要求和國家標準；

2.加強對承包方的監督管理，防止出現質量、安全和工期問題；

3.確保項目建設過程中的資金使用合理，避免浪費和腐敗現象。

甲方為主導的目的和意義：

1.發包方作為項目建設的主導方，有權對項目建設進行監督管理，確保項目按期、按質、按預算完成；

2.甲方通過引入監理方，可以更加有效地保障自身權益，降低項目風險；

3.甲方在合同中享有更多的權利條款，有利于保障自身利益，降低損失。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“業主”）：____________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：____________________

丙方（以下簡稱“設計方”）：____________________

鑒于業主擬在__________地區開發一幢__________項目，為確保項目設計質量、施工安全和施工方權益，甲乙雙方同意引入第三方設計方對項目設計進行審核，同時保障施工方的施工權益。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方及設計方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就項目建設的有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目總投資：____________________

1.5項目工期：____________________

二、合同主體及權利義務

2.1業主權利義務：

（1）負責項目的立項、審批、融資等工作；

（2）負責提供項目建設所需的土地、規劃、環保等手續；

（3）按照合同約定支付設計費用和施工費用；

（4）對設計方提供的設計方案進行審核，確保符合項目需求；

（5）對施工方的施工過程進行監督，確保施工質量、安全和工期。

2.2施工方權利義務：

（1）按照設計方提供的設計方案和施工規范進行施工；

（2）保證工程質量、安全和工期；

（3）按照合同約定提交施工圖紙、施工方案等技術資料；

（4）接受業主和設計方的監督管理；

（5）按照合同約定支付各項費用。

2.3設計方權利義務：

（1）對項目進行設計，提供符合項目需求的設計方案；

（2）對施工方提交的施工圖紙和技術資料進行審核，確保設計方案的可行性和安全性；

（3）對施工過程中發現的設計問題進行整改，確保項目質量；

（4）按照合同約定提交設計成果，包括設計圖紙、設計說明書等；

（5）對設計過程中出現的失誤承擔相應責任。

三、設計費用及支付

3.1設計費用：____________________

3.2支付方式：____________________

3.3支付期限：____________________

四、施工費用及支付

4.1施工費用：____________________

4.2支付方式：____________________

4.3支付期限：____________________

五、工程變更及索賠

5.1工程變更：____________________

5.2索賠：____________________

六、違約責任

6.1業主違約責任：

（1）未按合同約定支付設計費用和施工費用的，應向設計方和施工方支付違約金；

（2）未按合同約定提供項目建設所需手續的，應承擔相應責任；

（3）未按合同約定支付監理費用的，應向監理方支付違約金。

6.2施工方違約責任：

（1）未按合同約定完成施工任務的，應承擔相應責任；

（2）未按合同約定保證工程質量、安全和工期的，應承擔相應責任；

（3）未按合同約定接受監理的，應承擔相應責任。

6.3設計方違約責任：

（1）未按合同約定提供設計成果的，應承擔相應責任；

（2）因設計失誤導致工程質量、安全和工期出現問題的，應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除后終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方及設計方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目可行性研究報告

2.項目設計文件

3.施工組織設計

4.工程量清單

5.合同簽訂日期：____________________

6.合同簽訂地點：____________________

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

年月日

乙方為