系統設備工程委托承攬合同（3篇）

系統設備工程委托承攬合同（通用3篇）

系統設備工程委托承攬合同篇1

委托方(甲方)：

法定代表人：

住所：

聯系電話：

傳真：

統一社會信用代碼：

承接方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯系電話：

傳真：

統一社會信用代碼：

根據《中華人民共和國民法典》以及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就系統設備工程委托承攬事宜達成如下協議，以資共同遵守。

1、合同內容

本合同所指的項目是：。(系統配件參考附件一：物料清單)

2、合同金額

2.1合同總金額為人民幣元，大寫：。

2.2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1付款

合同簽訂后天內，由甲方向乙方支付合同總金額的%，即人民幣元，大寫：。

3.2設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的%，即人民幣元，大寫：。

3.3工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起天內，甲方向乙方支付合同總價的%，即人民幣元，大寫：。

3.4最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的個工作日內，甲方向乙方支付合同總價的%，即人民幣元，大寫：。

3.5其它事項

____________________________________________________________________________。

4、合同雙方責任

4.1甲方責任

4.1.1按本合同第3條規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起個工作日內安排驗收。

4.2乙方責任

4.2.1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

5、安裝及調試

5.1安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、甲乙雙方在履行合同過程中有違約行為的，應當賠償因此給對方造成的損失。

7、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地部門調解;協商或調解不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。

8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

委托方(簽章)：受托方(簽章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

開戶銀行：

賬號：委托代理人：

開戶銀行：

賬號：

年月日年月日

簽于：簽于：

系統設備工程委托承攬合同篇2

委托方：（甲方）__________

受托方：（乙方）__________

因建設的需要，根據市領導批示精神，甲方委托乙方作為工程的代理建設單位。為進一步明確工程代建內容及其權益、責任和義務，雙方本著互相協作、緊密配合的原則，根據國家有關法律、法規的規定以及本工程具體情況，經雙方協商一致，訂立本合同以共同遵守。

一、工程概況

1、工程建設單位：______

2、工程地點：______

3、工程名稱：______

4、工程質量等級：合格。

5、工程建設方式：委托代建。

二、委托的范圍與內容

1、甲方授權乙方作為本項目建設的代理業主，履行甲方的權利和義務。

2、甲方職責：

①、負責控制本項目的資金運作。

②、甲方負責該項目完成前期的各項報建手續，及所需表格及報批文件的簽字蓋章，負責現有施工紅線范圍內的征地拆遷工作，負責提供該工程配套設施的使用功能要求及籌措本項目建設資金，保證本項目所需的資金及時到位。

③、確保設計文件及時交付乙方。

3、乙方職責：

①、負責本項目建設的組織實施(從工程招標、工程建設管理到工程竣工驗收、結算、移交等各項工作)。

②、負責本項目的施工質量和安全監督管理。

4、本項目合同會簽程序需由甲、乙雙方會簽，并由甲方送財政備案。

三、代建工程項目的范圍與內容

1、本合同的工程項目范圍以設計的工程施工設計文件。

2、本合同項下不包括以下內容：

(1)本工程土地征用、租用、青苗樹木賠償、施工場地內的其它房屋構筑物、各部門(含代管)以外的各種管線、障礙物的遷改和清除。上述事項應由甲方負責在乙方開工前辦妥。

(2)引至工地的臨時給水、電力電源線，確保本工程如期順利進行。

(3)施工設計文件以外的工作內容等。

四、質量等級

本合同項下代建工程質量必須達到水利部頒發的《水利水電工程施工質量檢驗與評定標準》(以下簡稱驗標)合格工程等級。

五、合同價款及變更約定

1、甲、乙雙方共同商定：本合同項下代建工程價款采取“包工包料”的承包方式。

2、本合同價款暫定為人民幣(大寫)壹仟萬元(￥1000萬元)，實際結算價款按照福州市財政投資評審中心審核的結算價為準。

3、工程及價款變更約定：

對不可抗力因素或甲方原因等造成的工程量增加、工期延誤和經濟損失等，應由甲方給予及時簽認并給予變更補償。

六、工程質量檢查監督

1、乙方必須嚴格按照施工設計文件及圖紙所提供的技術規范、標準、規程、圖集等要求組織施工，確保工程質量達到水利部驗標合格工程標準。

2、工程質量如不符合要求，乙方無償返工重做，至合格為止。

七、代建費及支付方式

代建費：甲方支付給乙方的代理建設本項目的代建工程管理費按政綜[20__]227號文件規定計取，共計￥100000元(大寫：貳拾萬元整)，最終以福州市財政投資評審中心審核為準。(計算式：10000000_2%=20萬元)

支付方式：甲方應在合同簽訂后7日內先行支付管理費的50%，計￥100000元(大寫：壹拾萬元整)，剩余管理費待財政審核后一次性付清。

八、工程設計費、監理費、工程價款支付與結算

甲、乙雙方商定如下：

1、工程設計費由甲方支付。

2、工程監理費支付：乙方應在每月25日前編制本月完成監理項目的進度報表及付款通知單送交甲方審核，甲方應于次月10日前按核定的月進度監理服務酬金的80%撥付給乙方，待工程完工驗收且結算經財政審結批復后，甲方應支付至審定監理服務酬金的95%(含稅)給乙方，余款待工程保修期滿后一次性付清。

3、工程價款采取“備料款一次撥付;工程價款按月進度支付;竣工辦理總結算”的方式。具體約定如下:

(1)備料款撥付：甲方應在乙方選定施工單位后7日內按合同價款總額10%支付給乙方作為工程備料款，計人民幣壹佰萬元整(￥1000000元)。

(2)工程價款按月進度支付：乙方應在每月25日前編制本月已完工程進度報表及付款通知單送交甲方審核，甲方應于次月10日前按核定的月進度價款的80%撥付給乙方;當進度款支付累計達到合同總價款的30%后，開始將備料款按進度款的固定比例(即每完成合同價格的1%，扣回開工預付款的2%)分期從各月的工程進度款中扣回，扣完為止。

(3)稅務問題：根據稅務局代建工程有關規定，該項目由甲方負責立項，工程發票、決算書審核書等抬頭人應為甲方。乙方在工程所在地辦理工程稅務交納。

(4)工程結算：工程完工并在乙方提交結算價款經財政投資評審中心審定后的28天內，甲方應支付至審定合同價款的95%(含稅)給乙方，其余5%尾款抵作工程質量保證金。

4、本工程質保期為一年，甲方須在質保期屆滿之日起30日內將該項工程質保金全額歸還乙方。

5、超出合同價款的工程款結算及撥付辦法：另行單獨辦理竣工結算及撥款事宜。

九、完、竣工驗收

1、工程完工后，乙方經過初驗確認具備驗收條件并備齊驗收資料時，向甲方提交驗收報告一份;完整的資料一式三份;決算書一式三份。在確認無誤后5日內安排水利有關部門組織驗收。工程驗收工作和驗收文件編制辦法按水利部頒發的《水利水電驗收規程》的規定辦理。

2、對驗收中提出需要整改項目，乙方應在規定期限內整改到符合質量等級為止，并承擔由自身原因造成的整改費用。

3、在工程完(竣)工驗收通過后或整改合格后的次日，乙方將驗收合格的螺洲大橋防洪影響堤防加固補救工程無償移交給甲方或甲方指定的部門。

十、爭議解決辦法

在履行本合同過程中發生爭議時，雙方應及時協商解決;協商不成的，雙方均可向法院提起訴訟。

十一、合同生效與終止

本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，于本合同項下代建工程竣工總結算完畢，甲方付清乙方一切債務后終止。

本合同未盡事宜，雙方經協商可以訂立補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

本合同甲、乙雙方各執正本一份，副本四份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

系統設備工程委托承攬合同篇3

甲方：

乙方：

甲方將科技大廈地下一層拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商簽訂本協議：

一、施工內容及工程量：

1、施工內容：建筑物拆除及間墻地上加高的磚土清運。

2、拆除標準：按甲方要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

二、工程價款：

經甲乙雙方協商拆除項目總金額為元。結算方式：甲方應在乙方完成工程量50%時，付一部分工程款。其余工程款再施工完閉后3日內付清。

三、施工日期：

本合同工程定于年月日開工，于年月日竣工。

四、雙方責任及權力

1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往拆除區域內的電源、通信等線路。

3、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監督乙方的施工過程。

乙方：

1、負責編制施工方案，制定安全環保措施。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、負責機械及人員安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失，并負責施工人員的安全保險，對施工中所發生的任何安全責任事故責任由乙方承擔。

5、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

6、乙方指定為工程項目負責人。

五、違約責任：

違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任，造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

六、其它：

本合同自甲乙雙方法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。本合同一式兩份甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

拆除工程合同書范文2甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量及安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

第一條拆除范圍

拆除工程地點：佛山市南海區五圣河(桂瀾路以東，寶翠北路以西)具體范圍詳見《佛力估字[20__]第145號》資產評估報告書。

第二條質量標準

1、拆除招標范圍內的甲方指定的建筑物、構筑物及基礎(拆至閘室底珠基標高-1.3米處，詳見附圖)，附屬的圍墻、花圃、擋土墻等，岸邊場地平整至最近市政道路路面標高處(包含用拆除物殘渣回填)，并清除所有垃圾，不得將垃圾就地填埋及將原地塊沙土運走。

2、按現行的《工程施工質量驗收規范》標準，達到合格或以上。

第三條工期

1、施工總工期：15日歷天(從合同簽訂之日算起)

2、甲方在發出書面進場通知書2日歷天內，乙方必須進場施工，否則甲方有權取消其中標資格。

第四條拆除項目成交價大寫：

第五條支付方式

該工程是通過佛山市南海公有資產流轉服務有限公司(以下簡稱組織交易機構)公開組織拍賣成交的，簽訂合同前已于成交當日向該公司繳納全額的拆除項目成交款。

第六條履約保證金

1、人民幣10萬元(包括文明施工，工人工資保證金，工程施工等)，乙方必須在簽訂合同前交予組織交易機構。

2、工程驗收合格后，在沒有違約的情況下，甲方會出具《已交接證明》，乙方憑此證明到組織交易機構在辦理退還履約保證金(不計算利息)。

第七條甲方的責任及義務

1、協助乙方施工前對周邊房屋進行觀測記錄。

2、甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，并對發現的問題和存在隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出處罰或停工處理。

第八條乙方責任及義務

1、安全責任

(1)乙方指定為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。

(2)負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批、備案手續。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。

(3)負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。

(4)建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。

(5)接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。

(6)違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

(7)出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

(8)嚴格按照合同和國家以及有關法律、法規、操作規程施工。如因施工現場的安全防范措施不當或工作有疏忽而導致乙方雇請的人員發生工傷或其他人身損害，或造成其他人員的人身或財產損害的，一切責任由乙方負責。

(9)中標單位應對參加施工的所有人員和第三者投保意外工傷險，并承擔全部安全責任，每單項拆除工程報甲方開工備案前需提供所有施工人員拆除施工人員意外傷害保險保單，購買不小于10人的意外險。

2、環保責任

(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方在施工中做好現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按照施工方案規定執行。

(2)拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。

(3)拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍擋，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。

(4)拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

(5)渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

(6)渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

(7)在拆除和清運過程中，若違反環保規定而遇到處罰的責任由乙方負責。

(8)乙方必須按時發放工人工資，接受業主及其上級主管部門的監督。

3、文明施工

(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作。

(2)乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。

(3)乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。

(4)乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

(5)乙方協助甲方辦理拆除備案手續。

(6)在拆遷工地周邊應當設置2米以上硬質密閉圍擋。

(7)本工程不允許采用爆破拆除，只能采用人工或機械(離民居30米以內的非住宅物業必須采用人工拆除)，做好民居房屋安全防護措施及因拆除時產生的震動，可能對周邊房屋有影響，開工前必須對周邊房屋進行觀測記錄，保存原始資料。若乙方違反操作規程，導致損壞民居房屋的賠償責任由乙方承擔。

(8)中標單位不能在夜間施工。施工期間必須保證不影響周邊居民的正常生活。

第九條違約責任

1、本工程由甲方及相關的質量監督管理部門按國家頒發的現行有關驗收標準和驗收規范進行驗收評定，必須達到合格的質量標準，若未能達到該標準，則工程不予以驗收，乙方須對存在的質量缺陷問題及時進行修整并承擔相關的費用，若由此導致工期延誤還須按工期延誤賠償標準向發包人支付賠償費。

2、施工期內發包人將對乙方的日常管理維護工作進行定期和不定期的抽驗，如發現乙方服務未到位，發包人向乙方發出限期維護通知書，乙方須在限期內整改完成，若乙方未在限期內進行維護或者未完成維護工作的，發包人有權另行委托管養或者維修單位施工，所支出的費用發包人有權在乙方的履約擔保金中扣減。

3、工期誤期賠償費

(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。

(2)若因乙方原因造成工期延誤的，則工期每延誤一天，甲方將對其收取違約金。違約金額為：工期每延遲一天1000元，違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的，則視為單方面解除合同，履約擔保金不予退還，甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的，工期相應后延。因不可抗力的原因造成的工期延誤，應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可后，工期可相應順延，雙方辦理同意順延工