1、合同編號:樁基工程施工合同工程名稱:工程地點:甲方:乙方:樓號樁數（根）施工樁長（米）樁體材料樁徑（毫米）工程量單價樁基總價（元）合計總工程款：（大寫）人民幣（¥）注：（1）本合同所涉及價款均為含稅價。（2）本合同總價一次性包死，此價款包含但不限于人工費、機械費、稅金、各種措施費、檢測費、試樁費、協調費、二次進場費、場地清理費等。若有變更，雙方必須簽訂補充協議，否則甲方有權拒絕結算變更部分工程。第四條價款支付1、本工程無預付款，按工程進度付款（付款比例不高于工程產值的80%,人員設備進場支付工程價款的%;工程完工%,支付合同價款的%;工程完工付至合同總價款的80%樁基檢驗合格轉交相關

2、資料后進行結算，工程施工至部位后支付剩余合同價款。2、若甲方分期施工，可按照前款付款進度分期支付。3、甲方付款前乙方應提供合法有效的等額發票，否則甲方有權拒絕付款。第五條工期本工程工期為日歷大，本合同定于年月日開工、至年月日竣工。如遇下列情況，經甲方現場管理代表簽字證明后，工期相應順延:1、開工前甲方不能按時交出場地，接通水電。2、甲方設計變更影響施工。10、第六條甲方權利與義務1、開工前向乙方提供施工所需相關技術資料。2、開工前做到場地三通一平（水、電、路通和場地平整）,清除地上地下障礙物。3、負責施工過程中對乙方的工程質量、安全、文明施工和進度進行監督和檢查，協調施工中出現的問題。4、有權

3、要求乙方撤換由其派遣或雇傭的工作不能勝任、玩忽職守、工作不負責任的工作人員。5、協助乙方處理因震動或噪音對其他單位或個人引起的矛盾或糾紛。6、第七條乙方權利與義務1、自行雇用職工并負責支付其工資，并對其職工的行為負完全責任。2、開工前應根據工程地質特點和設計要求編制好施工組織設計書或施工工藝細則，做好施工準備，工程竣工后及時提交資料及竣工報告一式份。3、按照建筑地基基礎工程施工質量驗收規范（GB50202-2002）等相關國家技術規范組織施工，并按照施工地區要求提供完整的樁基施工相關技術資料，確保工程質量。4、安裝施工和維修施工使用的照明、圍攔設施，負責其安全保衛；并自理水電費、垂直運輸費、保

4、管費、房屋租賃費、食宿費等。5、負責對施工范圍內其它分項工程成品的保護工作，并承擔因防護不當而引發的責任。6、施工中如發現設計不合理，應以書面形式通知甲方，由甲方在五日內與原設計單位商定提出修改或變更設計，甲乙雙方必須簽訂補充協議。7、遵守甲方工程管理規定，按時參加例會，接收甲方、監理方對施工質量、進度、'8、竣工（或合同終止）時按甲方要求運出其設備、剩余材料、垃圾及各種臨時設施，并保持整個現場整潔。9、處理因震動或噪音對其他單位或個人引起的矛盾或糾紛。第八條安全條款1、乙方按有關規定，須采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用；發生重大傷亡事故

5、，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表；甲方為搶救提供條件，乙方承擔發生的費用和責任。2、乙方自備機具、勞保用品及材料等必須是質量合格，符合安全標準的產品，否則所發生的后果均由乙方承。第九條竣工驗收1、乙方在工程竣工前日，應將驗收日期以書面形式通知甲方，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，工期相應順延。2、竣工工程驗收以建筑地基基礎工程施工質量驗收規范（GB50202-2002及國家頒發的其他施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。3、委托有資質的單位對樁基進行檢測，檢測費用由承擔。4、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起天內，乙方向甲方移交工程及竣工資料

6、完畢。第十條違約責任1、如乙方未按合同約定日期竣工，逾期不超過日的，由乙方按合同價款逐（每日）支付違約金；逾期超過日仍未為竣工的，甲方有權解除合同，乙方按合同價款20%向甲方支付違約金,并承擔由于工程逾期給甲方帶來的一切損失。（以上違約金累加計算）2、工程竣工后，經驗收未達到合同約定質量標準或未能通過的，乙方應繼續改進直至通過驗收，工期不予順延。同時乙方應承擔違約責任，并負擔由此引發的一切損失。3、合同終止前，如乙方未嚴格履行協議所規定的義務而造成的工程、財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任及所發生的費用。4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工5個

7、工作日以上的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。5、乙方不按時進場開工，在甲方發出書面通知后的5日內仍不進場施工的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10%作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。6、乙方進場后，未履行完合同中途退場或拒不履行合同約定的其他主要義務的，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10%作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。7、甲方未按約定付款的，應賠償乙方因此遭受的全部損失。第十一條爭議解決方式：在履行本合同時發生爭議可以雙方協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院裁決。第十二條合同生效本合同本合同共計一份，甲方執份，乙方