建筑承攬工程協議2024年標準格式版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內容1.4工程規模1.5工程預算2.承攬方義務2.1工程設計與施工2.2工程進度與質量2.3材料與設備2.4安全防護2.5工程保修3.發包方義務3.1工程款項支付3.2工程變更3.3施工現場提供3.4行政手續辦理3.5配合與協調4.合同價格4.1合同總價4.2價格調整4.3工程預付款4.4工程進度款4.5質量保證金5.合同工期5.1開工日期5.2竣工日期5.3工期延誤5.4工期提前6.違約責任6.1承攬方違約6.2發包方違約6.3違約賠償7.爭議解決7.1協商解決7.2調解解決7.3仲裁解決7.4法律訴訟8.合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同解除9.保密條款9.1保密內容9.2保密期限9.3違約保密10.合同的轉讓10.1轉讓條件10.2轉讓程序10.3轉讓后果11.法律法規11.1適用法律11.2法規變化12.其他條款12.1不可抗力12.2稅金12.3合同附件13.簽字蓋章13.1發包方代表13.2承攬方代表13.3見證單位代表14.合同附件14.1工程設計文件14.2施工圖紙14.3工程量清單14.4材料設備清單14.5其他相關文件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：根據雙方協商確定的工程名稱。1.2工程地點：工程具體位置，包括街道地址、城市、省份和郵編。1.3工程內容：工程的具體內容，包括建筑物的類型、規模、結構和功能等。1.4工程規模：工程的規模，包括建筑物面積、高度和其他相關指標。1.5工程預算：工程的預算金額，以及預算的構成和支付方式。第二條承攬方義務2.1工程設計與施工：承攬方負責工程的設計和施工，確保工程符合設計要求和質量標準。2.2工程進度與質量：承攬方應按照合同約定的工期完成工程，并保證工程的質量符合約定的標準。2.3材料與設備：承攬方應提供合同約定的材料和設備，并保證其質量和性能。2.4安全防護：承攬方應采取必要的安全措施，確保工程施工過程中的安全。2.5工程保修：承攬方應對工程進行保修，保修期限和保修范圍按照合同約定執行。第三條發包方義務3.1工程款項支付：發包方按照合同約定的付款方式和時間支付工程款項。3.2工程變更：發包方有權根據工程實際情況提出變更要求，承攬方應按照發包方的要求進行變更。3.3施工現場提供：發包方應提供適宜的施工現場，并保證施工現場的通行和安全。3.4行政手續辦理：發包方應負責辦理與工程相關的行政手續，包括但不限于施工許可證等。3.5配合與協調：發包方應與承攬方進行必要的配合和協調，確保工程的順利進行。第四條合同價格4.1合同總價：合同總價，以及構成合同總價的各項費用明細。4.2價格調整：合同價格調整的條件和方式，包括但不限于材料價格變動、政策調整等。4.3工程預付款：工程預付款的金額、支付時間和方式。4.4工程進度款：工程進度款的支付比例、支付時間和方式。4.5質量保證金：質量保證金的金額、支付時間和退還條件。第五條合同工期5.1開工日期：合同約定的工程開工日期。5.2竣工日期：合同約定的工程竣工日期。5.3工期延誤：工期延誤的原因、責任方和違約責任。5.4工期提前：工期提前的條件和方式。第六條違約責任6.1承攬方違約：承攬方未履行合同義務或履行不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2發包方違約：發包方未履行合同義務或履行不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約賠償：違約方應承擔的賠償金額、計算方式和支付時間。第七條爭議解決7.1協商解決：雙方應通過友好協商解決合同爭議。7.2調解解決：如協商不成，雙方可以同意由第三方進行調解。7.3仲裁解決：如調解不成，爭議應提交仲裁機構進行仲裁。7.4法律訴訟：如仲裁不成，雙方可依法向合同約定的法院提起訴訟。第八條合同的生效、變更與解除8.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2合同變更：合同變更應由雙方協商一致，并以書面形式作出。8.3合同解除：合同解除應由雙方協商一致，并符合合同約定解除條件。第九條保密條款9.1保密內容：雙方在合同執行過程中獲取的對方商業秘密、技術秘密和其他保密信息。9.2保密期限：雙方對保密信息的保密期限，以及保密期限的計算方式。9.3違約保密：違反保密義務的一方應承擔的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條合同的轉讓10.1轉讓條件：合同轉讓的條件，包括轉讓的前提和限制。10.2轉讓程序：合同轉讓的程序，包括轉讓的申請、審批和通知等。10.3轉讓后果：合同轉讓后的權利義務變更，以及轉讓對合同執行的影響。第十一條法律法規11.1適用法律：本合同適用法律的名稱和版本。11.2法規變化：法律法規變化對合同執行的影響，以及雙方應遵守的新法律法規。第十二條其他條款12.1不可抗力：不可抗力的定義和處理方式，包括但不限于自然災害、社會事件等。12.2稅金：合同執行過程中產生的稅金承擔方式和責任分配。12.3合同附件：合同附件的名稱、編號和內容，以及附件的補充和修改方式。第十三條簽字蓋章13.1發包方代表：發包方的授權代表簽字和蓋章。13.2承攬方代表：承攬方的授權代表簽字和蓋章。13.3見證單位代表：見證單位的授權代表簽字和蓋章。第十四條合同附件14.1工程設計文件：工程設計文件的名稱、編號和內容。14.2施工圖紙：施工圖紙的名稱、編號和內容。14.3工程量清單：工程量清單的名稱、編號和內容。14.4材料設備清單：材料設備清單的名稱、編號和內容。14.5其他相關文件：其他與合同執行相關的文件名稱、編號和內容。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計文件詳細要求：包括建筑設計、結構設計、電氣設計、給排水設計等全部設計文件。附件2：施工圖紙詳細要求：包括建筑施工圖、結構施工圖、電氣施工圖、給排水施工圖等施工所需圖紙。附件3：工程量清單詳細要求：列出工程所需材料、構件、設備等的數量和規格。附件4：材料設備清單詳細要求：列出工程所需材料、設備的品牌、型號、數量和規格。附件5：其他相關文件詳細要求：包括工程招投標文件、合同履行過程中產生的各類會議紀要、變更通知、驗收報告等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定完成工程或工程質量不符合約定。2.發包方未按照合同約定支付工程款項或變更工程。3.雙方未履行合同約定的保密義務。4.雙方未按照合同約定履行配合和協調義務。5.合同轉讓不符合約定條件。責任認定標準：1.違約金：按照合同約定的金額或比例支付違約金。2.賠償損失：賠償因違約行為導致的直接經濟損失。3.工期延誤：按照合同約定的工期順延。4.工期提前：按照合同約定的方式進行調整。示例說明：若承攬方未按照合同約定完成工程，需支付合同約定的違約金，并賠償因工期延誤導致的發包方損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.保密義務：雙方在合同執行過程中對獲取的對方商業秘密