1、建筑鋼結構制作安裝合同鋼結構工程合同（2017）發 包 人： 承 包 人： 工程名稱： 合同編號： 簽約地址： 簽約時間： 建筑鋼結構制作安裝合同發包人（甲方）： 承包人（乙方）： 簽訂時間： 2017 年 月 日簽訂地點： 根據中華人民共和國合同法、建筑法、建設工程質量管理條例、民法通則等相關法律、法規，遵循平等，自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。第一條 工程概況一、工程名稱： 二、工程地點： 三、結構形式： 四、建筑面積： 以施工圖紙建筑面積為準 五、層數、建筑高度： 六、工程項目批準文號： 七、資金來源： 自籌 第二條 工程承包范圍一、工程承包范圍 廠房鋼結構工程

2、二、本工程基礎設計由 發包人 負責并承擔費用，預埋構件的制作由 承包人 負責，安裝埋置由 發包人 負責、承包人負責現場指導，基礎施工由發包人負責并承擔費用。三、鋼結構施工圖紙由 發包人 設計制圖。由 發包人 審核并簽圖章。第三條 合同價款一、本工程合同價款：計人民幣（大寫）： ￥： 萬元。，承包人負責將到場的屋面板、墻板按照圖紙設計要求完成安裝。 本合同為包干合同價格，合同簽訂后，材料價格上下浮動小于150元/噸不影響合同總價。承包人因按照合同總價按時按質的完成工程。 合同價格包括材料費、加工費、構件制作、運輸、工程安裝費。本合同價格不含總包管理費和配合費用（若存在）。三、本合同承包的工程量以

3、雙方協定的范圍為準，范圍以外的工程及發包方提出設計變更增加的工程量，按以下原則和辦法計價，追加合同價款：1、合同報價單中已有相同單價的，按該單價執行。2、合同報價單中無相同單價的，按雙方確認的追加價款執行。3、工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。四、本工程最終結算價款為：固定合同價追加合同價款費用。第四條 變 更一、因發包人變更設計條件或提出變更設計的，由發包人承擔下列費用和責任：1、材料設備增加的，追加材料設備款；2、工程量增加的，追加合同價款；3、造成承包人構件制作和安裝返工、停工或材料積壓的，賠償損失；4、造成工期延誤的，工期順延。二、本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變

4、。但發生圖紙變更和發包人工程量增減時，以工程聯系單形式，可作調整。三、發包人需對原工程設計進行變更在承包人沒有加工制作的前提下，應提前7天以書面形式向承包人發出變更通知。承包人按照發包人代表發出的變更通知及有關要求，進行變更。因變更導致合同價款的增減由發包人承擔，延誤的工期相應順延。四、施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。五、合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。六、發包人代表應在收到變更工程價款報告之日起5天內予以確認，無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之

5、日起5天后視為變更工程價款報告已被確定。七、發包人代表確認增加的工程變更價款為追加合同價款，與工程款同期支付。第五條 發包人代表、項目經理、監理一、發包人工地代表1、發包人派駐施工現場的代表稱為工程師。工程師為發包人履行本合同的代表人。工程師必須由具有相關專業知識的人員擔任。2、雙方往來的工程聯系單、通知書、驗收單、結算單、確認書等函件及會議紀要等，一經工程師簽字即對發包人具有法律約束力，但工程師無締約權。有關與本合同相沖突的簽單無效，除非經發包人追認。3、工程師或其委派的代表簽發的前述函件及指令，一經書面遞交承包人工地代表（本合同稱為項目經理）后即對發包人發生法律約束力。項目經理對工程師發來

6、的函件內容無異議并在函件回執上簽署姓名和時間后即對雙方發生法律約束力。4、承包人對工程師發出的指令、通知等有異議時，在48小時內向工程師或發包人書面提出。可采用在回執上簽署異議意見的方式，也可另行提出書面異議。工程師或發包人應在接到異議后48小時內做出簽復，逾期則視為確認承包人的異議。5、情況緊急時，工程師可向承包人發出口頭指令，并應在24小時內再予書面確認。承包人認為指令不合理的，可于24小時內提出異議，工程師應在收到書面異議后24小時內做出是否修改或取消指令的決定，并書面通知承包人。因工程師指令錯誤發生的費用和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。6、發包人派駐工地的工程師為

7、 名。姓名為 。以上人員具有相同地位和權力。7、發包人更換工程師及監理，應提前7天書面通知承包人。后任繼續履行前任應負的責任即合同中約定的義務和其職權內的承諾。8、工程師的權力自合同生效時產生，至合同終止時終止。二、工程監理1、本合同發包人委托 監理公司進行監理。監理公司委派 為現場監理工程師。監理工程師在本合同中也稱工程師。2、監理工程師代表發包人對施工質量、建設工期、現場施工和安全生產等對承包人進行檢查、監督和管理，其享受的權力不得超越發包人工程師所享受的權力。3、監理工程師的職權與發包人委派的工程師相同，其簽發的指令、確認書等各種函件，其效力與發包人工程師相同，除非發包人有特別限制，但應

8、書面通知承包人。第六條 施工準備一、承包人的施工準備工作1、設計完成，發包人確認后 2017 年 月 日前，承包人向發包人提供藍圖 2 套，承包人應派員參加發包人組織的施工圖設計會審和交底會議。發包人提出書面會審紀要。2、施工過程中發包人要求修改設計的，承包人應予修改，相應工期順延。涉及增加費用的，由發包人承擔相關費用。3、設計圖紙會審確定后，承包人即應組織設備、原材料采購和構件制作加工。4、編制施工組織設計文件和施工方案；制訂施工進度計劃和材料、構件、施工機械設備進場計劃。以上方案和計劃必須在合同約定的施工準備期限屆滿前 5 天送交發包人。5、構件已制作，具備發運安裝條件時承包人應書面通知發

9、包人，準備進場安裝。二、發包人的施工準備工作：1、應在施工準備期屆滿前做好本工程場地內外施工車輛進出道路的修通，以可滿足吊裝作業為準；接通施工現場施工用水源及照明和動力電源至約定地點，能滿足用水用電的需要；施工場地平整壓實，可承載吊裝作業和堆放鋼構件；拆除現場和進出道路的障礙物，保障作業車輛和機械的進出。以上工作概括為“六通一平”，發包人保證符合進場施工的條件，并承擔前述工作的費用。2、向承包人提供施工場地的工程地質資料、地下管線資料及水準點和坐標控制點等，對資料的準確性負責。3、協調處理好施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、古樹古木及文物的保護工作，并承擔前述事項的費用。4、辦理好建筑

10、施工許可證及其他施工所需證件。5、提供經建設行政主管部門審查批準的施工圖。6、協助承包人辦理建筑企業異地許可證等證件。7、發包人應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向承包人發出進場施工的書面通知。第七條 工程期限及順延一、開工日期：大約確定為 2017 年 月 日，正式開工日期應在工程具備施工條件，經雙方書面確認開工報告之日期為準。完工日期：經雙方書面確認的開工日期的第三天開始總日歷天數 天內完成。二、工期組成及實際起止時間按以下計算：1、制作及施工準備期為 / 天，從承包人收到發包人施工圖會審通過的通知之日的第 / 天起，至承包人構件制作已具備發運安裝條件，向發包人發出進場安裝通知日止。2、

11、施工工期為 / 天，從承包人接到發包人書面進場施工通知并對基礎復核合格確認交接后的第3日起至工程完工，發包人接到承包人竣工驗收報告日止。三、工期順延1、施工期間遇下列情況之一的，工期相應順延：1.1 發包人未能按合同約定時間提供正式足夠的施工圖。1.2進場后，發現工地現場不具備進場施工條件，無法進場施工的，工期順延至具備進場施工條件時；1.3發包人提出設計變更，導致工程量增加或已完工程的返工或已制作構件重新制作，工期相應順延；1.4 由于發包人提供的工程地質資料不準確或基礎工程不符設計要求導致施工進行困難或暫停，工期順延至前述障礙消除時；1.5 一周內非承包人原因停水、停電、停汽造成停工累計超

12、過8小時的，按每8小時順延一天計；1.6 工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行。因工程師簽證不及時而影響下一道工序施工的，自應簽未簽之日起至影響消除日止，工期順延；1.7 未按合同約定的時間和金額足額支付工程款的，工期順延至按約定金額支付時；1.8 因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家強制性規范要求停止作業的，工期順延；1.9 非承包人施工的前一工序未完成，導致承包人停工等待的，工期順延；1.10 合同和法律、法規、規章規定的其他可以順延工期的情況。1.11 因工程量變更導致工期順延，時間由雙方協商確定。2、實際發生的設計工期、施工準備工期和施工工期按本條規定計算。三階

13、段實際工期相加未超出約定的總工期的，則為按期竣工或提前竣工。四、暫停施工1、發包人確有理由認為必須暫停施工時，用書面形式通知承包人，并在停工通知發出后24小時內書面提出處理方案。承包人實施處理方案后，以書面形式提出復工要求。發包人應在收到復工要求后24小時內做出是否復工的決定，逾期則視為同意復工。停工責任屬發包人的，由發包人承擔經濟支出，相應工期順延。停工責任屬承包人的，由承包人承擔相應費用。2、停工由第三方原因造成的，則相關損失由對方承擔，對方承擔后可向第三方追償。第八條 安全施工一、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢

14、查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全管理不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。二、發包人應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔責任及發生的費用。三、在承包人進場施工至交付工程的整個期間，發包人人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經承包人現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由發包人負責并承擔費用。四、承包人進場施工前組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業，發生工傷事故的，應由承包人承擔事故的責任及費用。五、發生重大傷亡事故及其他安全事故，承包人應按有關

15、規定立即報告有關部門并通知工程師。同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。第九條 工程質量1、承包人對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。本工程質量要求達到合格標準。2、承包人必須嚴格按施工圖設計和說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求施工。3、承包人應建立ISO9001質量保證體系或符合其特點的質量保證體系。承包人應按該保證體系運行，有效控制工程質量。4、承包人在施工中應自覺接受工程師的質量監督，隨時接受工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。5、工程師的檢查、檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工，檢

16、驗不合格的，影響施工的費用和損失由承包人承擔，檢驗合格的則由發包人承擔，并順延工期。6、承包人應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。7、如承包人在施工中發生質量事故，應及時書面報告工程師。一般質量事故的處理結果由工程師報質檢部門備案：重大質量事故的處理方案應經設計單位、發包人、質檢部門共同研究決定。8、自工程竣工承包人發出竣工通知書之日起，承包人對工程承擔保修責任，保修金為合同總價的 3%，保修期為一年。第十條 工程價款的支付與結算一、工程款支付： 1、架空層柱施工完成付40萬元。 2 、主鋼

17、構完成支付完成工程量的80% 。 3、樓板、檁條完成付40萬。 4、完工后30天內支付完成總工程量的90% 。 5、完工后4個月內支付總工程量的97% 。 6、完工一年后，支付完全部工程款。7、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減后，增減部份工程款支付時間，與工程款同期支付。8、發包人在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在承包人催告后15日內仍不支付的，承包人可以中止合同履行，待發包人支付后恢復施工。停工期間損失由發包人承擔，工期順延。如在催告后28天內不支付的，則承包人有權解除合同，發包人承擔責任和賠償一切損失。第十一條 其他約定一、糾紛處理本合

18、同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，依法向原告所在地人民法院提起訴訟。第十二條 不可抗力、保險一、不可抗力1、不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非承包發包人、承包人責任造成的爆炸、火災，以及災害性的風、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災害。2、不可抗力發生后，承包人應在24小時內向發包人代表通報。如受害情況繼續發生，承包人應每隔2天向發包人報告災害情況，直到災害結束。3、工程本身的損害由發包人承擔，人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用。4、承包人設備、機械的損壞及停工的損失，由承包人承擔。5、所需清理修復的工作，雙方另簽協議。6、因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。二、保險1、由承包人負責本項目施工安裝過程中的承包人所派的安裝人員的人身保險。但承