水上餐飲游艇基地建設工程施工合同_第1頁
水上餐飲游艇基地建設工程施工合同_第2頁
水上餐飲游艇基地建設工程施工合同_第3頁
水上餐飲游艇基地建設工程施工合同_第4頁
水上餐飲游艇基地建設工程施工合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

水上餐飲游艇基地建設工程施工合同合同編號:[合同編號]甲方：[甲方名稱]地質：[甲方地質]聯系人：[甲方聯系人]方式：[甲方]乙方：[乙方名稱]地質：[乙方地質]聯系人：[乙方聯系人]方式：[乙方]鑒于乙方具備相關資質和能力，甲方有意委托乙方進行水上餐飲游艇基地建設工程的施工工作，雙方經過友好協商，達成如下合作合同：第一條合同工程范圍1.1項目名稱：水上餐飲游艇基地建設工程。基地建筑物的設計、施工和裝修游艇碼頭的設計、施工和安裝環境景觀的規劃和設計基礎設施的建設，如供水、供電、通風、排污等具體工程范圍詳見工程施工圖紙和技術規范。第二條工期2.1本工程的總工期為[工期]，自合同生效之日起計算。2.2如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并與甲方商討解決方案。第三條付款方式（1）首期款：工程開工前，支付總工程款的[首期款比例]作為首期款；（2）進度款：按照合同約定的工程進度和相關驗收標準，甲方分多次支付進度款；（3）驗收款：工程竣工并經甲方驗收合格后，支付剩余工程款。3.2乙方應提供相應的發票和支付憑證，并在接到付款通知后的[付款期限]內向甲方提交申請。第四條質量標準4.1本工程的施工質量應符合國家有關標準和規定，并按照設計文件、施工圖紙和技術規范要求進行施工。4.2乙方應在工程竣工后向甲方提供保修期為[保修期]的施工質量保證書，對合同工程所施工的各項工程進行保修，保修期內，合同工程發生質量問題的，乙方應及時無償修復。第五條合同變更和終止5.1若因工程需要或其他原因，甲方要求對工程進行變更的，應由甲乙雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。5.2若因不可抗力等不可預見的情況，導致工程無法進行或終止的，甲方和乙方均有權提前終止合同，并及時通知對方。終止合同后，應按照雙方約定進行結算。第六條違約責任6.1若甲方未按照合同約定的工期和付款方式支付工程款的，應按照下述方式承擔違約責任：（1）工期延誤：每延誤一天，甲方應向乙方支付相應的違約金；（2）付款延誤：每延誤一個付款期限，甲方應向乙方支付相應的違約金。6.2若乙方未按照合同約定的質量標準進行施工或未能按時完成工程的，應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于修復、賠償等。第七條爭議解決7.1本合同的履行與解釋受法律的管轄。7.2因本合同引起的任何爭議，應經甲方和乙方友好協商解決。協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工并進行最終結算之日終止。8.2本合同一式兩份，甲方和乙方各執一份，具有同等法律效力。甲方：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論