1、 成都家庭裝飾裝修工程施工合同 合同編號：_ 施工合同發包方：_ 住所地址：_ 聯系方式：_ 手機號：_ 施工合同承包方：_ 單位地址：_ 法定代表人：_ 工程監理人：_ 聯系電話：_ 本工程設計人：_ 聯系電話：_ 本工程項目經理：_ 聯系電話：_ 依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下條款： 第一條 工程概況 11 工程地點及面積：_ 12 工程造價：￥_元，大寫：_ 13 工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。 乙方包工、包全部材料。 乙方包工、部分包

2、料，甲方提供部分材料； 乙方包工、甲方包全部材料。locALHOST 14 工程期限_天；開工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日 第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂工程監理合同，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。 第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供： 31 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_月_日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。； 32 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付； 33 施工圖紙雙方簽字后生效。 第四條 甲方義務 41 開工前_天，為

3、乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”； 42 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項； 43 負責協調施工隊與鄰里之間的關系； 44 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線； 45 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收； 4

4、6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納，乙方協助提供物管所需相關材料。 第五條 乙方義務 51 施工中嚴格執行國家住宅裝飾裝修工程施工規范，保證工程質量，按期完成工程； 52 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任； 53 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境； 54 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通； 55 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場； 56 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔； 57 乙方設計師負責對甲方

5、提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。 第六條 工程變更 61 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議裝飾裝修工程變更單，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔； 62 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來

6、回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費； 63 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工123下一頁 。 第七條 材料的提供 71 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔； 72 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格

7、、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提； 73 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費+材料運輸費；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任； 74 除合同注明外，五金、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_%的采購費及運輸費。 第八條 工期延誤 81 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： 工程量變化和設計變更； 不可抗力； 甲方未按時參

8、加階段驗收而造成的停工； 甲方同意工期順延的其他情況。 82 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延； 83 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延； 84 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。 第九條 質量標準 91 雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收： gb50210-2001建筑裝飾裝修工程質理驗收規范 成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定 其它驗收標準：_ 92 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時： 可向

9、成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解； 如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。 第十條 工程驗收和保修 101 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收： 水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收； 油漆、面層涂料施工前驗收； 竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔； 102 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦

10、理移交手續，并填寫工程保修單。 第十一條 工程款支付方式 111 雙方約定按以下第_種方式支付工程款： 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款： 支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內 其他支付方式：_ 112 工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。 113 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方

11、自負。 第十二條 違約責任 121 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償； 122 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利； 123 甲方未按期支付第二次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2的違約金； 124 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所

12、需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。 125 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式 雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_種方式解決： 向_仲裁委員會申請仲裁； 向人民法院起訴。 第十四條 幾項具體規定 141 工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費； 142 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用_元，； 143 施工期間，甲方將外屋門鑰匙_把，交給乙方施工負責人_負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用； 144 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_點_分至_點_分；下午_點_分至_點_分。 第十五條 附則 151 本合同簽訂后工程不得轉包； 152 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字后生效，甲、乙雙方各持一份； 153 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三