工程承攬補充合同協議?甲方（承攬方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（定作方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方于[原合同簽訂日期]簽訂了[原合同名稱]（以下簡稱"原合同"），現經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就原合同未盡事宜達成如下補充協議：一、補充協議背景及目的甲乙雙方在履行原合同過程中，因[具體情況說明]，需要對原合同的部分條款進行補充和細化，以確保雙方權利義務更加明確，保障工程承攬項目的順利進行。二、標的物或服務具體描述（一）工程內容1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程范圍：[詳細描述工程承攬的具體工作內容，包括但不限于建筑工程的施工范圍、裝修工程的施工部位、設備安裝工程的具體設備等][如有特殊要求或特定工藝，需詳細說明]（二）服務標準及要求1.質量標準：工程質量應符合國家及行業現行的相關質量驗收標準，達到[具體質量等級要求，如合格、優良等]標準。[對于特殊工程或有特殊質量要求的部分，詳細說明其質量標準和驗收規范]2.安全標準：甲方應嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律法規，采取必要的安全防護措施，確保施工過程中的安全。施工期間發生的安全事故，由責任方承擔相應的法律責任和經濟損失。3.進度要求：本工程的總工期為[具體工期天數]天，自[開工日期]起至[竣工日期]止。甲方應按照乙方批準的施工進度計劃組織施工，確保各階段工程按時完成。如因甲方原因導致工期延誤，每延誤一天，甲方應按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金；如因乙方原因導致工期延誤，工期相應順延。[如有分階段的工期節點要求，詳細列出各節點的時間及要求]三、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：要求乙方按照本補充協議及原合同的約定支付工程款。對乙方提供的技術要求、施工圖紙等進行審核，并提出合理意見。在工程施工過程中，有權對工程質量、進度等進行監督檢查。2.義務：按照本補充協議及原合同的約定，自行組織具備相應資質和經驗的施工隊伍進行工程施工，不得轉包或違法分包。負責辦理施工所需的相關許可證及手續，承擔因辦理手續產生的費用。嚴格按照國家及行業現行的相關規范、標準以及乙方提供的施工圖紙、技術要求等進行施工，確保工程質量達到約定標準。負責施工現場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如發生安全事故，應立即采取措施進行救援，并及時通知乙方。定期向乙方報送工程進度報表、質量檢驗報告等相關資料，配合乙方進行工程驗收。在工程竣工驗收合格后，按照約定及時向乙方提交竣工結算報告及完整的結算資料。（二）乙方權利義務1.權利：要求甲方按照本補充協議及原合同的約定履行義務，按時、按質、按量完成工程施工。對甲方的施工過程進行監督檢查，有權要求甲方整改不符合要求的部分。按照合同約定的時間和方式支付工程款。2.義務：向甲方提供施工所需的技術要求、施工圖紙等相關資料，并對資料的準確性和完整性負責。在工程開工前，組織相關人員對施工圖紙進行會審，并向甲方進行技術交底。按照合同約定的時間和方式支付工程款。如因乙方原因逾期支付工程款，每逾期一天，乙方應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。協調解決施工過程中與周邊環境、其他施工單位等相關的問題，為甲方施工創造有利條件。組織工程竣工驗收，如工程質量不符合約定標準，有權要求甲方進行整改，直至達到驗收標準。四、工程款支付及結算（一）工程款支付方式1.預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，乙方向甲方支付合同總金額的[X%]作為預付款，即人民幣[具體金額]元。2.工程進度款：每月[具體日期]，甲方向乙方報送當月完成的工程量報表，經乙方審核確認后，在[X]個工作日內支付當月已完工程量對應工程款的[X%]。工程進度款累計支付至合同總金額的[X%]時暫停支付，待工程竣工驗收合格后再行支付。3.竣工驗收款：工程竣工驗收合格后[X]個工作日內，乙方向甲方支付至合同總金額的[X%]。4.質量保證金：合同總金額的[X%]作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[質保期期限]年后，如無質量問題，乙方在[X]個工作日內一次性無息支付給甲方。（二）工程款結算1.工程竣工驗收合格后，甲方應在[X]天內向乙方提交竣工結算報告及完整的結算資料。乙方應在收到甲方提交的結算報告及資料后[X]天內進行審核，并提出審核意見。2.如雙方對結算金額無異議，乙方應按照本補充協議約定的工程款支付方式支付剩余工程款。如雙方對結算金額有爭議，應按照本補充協議約定的爭議解決方式處理。五、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本補充協議及原合同的約定履行義務，導致工程質量不符合約定標準、工期延誤等，甲方應承擔相應的違約責任。2.因甲方原因造成工程質量問題，甲方應負責無償返工整改，直至達到約定標準。如因返工整改導致工期延誤，甲方應按照本補充協議約定承擔工期延誤違約金。3.甲方未按照合同約定的時間提交竣工結算報告及完整的結算資料，每逾期一天，應按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本補充協議及原合同的約定履行義務，導致甲方無法正常施工或工程款支付延誤等，乙方應承擔相應的違約責任。2.乙方未按照合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權暫停施工，并要求乙方支付已完工程款及相應的違約金。3.因乙方原因導致工程變更或增加工作量，乙方應按照合同約定及時支付相應的工程款。如乙方未及時支付，導致工期延誤等損失，乙方應承擔賠償責任。六、爭議解決1.本補充協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本補充協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本補充協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。本補充協議與原合同約定不一致的地方，以本補充協議為準。2.本補充協議一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章