環保工程承攬協議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（承攬人）：公司名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲方有環保工程需求，乙方具備承攬環保工程的專業能力和資質，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，就甲方委托乙方承攬環保工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體環保工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及要求廢氣處理：針對甲方生產過程中產生的廢氣，乙方需采用[具體廢氣處理工藝，如活性炭吸附、催化燃燒等]進行處理，確保廢氣排放達到國家及地方規定的[廢氣排放標準名稱及具體指標]。廢水處理：對甲方產生的廢水進行分類收集，通過[描述廢水處理流程，如格柵、沉淀、生化處理等]工藝進行處理，使處理后的水質滿足[廢水排放去向對應的水質標準]，并實現水資源的循環利用或達標排放至[指定排放地點]。噪聲控制：采取有效的降噪措施，如安裝隔音設備、優化設備布局等，將廠界噪聲控制在國家規定的[噪聲排放標準數值]以內，確保不對周邊環境和居民造成明顯噪聲干擾。固體廢棄物處理：對甲方生產過程中產生的各類固體廢棄物，包括但不限于[列舉固體廢棄物種類，如工業廢渣、生活垃圾等]，按照國家相關規定進行分類收集、儲存和處置，其中[可回收利用的廢棄物名稱]應進行回收利用，危險廢棄物應委托有資質的單位進行無害化處理。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的工程進度、質量進行監督檢查，提出合理的改進意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定的工程內容、質量標準和工期要求完成工程。在乙方違反本協議約定時，有權要求乙方承擔違約責任，賠償損失。2.義務向乙方提供開展工程所需的相關資料，包括但不限于項目立項文件、環境影響評價報告、現有生產工藝及污染物排放情況等，并確保所提供資料的真實性、完整性和準確性。協助乙方辦理工程施工過程中所需的各項審批手續，如施工許可證、環保設施竣工驗收備案等，并承擔因甲方原因導致手續辦理延誤或無法辦理而給乙方造成的損失。按照本協議約定的付款方式和時間向乙方支付工程款。為乙方施工提供必要的工作條件，包括但不限于施工現場的場地、水電供應等，并協調與其他相關方的關系，確保乙方施工順利進行。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付工程款。在甲方提供的資料不完整、不準確或因甲方原因導致施工條件不具備時，有權要求甲方補充資料、完善條件或順延工期，并要求甲方承擔因此造成的損失。對工程施工過程中遇到的技術難題、設計變更等情況，有權與甲方協商解決方案，并要求甲方承擔相應費用或給予合理補償。2.義務具備完成本工程所需的專業資質和技術能力，按照國家及地方相關法律法規、標準規范以及本協議約定的工程內容、質量標準和工期要求組織施工，確保工程質量達到優良標準。編制詳細的工程施工方案和進度計劃，并報甲方審核同意后嚴格按照執行。施工過程中如需調整施工方案或進度計劃，應提前[x]天書面通知甲方，并說明理由和調整后的方案及計劃。負責工程所需設備、材料的采購、運輸、安裝和調試，確保所采購的設備、材料符合國家相關標準和本協議約定的質量要求，并提供設備、材料的質量合格證明文件。建立健全工程質量管理制度，加強施工過程中的質量控制，對工程質量負責終身。在工程竣工后，按照國家及地方相關規定和本協議約定組織工程竣工驗收，確保工程一次性通過驗收。負責施工現場的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，采取有效的安全防護措施，確保施工過程中不發生安全事故。如因乙方原因導致安全事故發生，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。做好施工過程中的環境保護工作，采取有效措施減少施工過程中對周邊環境的污染和破壞。工程竣工后，及時清理施工現場，恢復周邊環境原貌。在工程質保期內，對工程質量問題負責免費維修或更換。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為[x]年。質保期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供技術支持和售后服務，收取合理的費用。三、工程價款及支付方式1.工程價款：本工程總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價款為固定總價，包含乙方完成本協議約定的全部工程內容所需的設備采購、安裝調試、工程施工、材料費用、運輸費用、稅費、利潤、質保期服務費用等一切費用，除因甲方原因導致的設計變更或工程量增加外，不因任何因素調整。2.支付方式預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付工程總價款的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成工程進度的[x]%時，向甲方提交進度款申請報告，經甲方審核確認后[x]個工作日內，甲方向乙方支付工程總價款的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。竣工驗收款：工程竣工驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付工程總價款的[x]%作為竣工驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質保金：工程竣工驗收合格滿[x]年質保期后，如無質量問題，甲方在[x]個工作日內一次性無息返還乙方質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工程工期1.開工日期：本工程預計開工日期為[具體開工日期]，以甲方書面通知為準。2.竣工日期：本工程預計竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[x]天。乙方應嚴格按照本協議約定的工期要求組織施工，確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照工程總價款的[x]%向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，工期相應順延，乙方不承擔違約責任，但應及時通知甲方并提供相關證明文件。3.工期調整：在施工過程中，如因設計變更、工程量增加、不可抗力等原因需要調整工期的，乙方應在上述情況發生后[x]天內書面通知甲方，并提供詳細的工期調整計劃。經甲方審核同意后，工期相應調整。五、工程質量及驗收1.質量標準：本工程質量應符合國家及地方現行的環保工程相關法律法規、標準規范以及本協議約定的質量要求。乙方應嚴格按照設計文件、施工規范和質量驗收標準組織施工，確保工程質量達到優良標準。2.驗收程序乙方自檢：工程竣工后，乙方應先進行自檢，自檢合格后向甲方提交工程竣工報告和質量驗收申請。甲方初驗：甲方收到乙方的竣工報告和質量驗收申請后，應在[x]個工作日內組織相關人員進行初步驗收。如初驗發現問題，乙方應按照甲方要求及時整改，直至初驗合格。竣工驗收：初驗合格后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請，甲方應在收到申請后[x]個工作日內組織有關部門和專家進行竣工驗收。竣工驗收應按照國家及地方相關規定和本協議約定進行，驗收合格后出具竣工驗收報告。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照應付未付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的價款及違約金，同時工期相應順延。若甲方未按照本協議約定向乙方提供開展工程所需的相關資料或協助乙方辦理各項審批手續，導致乙方無法正常施工或工程延誤的，甲方應承擔因此給乙方造成的損失，并相應順延工期。若甲方擅自變更工程內容、質量標準或工期要求，應與乙方協商一致，并簽訂書面補充協議。如因甲方擅自變更給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的工程內容、質量標準和工期要求完成工程，應承擔違約責任，負責無償返工直至達到約定標準，并按照工程總價款的[x]%向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工程延誤超過本協議約定的工期，每延誤一天，乙方應按照工程總價款的[x]%向甲方支付違約金；如因乙方原因導致工程質量不合格，給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方擅自將本工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，乙方應立即返還已收取的工程款，并按照工程總價款的[x]%向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失。若乙方在施工過程中違反國家及地方相關法律法規、標準規范或本協議約定，導致發生安全事故、環境污染事故等，乙方應承擔全部法律責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。若乙方未按照本協議約定的質保期服務要求履行義務，甲方有權自行或委托第三方進行維修，所需費用由乙方承擔。同時，乙方應按照未履行質保期服務部分對應的工程價款的[x]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.協議變更與解除：本協議的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。在履行本協議過程中，如一方提出解除協議，需提前[x]天書面通知對方，并經對方同意。因解除協議給對方造成損失的，提出解除方應承擔賠償責任。2.保密條款：雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協議生效之日起[x]年。3.不可抗力：本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力事件導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應