Word1/12023工程施工勞務合同范本2023工程施工勞務合同范本發包人：

承包人：

依據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循公平自愿、公正和誠懇信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商全都，訂立本合同。

第一條工程概況

工作內容：

工程名稱：

工程范圍：

其次條作業人員：

第三條合同工期

開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。

第四條合同價款

1、合同價款為：_________元（人民幣），大寫：_________元。

2、合同價款的確定原則（在確認的方式前劃"√"）：

經過招投標確定或雖未經招投標程序，由承、發包雙方協商全都，確認：

（）本合同價款為固定價格，在商定的風險范圍內合同價款不再調整。

（）以___年施工預算或____施工概算定額為依據。

（）定額工以外發生的零星用工單價_______元/工日。（以實際發生，書面簽證資料為準）

第五條合同價款的結算和支付

1、結算、決算資料：

（2）承包人依據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令，支配作業人員完成作業內容，并取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。

（3）有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場簽認資料等。

2、合同價款的結算和決算：

（1）發包人應于每月____日對承包人完成的工程量賜予核實、確認并共同履行書面結算手續。

（2）工程交工后_____日內，承包人向發包人遞交完整的決算資料，發包人在收到決算資料后28日內進行核實，賜予確認并辦理分包工程決算手續。

3、合同價款的支付：

（1）合同價款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六條平安施工、重大傷亡及其他平安事故處理

1、平安施工：發包人、承包人必需貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關平安生產的法律法規及各項規定，嚴格按平安標準組織施工。

2、重大傷亡及其他平安事故處理：

（1）發生重大傷亡及其他平安事故，承發包雙方應實行緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者，愛護事故現場，如因搶救傷者必需移動現場設備，須作出書面記錄或拍照。

（2）根據有關規定，發包人承包人應分清責任，由事故責任方擔當相應的責任。發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

第七條工程質量、驗收與保修

1、工程質量應達到設計圖紙要求及商定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不全都，承包人應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

2、承包人必需根據國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發覺設計有誤，須馬上向發包人提出，取得文字變更洽商手續后方可連續施工。因發包人緣由造成窩工的，由發包人予以經濟補償，因承包人緣由造成窩工的，工期不順延，發生的費用由承包人擔當。

3、分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢后28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。

第八條工期延誤

1、對于以下緣由造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。

第九條文明施工

1、發包人、承包人應嚴格執行北京市人民政府頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。

2、發包人應向承包人供應符合標準的施工條件，如發包人不能供應現場食宿條件或雙方商定由承包人自行解決食宿的，由發包人根據標準予以補償。

第十條材料機具供應

1、由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人供應的機械設備、防護用具由發包人選購并供應到施工現場（400米內）。

2、承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強修理保養。

第十一條發包人的權利及義務

1、負責供應場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、平安、場容等方面的交底。

2、負責于_______年_______月_______日供應施工圖紙_______套，供應必要技術資料和辦理施工洽商。

3、負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、平安生產及按圖施工狀況，材料領用狀況及行政管理事務。

4、負責解決施工中存在或發生的技術問題。

第十二條承包人的權利和義務

1、承包人對與其確定勞動關系的作業工人必需仔細審查，保證人員的政治素養、身體素養和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

2、承包人需將其作業人員登記造冊（須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼），作為本合同附件。

3、在施工生產過程中，承包人必需保證人員相對穩定，不能隨便變更備案人員，人員變動率小于___%，聽從發包人的統籌支配，統一調動。

4、當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向發包人出具書面通知，并辦理變更手續。

第十三條違約責任

1、發包人違約責任：

（1）由于發包人緣由造成停工、窩工時應按實際發生狀況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能連續履行合同時，雙方協商后可提前終止合同。

（2）由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人擔當。

（3）發包人超過商定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付發包人不按合同商定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。

2、承包人違約責任：

（1）因承包人緣由造成發包人工期延誤或工程質量嚴峻不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

（2）承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫擔心排施工任務（窩工損失承包人自負），并書面通知承包人，直至終止合同。

（3）因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人擔當。

第十四條合同爭議的解決

在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，向___________人民法院起訴。

第十五條合同的生效與終止

本合同經雙方法定代表人或托付代理人簽字蓋章后生效。法定代表