合同編號：__________合同簽訂日期：____年____月____日甲方（發包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概況1.1工程名稱：____水電站工程1.2工程地點：____省____市____縣____鎮1.3工程內容：根據甲方要求，乙方負責完成該水電站工程施工，包括____等。具體工程內容詳見施工圖紙和工程量清單。1.4工程規模：根據施工圖紙和工程量清單，工程總造價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。二、合同條款2.1合同工期本工程合同工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。2.2工程質量乙方應按照施工圖紙、施工規范和甲方的要求進行施工，確保工程質量達到____等級。2.3工程造價工程總造價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。乙方應按照合同約定的工程量和單價進行工程款結算。2.4工程款支付（1）甲方支付預付款：合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方工程總價款的30%作為預付款。（2）進度款：工程進度達到合同約定的____%時，甲方支付乙方當期工程進度款的80%，剩余20%作為質量保證金。（3）質量保證金：工程驗收合格后，甲方支付乙方質量保證金的80%，剩余20%作為工程保修金。（4）工程保修金：工程驗收合格后，甲方支付乙方工程保修金，保修期為____年。保修期內，如乙方承擔保修責任，保修金可用于支付保修費用。保修期滿后，甲方無息退還保修金。2.5違約責任（1）甲方逾期支付工程款，應按同期銀行貸款利率支付乙方逾期利息。（2）乙方未按約定工期完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為工程總造價的____%。（3）一方違約導致合同無法履行，應承擔相應的法律責任。2.6爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。三、合同的生效、變更和解除3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且保修期滿后失效。3.2合同生效后，雙方應嚴格履行合同義務。任何一方不得擅自變更或解除合同。確需變更或解除合同的，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更或解除協議。3.3合同變更或解除后，尚未履行部分的風險和責任按變更或解除協議約定處理。四、其他約定4.1雙方應遵守國家法律法規，嚴格執行合同約定，確保工程順利進行。4.2雙方應相互配合，做好施工現場的安全生產、環保和防火工作。4.3雙方應保守合同和工程相關的商業秘密，不得泄露給第三方。4.4合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。五、合同的簽訂5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：____年____月____日注意事項及解決辦法：1.雙方應仔細閱讀并理解合同的全部內容，確保對合同條款無誤解或混淆。關鍵詞：合同內容、誤解、混淆2.甲方應按照合同約定及時支付預付款、進度款及質量保證金，以免產生逾期利息或違約金。關鍵詞：預付款、進度款、質量保證金、逾期利息、違約金3.乙方應按照施工圖紙、施工規范和甲方要求進行施工，確保工程質量達到合同約定的等級。關鍵詞：施工圖紙、施工規范、工程質量、合同約定4.如一方違約導致合同無法履行，應承擔相應的法律責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。關鍵詞：違約、法律責任、違約金、賠償損失5.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞：爭議、友好協商、管轄權、人民法院法律名詞解釋：1.合同法：調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規范總稱。關鍵詞：合同法、民事權利、義務關系2.建筑法：調整建筑活動中涉及的行政管理關系和民事關系法律規范總稱。關鍵詞：建筑法、建筑活動、行政管理關系、民事關系3.違約金：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，按照合同約定向對方支付的金錢。關鍵詞：違約金、合同義務、金錢4.質量保證金：為確保工程質量，由承包方向發包方支付的一定金額的保證金。關鍵詞：質量保證金、工程質量、保證金5.保修金：為確保工程在保修期內正常運行，由承包方向發包方支付的一定金額的保證金。關鍵詞：保修金、保修期、保證金特殊應用場合及補充條款：1.工程變更：如果因為設計變更或其他原因導致工程量增減或工程進度調整，雙方應立即進行協商，并按照實際情況調整工程造價和工期。補充條款：雙方應就工程變更導致的額外費用和工期延誤進行協商，并簽訂書面變更協議。2.不可抗力：如果因為自然災害、社會事件等不可抗力因素導致工程無法按照約定進度進行，雙方應協商解決。補充條款：雙方應就不可抗力事件導致的工期延誤和額外費用進行協商，并簽訂書面協議。3.工程質量爭議：如果雙方對工程質量有爭議，應請有資質的第三方進行鑒定，鑒定費用由責任方承擔。補充條款：雙方應共同選擇有資質的第三方進行工程質量鑒定，鑒定結果作為解決爭議的依據。4.工程款支付：甲方應按照約定的時間和金額支付工程款，否則乙方有權暫停工程。補充條款：甲方逾期支付工程款，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付逾期利息。5.工程保修：乙方應在保修期內負責工程的維修和保養，確保工程正常運行。補充條款：雙方應共同