勞務清包施工合同范本

甲方（發包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鑒于甲方因工程施工需要，乙方具備相應的勞務施工能力，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方承包甲方工程施工勞務事宜達成如下協議，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：_____________________

1.2工程地點：_____________________

1.3工程內容：_____________________

1.4工程規模：_____________________

1.5工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二條承包范圍及工作內容

2.1乙方承包范圍：_____________________

2.2乙方工作內容：_____________________

2.3乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及施工要求，完成上述承包范圍內的勞務工作。

第三條工程質量

3.1乙方必須嚴格按照國家現行的施工規范、標準和設計要求組織施工，工程質量必須達到合格標準。

3.2乙方應建立健全質量保證體系，對施工質量進行全過程控制，確保工程質量符合約定標準。

3.3甲方有權對乙方的施工質量進行檢查和監督，乙方應予以配合，并按照甲方的要求進行整改。

第四條工程進度

4.1乙方應根據甲方提供的施工進度計劃，合理安排施工人員和施工設備，確保工程進度。

4.2因乙方原因導致工程進度延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

4.3因不可抗力或甲方原因導致工程進度延誤的，雙方應協商解決。

第五條安全生產

5.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規和標準，建立健全安全生產責任制，確保施工安全。

5.2乙方應為施工人員提供符合國家規定的安全防護用品，并進行安全教育和培訓。

5.3乙方應制定應急預案，配備必要的應急救援設備和人員，確保在緊急情況下能夠及時有效地進行救援。

5.4發生安全事故時，乙方應立即采取有效措施進行處理，并及時向甲方報告。

第六條環境保護

6.1乙方應遵守國家有關環境保護的法律、法規和標準，采取有效措施防止施工過程中對環境造成污染和破壞。

6.2乙方應合理處置施工過程中產生的廢棄物，不得隨意傾倒、堆放。

6.3乙方應采取措施減少施工噪音，避免對周圍環境和居民生活造成影響。

第七條工程款支付

7.1工程款支付方式：_____________________

7.2工程款支付時間：_____________________

7.3工程款支付條件：_____________________

7.4甲方應按照約定的時間和方式支付工程款，逾期支付的，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。

7.5乙方應按照約定的時間和方式向甲方開具發票，逾期開具的，應承擔相應的違約責任。

第八條工程變更

8.1工程變更應由甲方提出，并以書面形式通知乙方。

8.2乙方接到變更通知后，應盡快提出變更方案，并與甲方協商確定。

8.3工程變更導致工程量增加或減少的，雙方應按照實際工程量調整工程款。

8.4工程變更導致工程期限延長或縮短的，雙方應協商確定。

第九條工程驗收

9.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，并申請工程驗收。

9.2甲方應在接到竣工報告后____日內組織工程驗收。

9.3工程驗收合格后，雙方應簽署工程驗收報告。

9.4工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并承擔相應的違約責任。

第十條工程保修

10.1工程竣工驗收合格后，乙方應按照國家有關規定和合同約定承擔工程保修責任。

10.2保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。

10.3保修期內，乙方應按照甲方的通知及時進行維修，并承擔維修費用。

10.4因乙方原因導致工程質量問題的，乙方應承擔相應的賠償責任。

第十一條違約責任

11.1甲方逾期支付工程款的，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。

11.2乙方逾期完成工程的，應按照逾期工程款的____%支付違約金。

11.3乙方工程質量不合格的，應按照不合格工程款的____%支付違約金。

11.4乙方違反安全生產規定的，應承擔相應的違約責任。

11.5乙方違反環境保護規定的，應承擔相應的違約責任。

11.6雙方違反其他約定的，應承擔相應的違約責任。

第十二條爭議解決

12.1本合同在履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

12.2在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同義務，除非法院判決或裁定另有規定。

第十三條合同變更和解除

13.1本合同的變更和解除應由雙方協商一致，并以書面形式確認。

13.2一方要求變更或解除合同的，應提前____日通知對方。

13.3因不可抗力導致合同無法履行的，雙方可以解除合同，并互不承擔違約責任。

第十四條其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：____年____