1、精品】安裝合同協議書 3 篇在當下社會，很多地方都會使用到協議，簽訂協議可以 約束雙方履行責任。那么相關的協議到底怎么寫呢？下面是 小編為大家收集的安裝合同協議書 3 篇，歡送大家借鑒與參 考，希望對大家有所幫助。安裝合同協議書 篇 1甲方： xxx 廠 法定代表人： 廠長乙方：甲方因業務需要， 由乙方安裝局部產品， 雙方經過協商， 達成如下協議書：一、安裝的工程名稱和地點：二、安裝的產品名稱、規格、型號、數量和安裝報酬：名稱 規格 型號 數量 安裝合計三、完成安裝的期限：從 年 月 日到 年 月 日四、安裝的質量要求：五、安裝的平安責任： 乙方確保標準、平安地完成上述安裝內容，安裝過程中 如

2、發生人身、財產的損害事故的，乙方自行承當全部責任或 者損失，與甲方無關 ;六、安裝報酬的'結算支付時間：七、違約責任：乙方每逾期一天，支付違約金元 ; 甲方 逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失 ;八、如因本協議書發生糾紛的，雙方協商解決，不成時 交由 xxx 縣人民法院裁判。九、本協議書經雙方簽章后生效，協議書一式二份，雙 方各一份。甲方： xxx 廠 乙方：年月日 安裝合同協議書 篇 2工程名稱：視頻監控系統工程地址：發包單位：承包單 位：甲方發包方 :乙方承包方 : 為了明確甲乙雙方權利和義務，確保工程質量和進度， 根據?中華人民共和國合同法? ，并經雙方協商一致，達成

3、如下協議：第一條工程概況 :1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：4、工程造價：大寫¥5、承包方式：6、開工日期 以接到甲方的開工通知為準 ：7、竣工日期： 第二條圖紙及資料 :1、乙方負責繪制工程施工圖 ( 設計費用為零 )，經甲方 簽字，做合同附件 ;2、工程款報價單，經甲方簽字，做合同附件;3、甲方變更施工指示，應有書面形式，做合同附件;第三條工程代表 :1、甲方代表 (簽字 )：2、乙方簽字 (簽字 )：3、各方應對己方工程代表的人選，出具授權委托書， 其中應注明委托權限。工程代表負責執行本合同以及施工期 間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表，那么更換方應 向另一方做

4、書面通知并重新出具委托書。第四條雙方責任 :1、甲方責任：(1) 提供施工用水用電，滿足施工根本條件 ;(2) 提供施工倉庫用房 ;(3) 負責協調和其它工程商的交叉施工 ;(4) 按合同約定支付工程款 ;2、乙方責任：(1) 嚴格按甲方認可的施工圖紙施工，保證施工平安和 施工質量 ;(2) 做好施工管理，保持現場清潔，道路暢通，器材堆 放整齊 ;(3) 負責對甲方指定人員的相關技術培訓 ;(4) 不得隨意拆改甲方原建筑結構及各種管線設施等 ;第五條工程質量及驗收 :1、乙方施工所供材料或設備，列出清單，由甲方負責 人驗收質量和數量，并經甲方負責人簽字認可方可使用 ;2、隱蔽工程須甲方現場驗收

5、，否那么乙方可推遲該工程3、乙方在竣工后向甲方提出驗收申請，甲方須在收到 申請之日起三日內調試驗收完畢，否那么工程竣工之日視為工 程甲方已驗收合格日 ;4、工程驗收標準、方法、程序：甲方收到乙方驗收申 請后，應組織甲方、乙方和其它相關人員，組成驗收小組。 參照?工程設計方案? 、?工程合同?及相關資料設計標準和 要求，由驗收小組共同檢驗，并簽署驗收文件。5、如工程未經驗收甲方就單方使用，即視為工程質量 合格和甲方驗收合格 ;第六條工程保修 : 工程保修期為半年，自工程驗收合格之日起計算。在保 修期內如出現施工質量問題，由乙方免費保修，假設因甲方操 作不當或其它不可抗力因素造成損壞的 除乙方施工

6、質量及產品質量外 ，乙方可以收取維修費和材料費。第七條工程付款 :1、自本合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付總工 程款，即元2、工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程 款的，即元 ;3、剩余 5%作為質保金，即元，一年內付清。注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。第八條工程變更：1、合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意 后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始 計算施工工期 ;2、工程、工期變更：(1) 甲方未及時付款，施工工期順延 ; 從應付款日期算 起，一直到款付為止，期間有幾天那么工期向后順延幾天，責 任歸甲方 ;(2) 因甲方沒有盡到合同中規定的責任

7、 (第四條 )，造成 施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。(3) 因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可 抗力因素，影響施工以及造成停工的，因此導致的工期延誤， 乙方沒有責任， 工期應順延。3、如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改 變合同相關內容、 設備位置等， 應當作出書面文件告知乙方， 該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情 況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：(1) 施工工期順延 ;(2) 根據設備、材料和工程量增加， 相應要增加的工程款 ;第八條違約責任 :1、乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾 期一天按工程造價的，向甲方支付違約金 ;2、

8、甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一 天按工程總造價的，向乙方支付違約金 ;3、如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有 權停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承當 ;4、一方擅自解除合同，應按沒有履行局部工程造價的 第九條商業秘密 : 設計圖紙、場所結構、設計方案、工作程、產品規格、 產地及報價為商業秘密，任何一方不得私自保存、影印或提 供他人。第十一條補充條款 : 1、2、3、第十二條爭議解決：如雙方發生爭議，雙方 協商，協商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條 本合同未盡事宜雙方協商， 本合同一式四份， 甲乙各執兩份甲方簽章 ：乙方 簽章： 法定代表人：法定代表人

9、： 委托代理人：委托代理人： ： ： 日期：日期： 安裝合同協議書 篇 3合同編號： 定作人： 以下簡稱甲方定作人法定代表負責人： 簽約人： 定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系 ： 定作人機構地址： ： 承攬人： 以下簡稱乙方承攬人法定代表負責人： 簽約人： 承攬人營業執照： 生產報刊亭許可證明： 承攬人機構地址： 聯系人： 聯系 ： 銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶： 根據?中華人民共和國合同法?以及我國現行的有關法 律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加 工與安裝， 此項承攬合同雙方本著平等、 公平、 互惠的原那么， 訂立如下合同條款：第一條 標的 乙方承攬甲方所需報刊亭的加工

10、與安裝合同標的額為： 萬元。第二條 制作報刊亭的數量、規格、價格價款單位： 每個人民幣萬元13注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價， 該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相 關的稅費。第三條 加工、制作與安裝、要求1 報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面 積不小于 平米。2.使用材料：所有外外表使用大于 mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明局部不少于 %使用mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料 玻璃鋼壓模一次成型， 內設圖書報刊架。 附件包括： 推拉窗、 電源接線板、 電表一塊， 藍色陽光板封頂， 并有通風口一處。第四條 驗收標準和方法 乙方

11、將報刊亭樣品按照甲方要求的規格、材質制 作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格前方可生產。 甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相比照，也可 采取隨機抽驗 。第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求1交貨時間：乙方必須保證在 年月日前全部交貨。2交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并 安裝完畢。3包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆 等由乙方負責保修。第六條 報刊亭安裝及驗收與售后效勞1乙方對制作的報刊亭進行安裝； 2經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收 不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除 做為另行維修費