1、合同編號：農牧業綜合利用光伏電站建筑安裝工程施工總承包合同發 包 人 ： XX光伏發電有限公司承 包 人 ： XX電力工程有限公司20XX年 05月 05日目錄第一章一般條款第 1 條施工總承包合同范圍及概況第 2 條承包方式第 3 條合同適用文字、詞語定義、適用法律法規第 4 條合同解釋順序第 5 條圖紙第二章雙方及監理工程師權利義務第 6 條監理工程師工作第 7 條甲方及甲方代表工作第 8 條乙方及乙方項目經理工作第三章施工組織設計和工期第 9 條進度計劃第 10 條 延期開工第 11 條 暫停施工第 12 條 工期延誤第 13 條 工期提前第四章質量與驗收第14 條 檢查和返工第 XX

2、條 工程質量、合同文件第 16 條 隱蔽工程和中間驗收第 17 條 驗收和重新檢查第 18 條聯合試運第五章 安全、文明施工與環境保護第 19 條 安全、文明施工管理第 20 條 環境保護管理第 21 條保護第三方人員和動物第 22 條關于安全、文明施工與環境保護的獎懲第六章合同價款與支付第 23條合同價款及調整第 24條工程款預付第 25條工程量的核實確認第 26條工程款支付第七章材料設備供應第 27 條甲方供應材料設備第 28 條乙方采購材料設備第八章工程變更第 29 條工程變更第 30 條確定變更價款第九章竣工與結算第 31條竣工驗收第 32條竣工結算第 33條保修第十章爭議、違約和索賠

3、第 34 條 爭 議第 35 條 違 約第 36 條 索 賠第十一章其它第 37 條專利技術、特殊工藝和合理化建議第 38 條地下障礙和文物第 39 條不可抗力第 40 條保險第 41 條工程停建或緩建第 42 條補充條款第 43 條合同的生效與終止第 44 條合同份數第 45 條合同附件建筑、安裝工程施工總承包合同發包人： XX 光伏發電有限公司（以下簡稱甲方） 承包人： XX 電力工程有限公司（以下簡稱乙方）經甲乙雙方協商，根據中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規，本著遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，甲方同意由乙方承擔本項目建筑安裝工程施工、竣工和保修等總承

4、包任務，特簽訂本合同，共同遵照執行。第一章一般條款第 1 條施工總承包合同范圍1 、建筑工程施工范圍：光伏場區建筑工程；開關站建筑工程；送出線路及 35KV間隔土建工程；“三通一平”工程；水土保持、視頻監控系統等其它輔助工程。2 、設備及安裝工程施工范圍：光伏場區安裝工程；開關站設備安裝工程；送出線路及 35KV間隔電纜、設備安裝工程。3 、其他委托服務內容：設備代保管；設備倒運。4 、其他按設計圖紙要求所列全部工程。承包范圍不包括：電氣設備、電纜及光纜采購，消防工程。5 、施工工期為總日歷天數：XX3 天開工日期： 20XX年 5 月 1 日竣工日期： 20XX年 9 月 30 日具體開工日

5、期以甲方通知為準。6 、質量等級：合格8 、工程地點： XX 。第 2 條承包方式本合同實行包工、包料，總價包死的建筑安裝工程施工總承包方式，。第 3 條合同適用文字、詞語定義、適用法律法規1 、適用文字本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。2 、詞語定義下列詞語除本合同另有約定外，應具有本條所賦予的定義：2.1甲方指具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人XX 發電有限公司，以及取得該當事人資格的合法繼承人。2.2乙方指在協議書中約定，被甲方接受的具有工程施工承包主體資格的當事人 XX 電力工程有限公司 ，以及取得該當事人資格的合法繼承人。7 、合同總價（大寫）：XX元整，（小寫

6、）：￥ XX元。項目經理：指乙方 (施工總承包方 )在本合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。設計單位：指甲方或取得甲方委托代理的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。監理單位：指甲方或取得甲方委托代理的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。監理工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或甲方指定的履行本合同的代表。工程造價管理部門：指電力行業工程造價管理機構 （中國電力企業聯合會電力工程造價與定額管理總站）及地方工程造價管理機構（工程所在地地市級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構）。工程：指甲乙雙方在本合同中約定的承包范圍內的工程。合同價

7、款：指甲乙雙方在本合同中約定的，甲方用以支付乙方按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，包括變更洽商、現場簽證等事件引起的增加工程結算，結算按合同約定執行。費用：指不包含在合同價款之內的應當由甲方或乙方承擔的經濟支出。工期：指甲乙雙方在本合同中約定的，按總日歷天數（包括法定節假日） 計算的承包天數。開工日期：指甲乙雙方在本合同中約定的，乙方開始施工的絕對或相對的日期。竣工日期：指甲乙雙方在本合同中約定的，乙方完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。2.XX圖紙：指由甲方提供或由乙方提供并經甲方和監理工程師批準，滿足乙方施

8、工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。施工場地：指由甲方提供的用于工程施工的場所以及甲方在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。書面資料：指合同書、信件和數據電文（包括所有合同實施過程中形成的工作聯系單、變更洽商資料、電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。單項工程變更或洽商簽證：系指在工程實施過程中，有直接因果關系變更的總和，組成單項變更或簽證。違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。不

9、可抗力：指人力不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不 扣除休息時間），規定按天計算時間的，從事件開始當天計算到事件終止日（時限的 最后一天的截止時間為當日24 時），時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的， 以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。停工、窩工損失：指由于甲方或監理方原因（包括未按時提供第5 條規定的圖紙，或圖紙不完整），造成乙方停工、窩工，而由此造成的損失。工程質量及維修保函 :銀行應乙方申請，就乙方履行本合同項下規定的質量及維修義務，向甲方開立以甲方為受益人的工程質量及維修保函。該保函在工程竣 工驗收

10、后乙方不履行本合同約定的維修義務，或工程質量不符合本合同約定而乙方又 不予維修時，銀行在收到甲方書面索賠通知，以保函載明的擔保金額為限向甲方承擔 擔保責任。3 、適用法律、法規，和技術標準、規范本合同文件適用中華人民共和國的相關法律、法規，電力行業的相關規定和工程所在地省（區）、地（市、盟）現行相關規定。涉及最廣的法律、法規有中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、建設工程監理規范、電力建設安全施工管理規定和補充規定等。本合同工程質量檢驗及評定標準除滿足設計施工圖上已說明的要求外，還應執行國家現行有效的技術標準、技術規范和規程，電力行業施工及驗收技術規范，和設備制造廠技術文件上的質量要求。

11、當上述標準、規范、規程及技術文件質量要求不一致時，以高標準為準。乙方要積極配合各方進行質量監督及為此所做的協調工作。以上“規范”和“標準”，如有新的均按新標準執行。第 4 條合同解釋順序合同文件的組成和解釋順序為: 1 、合同協議書2 、中標通知書3 、投標書及其附件4 、招標文件及其附件5 、標準、規范及有關技術文件6 、圖紙7 、有標價的工程量清單合同履行中，甲乙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分，效力優先。第 5 條圖紙1 、甲方在開工日期前，向乙方提供完整的施工圖紙4 份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方應做好圖紙的保密工作。2 、甲方不能按約定

12、提供圖紙、保證滿足實施“施工進度計劃”的需要時，工期順延。3 、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方應采取保密措施，由此而增加的費用，由甲方承擔。4 、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在3 天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及延誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2 天內未答復，按第5 條第 2 款約定處理。5 、乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表， 根據實際情況處理。 乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現， 甲方仍應按合同的約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。第二章雙方及監理工程師權利義務第 6 條監理工

13、程師工作本工程實行工程監理，監理單位委派的監理工程師姓名：XX ，職務： 總監 。監理工程師按建設工程監理規范和本建設項目監理合同的約定行使職權，甲方要求監理工程師在行使某些特殊職權前需要征求甲方意見的，監理工程師應征得甲方批準。甲方代表的職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由甲方和監理單位予以明確，并以書面形式通知乙方。1 、監理工程師可委派監理工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7 天以書面形式通知甲乙雙方。委派書和撤回通知作為本合同附件。監理工程師代表在監理工程師授權范圍內向乙方發出的任何書面形式的函

14、件，與監理工程師發出的函件具有同等效力。乙方對監理工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交監理工程師，監理工程師應進行確認。監理工程師代表發出指令有失誤時，監理工程師應進行糾正。除監理工程師、監理工程師代表和甲方代表（或委派有關具體管理人員）外，其他人員均無權向乙方發出任何指令。2 、監理工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方項目經理或其委派的資料接收人，項目經理或其委派的資料接收人在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，監理工程師可發出口頭指令，并在48 小時內給予書面確認，乙方對監理工程師的指令應予執行。監理工程師不能及時給予書面確認的，乙方應于監

15、理工程師發出口頭指令后7 天內提出書面確認要求。監理工程師在乙方提出確認要求后48 小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。乙方認為監理工程師指令不合理，應在收到指令后 24 小時內向監理工程師提出修改指令的書面報告， 監理工程師在收到乙方報告后24 小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，監理工程師要求乙方立即執行 的指令或乙方雖有異議，但監理工程師決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因監 理工程師指令錯誤發生的追加合同價款和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期 相應順延。本款規定同樣適用于由監理工程師代表發出的指令、通知。3 、監理工程師應按合同約定，

16、及時向乙提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于監理工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，甲方應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。4 、如需更換監理工程師，甲方應至少提前 7天以書面形式通知乙方，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。第 7 條 甲方代表及甲方工作甲方派駐施工現場履行合同的代表姓名： XX ，職務： 總經理 。甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5 天通知乙方。1 、甲方按本條款約定完成以下工作：辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下

17、障礙等工作， 使施工場地具備施工條件， 并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。協助乙方協調施工用水、用電、用路、施工通訊等有關外部關系。提供施工場地的工程地質資料和地下管網線路資料，供乙方查閱，但不對乙方的理解、推論負責。辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通等的申請批準手續（證明乙方自身資質的證件除外）。將施工現場水準點與坐標控制點位置以書面形式交給乙方，做好交驗報告。組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；負責協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作、承擔有關費用；甲方應做的其他工作，雙方在本

18、合同補充條款內約定或合同實施過程中另行約定。2 、甲方可以將上款中部分工作委托乙方辦理，雙方在本合同補充條款內約定或合同實施過程中另行約定，其費用由甲方承擔。3 、甲方未能履行本條第 1 款各項義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，工期相應順延。第 8 條乙方項目經理及乙方工作乙方派駐本工程的全權負責人是本工程的項目經理：XX，職務：項目經理。乙方如需要更換項目經理，應至少提前7 天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意。甲方有權要求更換其認為不稱職的項目經理。乙方依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交監理工程師，監理工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。乙方應

19、按期完成如下工作：1 、按甲方認可的施工組織設計 （施工方案） 和監理工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與監理工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和 工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48 小時內向監理工程師提交報告。責任在甲方或第三人， 由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方， 由乙方承擔費用，不順延工期。2 、臨建規劃及力能設施標準必須滿足甲方要求、甲方僅提供施工電源接引點。施工及用水、用電價格按當地標準執行。3 、乙方應按期向監理工程師和甲方提交周、月工程進度計劃及相應進度統計報表一式 4 份（甲方 2 份，監理工程師1 份）。上報截止日期

20、分別是：每周五、每月25 日前。4 、對于乙方應提交的其他各類文件和圖紙(如果需要的話 )的提交內容由監理工程師和甲方代表確定。提交時間應提前5 個工作日的時間供監理工程師和甲方代表審核認可。份數視監理工程師和甲方代表的需要而定。5 、所有乙方提交的文件或圖紙的修改和撤回，必須得到監理工程師和甲方代表的認可。6 、乙方負責在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現場全部人員的安全。除因甲方原因造成的傷亡外，甲方不承擔乙方賠償責任。乙方負責在需要的時間和地點，根據有關部門要求，自費提供和維護所有燈光、護板、柵欄、警告信號，并且對工程進行保護或為公眾提供安全和方便。乙方負責向甲方提供工程事故報告(如

21、果發生的話 )，事故處理費用由乙方承擔。7 、乙方負責施工場地交通和噪音等管理并承擔相應費用。8 、已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生費用由乙方承擔；甲方要求乙方采取特殊措施保護的工程部位和相應的費用，雙方在補充協議內另行約定。9 、乙方負責做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線 （包括文物保護建筑） 、古樹名木的保護工作，費用由乙方承擔。、乙方負責保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前現場應達到技術規范與合同的要求。承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。、專門用于本工程施工的、 由乙方提供的所有設備、 設施和材料一經運至現場，即應被視為

22、是專門供本工程施工使用。乙方除將上述物品在現場各部分之間轉移外， 如果沒有甲方的書面同意，不得將上述物品運出現場。、除合同另有規定外，甲方無論何時均不對上述乙方的設備、設施和材料的損失或損壞承擔任何責任。、在合同要求范圍內的施工、 竣工和保修均應不使下述各方遭受不必要的干擾：當地人民的便利。對公用道路、便道的使用和他人財產的占用（甲方書面同意的除外）。 乙方應保證甲方免于受到或承擔應由乙方負責的上述事項所引起的或與之有關的索賠、訴訟、損害賠償及其他開支，乙方未能按合同約定完成上述工作時，應承擔全部責任及費用，工期不得順延。屬于合同實施必須發生的事件，應有甲方與當地有關部門或人員協商在前，乙方使

23、用在后（且有甲方書面同意）。、乙方主要管理人員、 主要技術負責人的調出與更換必須得到甲方的書面批準； 甲方有權要求乙方更換不滿意的管理和技術人員。乙方的項目經理及項目總工每月到位不低于22工作日，低于承諾的到位工作日，每天扣罰3000元。到位率由監理工程師進行考勤， 每月簽發工程款的同時上報考勤表。如其中一人的月度到位率不足XX天，則甲方有權暫時停付當月工程款，直至乙方滿足規定的到位率。XX 、乙方應做的其他工作， 雙方在補充條款內約定或在合同實施過程中另行約定。16 、乙方未能履行以上各項義務，造成甲方損失的由乙方賠償。第三章施工組織設計和工期第 9 條進度計劃1 、甲方在簽訂合同后應按照工

24、程進度要求向乙方提供設計圖紙、甲供材料、設備計劃、一級網絡進度計劃等資料，甲方未按規定時間提供其應提供的資料，由甲方承擔因此給乙方造成的工期及費用損失。2 、乙方編制施工組織設計由甲方組織審核，提交施工組織設計時間為工程開工前一周內，甲方在乙方提交后一周完成審核。3 、乙方必須按監理工程師和甲方批復確認的進度計劃組織施工，接受監理工程師對進度的檢查、監督。在任何時候，如工程實際進度與已經批復的施工進度計劃不符時，監理工程師有權要求乙方修正施工進度計劃。因乙方的原因導致實際進度與進度計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。第10 條延期開工1 、乙方應監理工程師下達的開工令確定的時間開始施

25、工，因故不能如期開工的， 應在開工日期 3天前，向監理工程師和甲方提出延期開工申請。監理工程師和甲方應在乙方提出延期開工申請2 天內做出書面答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求，工期相應順延。監理工程師和甲方不同意延期開工申請或乙方未在規定時間內提出延期開工申請，工期不予順延。2 、因甲方原因使工程不能按期開工，監理工程師應在約定的開工日期3 天前以書面形式通知乙方。甲方賠償乙方因延期開工造成的損失，工期相應順延。第11 條暫停施工監理工程師和甲方在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后48小時內應對此提出書面處理意見。乙方按監理工程師和甲方的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程

26、，實施監理工程師和甲方的處理意見后，以書面形式提出復工要求，監理工程師應當在24小時內給予答復。如未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。第 12 條工期延誤1 、因以下原因造成工期延誤的，經監理工程師和甲方確認，工期相應順延。因甲方圖紙交付、設備供應延誤造成的工期延誤；因極端天氣等原因造成不能施工的；非乙方原因連續停水、停電、停氣超過24 小時（非作業期間除外）。乙方在上述情況發生后14天內，就延誤

27、的內容、應順延的工期天數、因此發生的費用，向監理工程師和甲方提出書面報告，甲方應在收到書面報告后14天予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。2 、因以下原因造成工期延誤的，經監理工程師和甲方確認，工期相應順延，由甲方承擔因此而增加的費用。因不可抗力造成工期延誤的；甲供設備延遲交貨影響乙方工期的；設計變更引起主體結構改變或功能變化的；甲方不能按期支付工程款造成工期順誤。乙方在上述情況發生后14天內，就延誤的內容、應順延的工期天數、因此發生的費用，向監理工程師和甲方提出書面報告，監理工程師和甲方應在收到書面報告后 14 天予以答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。3 、非乙方原

28、因，導致工程實際進度與計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，提交監理工程師和甲方批準后執行。改進的施工技術措施應報甲方審核批準后實施，增加的費用由甲方承擔。4 、非上述第 1 款和第 2 款原因，乙方不能按合同約定的關鍵線路進度節點按期竣工，乙方應承擔違約責任。5 、延誤期賠償費（以下稱工期罰金）為合同總金額的1 實際延誤天數。誤期時間分段計算，一是竣工前按關鍵線路的進度節點每月考核，每月按進度款預扣；二是從規定竣工日期起直到全部工程或相應部分工程的移交竣工報告的批準日期之間的天數計算實際延誤。總的延期賠償費不超過合同總金額的5% 。甲方可從應向乙方支付的任何金額中扣除此項工期罰金或以其

29、它方式收回此款， 此工期罰金的支付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規定的其他責任。如果因乙方合理趕工， 到竣工日期時沒有延誤， 甲方補付進度款扣付的延誤罰金。6 、根據工程總進度計劃表，若乙方拖延進度，甲方有權扣減進度款，直至乙方趕上工程總進度。乙方趕上工程總進度后，甲方停止扣減進度款并退還部分扣減的工程進度款。7 、停工、窩工損失費為合同金額的 1 實際停工、窩工天數。停工、窩工損失費的支付與甲方向乙方支付進度款的時間相同。第 13 條工期提前1 、施工中需要提前竣工，雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”，合同竣工日期可以提前。“提前竣工協議”應包括以下主要內容：提前的時間；乙方采取的趕工

30、措施；甲方為趕工提供的條件；趕工措施的經濟支出和承擔；提前竣工收益的分享或提前獎勵計算辦法。2 、乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方批準后執行。監理工程師和甲方在乙方提交施工進度修訂計劃后3天內給予批復，逾期未批復則視為批準。第四章質量與驗收第14 條檢查和返工監理工程師或甲方對工程質量檢查、確認、簽署認可意見等，并不免除乙方應承擔的質量責任。1、乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及監理工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受監理工程師及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件， 并按監理工程師及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正

31、或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期不得相應順延。2 、工程質量達不到約定標準的部分，監理工程師有權要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用， 工期不予順延。3 、監理工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。4 、因監理工程師指令失誤或其他非乙方原因導致返工的追加合同價款，由甲方承擔，相應順延工期。第XX

32、 條 工程質量1 、本工程質量等級：優質工程、達標投產。2 、工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。3 、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由與最后鑒定結果不相符的一方承擔。最后結果與雙方均有差距，且工程質量達到相關約定或法定標準的，由雙方共同承擔。第 16 條隱蔽工程和中間驗收1 、工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間

33、和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，監理工程師在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在監理工程師限定的時間內修改后重新驗收。2 、監理工程師不能按時進行驗收，應在驗收前12 小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過 12 小時。監理工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，監理工程師應承認驗收記錄。3 、經監理工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12 小時后，監理工程師不在驗收記錄上簽字，視為監理工程師已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續施工。第 17 條驗收和重新檢查1 、單項工程、單位工程、分部工程、分項工程具備驗

34、收條件應如約予以驗收， 由乙方在驗收24小時前提交“驗收通知”，通知監理工程師和甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。2 、監理工程師和甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收12小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。3 、無論監理工程師和甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期不予順延。第 18 條聯合試運甲方負責聯合試運

35、的組織工作，乙方配合。 分部試運中的單機試運轉由乙方負責。1 、分部試運轉分部試運轉應具備的條件）相應的建筑和安裝工程已完成，并按驗收標準驗收合格；）試運需要的建筑和安裝工程的記錄等資料齊全；）組織人員落實到位，分部試運的計劃、方案和措施已審批、交底。除約定由設備制造供貨單位自行調試（乙方配合）的以外，分部試運由乙方 負責。乙方應編制分部試運計劃、方案和措施，主要方案、措施提交監理工程師審批。監理工程師應在接到乙方提交的方案2 日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復則視為監理工程師已批準。乙方在分部試運的48小時前通知監理工程師并同時通知甲方參加試運、驗收，除非是不可抗力，監理工程師和甲方應在

36、2 天內答復。否則乙方可自行試運并組織驗收，監理工程師應確認其驗收記錄有效。分部試運的記錄和報告，應由乙方負責整理、提供。分部試運項目試運合格后，乙方、監理工程師、甲方等參加驗收單位均應簽字認可。由于乙方的原因試運達不到驗收要求，監理工程師在試運后24小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運，所發生的一切費用由乙方承擔，工期不予順延。驗收不合格的項目不能進入聯合試運。監理工程師未按要求參加分部試運，或參加試運后未在約定時間內提出修改 意見，試運合格不簽字驗收，試運結束后24小時試運記錄自行生效，監理工程師應予以確認，乙方可繼續施工。由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運行達不

37、到驗收要求的， 若監理工程師要求乙方修理或重新安裝，所發生的費用均由甲方承擔，并相應順延工期。分部試運中用的油、電由甲方提供，所發生的費用，經監理工程師審核后由乙方承擔。已驗收簽證的設備，可交甲方代保管，如甲方委托乙方進行代保管，甲乙雙方應簽訂委托代保管協議。代保管期間的施工缺陷和設備維護仍由乙方負責消除。2 、 聯合試運甲方應負責聯合試運及驗收的組織工作，協調處理試運驗收中發生的問題。乙方參與重大影響的項目的聯合試運調試方案和措施的制定，在聯合試運調試中負責其施工項目的維護、檢修和消除缺陷。聯合試運階段，由啟動委員會指定有關方面負責做好各項記錄。乙方參加聯合試運的費用，經雙方商定，由甲方另行

38、支付。聯合試運過程中發生的問題，由監理工程師負責組織乙方等單位進行消缺完善工作。由于設計、設備或系統等非乙方原因使得個別項目不能全部投入，則應在聯合試運驗收記錄上寫明原因，由甲方在驗收后組織乙方完成，費用由甲方另行支付。凡乙方領取的設備備品備件、施工后剩余的安裝用易損易耗備品備件、專用儀器和專用工具，應在試生產后7 天內移交甲方第五章安全、文明施工與環境保護第 19 條安全、文明施工管理乙方安全管理應遵守貫徹中華人民共和國安全生產法、電力建設文明施工管理與考核辦法、電力建設安全工作規程、消防等國家和行業的法律法規，不得違反。乙方必須采取一切必要措施和手段強化施工安全與文明管理，提高安全與文明施

39、工水平，確定嚴格的安全施工秩序以保證施工人員在施工中的安全與健康。乙方必須貫徹執行國家“安全第一、預防為主的方針，監理工程師和甲方代表對本工程安全文明施工管理實施全面監督、考核。乙方的各級行政一把手是本單位的第一安全責任人，必須親自抓安全。乙方項目經理是本工程的第一安全負責人，在組織科學施工的同時，必須隨時注意氣象部門的預報，做好防風、防雨、防凍、防塌垮、防等季節性氣候變化的相應措施，以保證施工人員的人身安全和施工機械、設備的安全。乙方所有安全設施、 施工機具設備和高空作業的設備均應符合國家或行業安全技術標準并應定期檢查，并有安全員的簽字記錄；特種設備（升降機、起重機械、廠內機動車輛、防爆電氣

40、設備等）應取得地方政府質量技術監督部門的許可使用證件方可使用。乙方特殊工種（電工、起重工、焊工、車駕駛員、爆破工等）要經專業培訓，并持有政府主管部門簽發的合格證上崗。乙方必須嚴格執行電力建設安全工作規程（DL5009.12002 ）文明施工的規定. 并制定相應的實施細則認真執行。乙方應有完善的事故處理預案，在施工過程中如發生重大傷亡事故，應立即將其詳細情況報告監理工程師和甲方代表，并按處理預案快速處理。乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。每周監理例會上，乙方都要向監理工程師和甲方代表匯報施工現場安全狀況，匯報安全隱患和預防辦法。

41、第20 條環境保護管理乙方應熟悉和遵守中華人民共和國環境保護法，并切實執行技術規范中有關環境保護方面的要求和規定。乙方應遵守中華人民共和國環境噪聲污染防治法、中華人民共和國固體廢物污染防治法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國水土保持法并依據工業企業噪聲衛生標準、大氣污染綜合排放標準、污水綜合排放標準、參照遵守火電廠大氣污染物排放標準，采取切實可行的防止噪聲、固體廢物、大氣污染的措施。第21 條保護第三方人員和動物對需進入乙方工地的相關人員，乙方應做到：（1 ）負責保護這些人員或動物的安全；（ 2） 保持工地良好的秩序，防止對上述人畜的傷害。如果甲方在工地上雇用了其他的乙方，甲方應要

42、求他們負有同樣責任，保證安全和避免傷害。第22 條關于安全、文明施工與環境保護的獎懲1 、執行電力建設安全施工管理的有關規定，認真采取安全防護措施，確保安全施工、文明施工。2 、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規定和政府部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。 3 、乙方在動力設備、高壓電纜線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方批準后實施，費用由乙方承擔。4 、乙方在有毒有害環境中施工，甲方

43、應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關經濟支出。第六章合同價款與支付第 23 條合同價款及調整本合同采用總價合同，項目裝機容量為50MW ，按 2.3元/W計，合同總價為（大寫）：XX元整，（小寫）：￥ XX元。1 、合同總價款應包括（風險范圍內）但不限于以下內容：建筑、安裝工程費：人工費、材料費、施工機械使用費， 施工措施費， 以及乙方應計取的各項費用 （含利潤、稅金）。本標工程范圍內的混凝土施工需要而采用減水劑、早強劑及其它添加劑；乙方采購材料、設備發生的采保費（包括過橋、過路、航運費等）；本標工程范圍內采取臨時措施防范一般性自然災害費用；施工質量檢查費等；工程完工后， 已完設施在移交

44、給甲方招標人之前，乙方對其保管、 維護所發生的費用；乙方辦理施工手續等政府部門所規定的各項費用。2、風險范圍以外的計算原則如下：合同外新增項（另行委托施工的）的結算，按電力建設工程預算定額（2006年版）或工程所在地現行建設工程預算定額及相應取費文件，人工和材料價格以當季度當地材料信息價為準計算。設計變更引起造價變動雙方另行協商。甲供設備延遲交貨造成乙方工期延誤的，按每延遲一天支付合同總價的1 的費用給乙方。第 24 條工程量的核實確認1 、乙方每月 20 日向監理工程師提交當月“工程進度結算及付款報審表”。監理工程師在乙方提交報告后 5 天內核實確認后向甲方提交。甲方 3 天內復核確認。2

45、、監理工程師和甲方審核簽字確認的“工程進度結算及付款報審表”，應包括各項獎懲金額和扣款，扣款項有扣減預付款額等，獎懲金額應包括安全文明獎懲、工期提前或延誤獎懲、工程質量獎懲等。第 25 條工程款支付1 、乙方“三通一平完”成后經甲方及監理驗收合格，驗收合格之日起7 天內支付乙方合同總金額的20% 工程款； 35KV開關站綜合樓結構封頂且光伏組件安裝完成50% 以上支付乙方合同總金額的20% 工程款； 35KV開關站建筑安裝工程結束、 光伏區建筑安裝工程結束、 35KV送出線路建筑安裝工程結束，且以上三項工程全部驗收 合格，支付乙方合同總金額的30% 工程款。2 、乙方當月 25 日向甲方提交已

46、簽字確認的 “已完工程量的進度結算及付款報審表”。 甲方專業監理工程師于當月28 日前，將復核簽認并請主管領導簽認后的“工程進度結算及付款報審表”轉交財務部，財務部視賬面情況于下月5 日前支付。乙方逾期未向監理工程師提交“工程進度結算及付款報審表”的，付款期限順延，并不得以付款延期而影響實際工期；監理工程師原因逾期不能確認的，視同乙方申請額被確認，甲方可以其申請額付款。甲方原因逾期不能付款，視同甲方違約，可以給乙方順延工期。3 、甲方超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），乙方可向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可與乙方協商簽訂延期付款協議，經乙方同意后可延期支付

47、。 協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第XX天起應付款的貸款利息。4 、甲方不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔違約責任。5 、工程款支付至合同價款的70% 止付，待竣工驗收合格、結算后，乙方向甲方申請支付工程竣工結算款， 甲方在收到此申請后XX 天內結算支付剩余25% 的合同價款，乙方同時向甲方提供總結算款5% 的工程質量及保修保函。第七章材料設備供應第 27 條甲方供應材料設備1 、甲方按其“供應材料、設備計劃”和“工期進度計劃”確定的期限給乙方供應材料、設備，所供材料、設備的種類、規格、型號、數量、單位、質量等級

48、和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質量合格證明。2 、甲方代表在提供材料、設備 24 小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取后發生損失丟失由乙方補修、賠償。3 、甲方供應的材料、設備與“供應材料、設備計劃”約定、合同文件規定或清單不符，按以下情況分別處理：材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。材料、設備的種類、規格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之后的開箱檢驗要通知供貨方、監理工程師和甲方代表參加開箱檢驗，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規格等不符的則由甲方重新采購。材料的種類、規格、型

49、號等不符，如甲方不同意重新采購，要求乙方代為調劑串換，乙方應予執行，由甲方承擔由此產生的一切費用和后果。甲方委托乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。供應數量不足，由甲方補齊；供應數量超額，由甲方將多余部分運出施工現場。供應時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。4 、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備，給甲方造成損失的，應賠償甲方因此造成的經濟損失。5 、經乙方檢驗通過之后發現甲方所供材料、設備有規格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、返工的經濟支出。6 、甲方未按“工期進度計劃”和“供應材料、設備計劃”向乙方提供全部或部分

50、約定的材料、設備，應按實際供應遲誤造成的工期延誤順延工期，并賠償乙方因此造成的延期損失。第28 條 乙方采購材料設備1 、為保障工程質量，由乙方自行采購、運輸和保管的材料、設備，其供貨商的資質必須得到甲方、監理工程師的書面認定。并提供產品合格證明，對材料設備質量負責。乙方在材料設備到貨前 24 小時通知監理工程師。2 、乙方采購的材料設備與設計標準要求不符時，乙方應按監理工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。3 、乙方采購的材料設備在使用前，乙方應按監理工程師的要求進行檢驗或試驗， 不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由乙方承擔。4 、監

51、理工程師發現乙方采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求乙方負責修復、拆除或重新采購，由乙方承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。5 、乙方需要使用代用材料時，應經監理工程師審核、甲方認可后才能使用，由此增減的費用由乙方承擔。6 、不論監理工程師、乙方、甲方誰發現設計材料、設備規格型號低于國家強制性標準時， 設計提出變更的， 甲方應承擔由此給乙方退換已購設備、材料帶來的損失。7 、由乙方采購的材料設備，甲方不得指定生產廠或供應商。8 、乙方采購材料、設備的價差調整辦法是：以該項目所在地施工期材料信息價為依據調整報價。第八章工程變更第 29 條工程變更1 、設計變更施工中甲方需對原工

52、程設計變更，應提前7 天以書面形式向乙方發出變更通知。乙方按照監理工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；）增減合同中約定的工程量；）改變有關工程的施工時間和順序；）其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。 具體調整辦法見第 23 條相應條款。施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經監理工程師同意。未經同意擅

53、自更改或換用時，乙方承擔由此發生的費用，并賠償甲方的有關損失，延誤的工期不予順延。監理工程師同意采用乙方合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，甲方乙方另行約定分擔或分享。第 30 條確定變更價款發生第 29 條的工程變更后，按下列規定計算：1 、合同價款依據的工程量清單中已有適用于變更工程的，按照清單中已有的價格乘以變更工程量確定變更結算價款。2 、合同價款依據的工程量清單中只有類似于變更情況的價格，可參照類似價格做為確定變更價格的基礎，用以變更合同價款。3 、合同中沒有適用的和類似的價格，乙方應按電力建設工程預算定額 （2006 年版）或工程所在地現行建設工程預算定額及相應取費文件，人工和材

54、料價格以當季度當地材料信息價為準計算。工程變更結算除遵守以上三條外，還應符合本合同第23 條第二款、 第 25 條約定的計算原則和方法。第九章 竣工與結算第 31 條 竣工驗收1、甲方收到竣工驗收報告后 7 天內組織有關單位驗收，并在驗收后 10 天內給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用；甲方承擔非乙方原因造成修改所發生的費用及因此給乙方造成的損失， 延誤的工期予以順延。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后 7 天不組織驗收，或驗收后 10 天不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，可辦理結算手續。2 、聯合試運驗收，執行電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定，由

55、甲方承擔整聯合試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發生的問題。乙方參與有重大影響項目的聯合調試方案和措施的制定，在聯合調試中負責其承包范圍的建筑、設備的維護、檢修、消除缺陷。3 、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的， 應為乙方修改后經甲方驗收之日。4 、按基本建設項目檔案資料管理的有關規定，乙方在聯合試運驗收后30 天內，將竣工圖等完整竣工資料2 份移交甲方。5 、由于設計、設備或系統等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在聯合試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。6 、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規定的內容全部建成，但不影響正常生產

56、，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續，由承包該施工項目的乙方負責在聯合試運驗收后完成，期限不得超過56 天。7 、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。第 32 條竣工結算1 、工程竣工驗收報告經甲方認可后28 天內，乙方向監理工程師遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及約定的合同價款調整內容， 進行工程竣工結算。2 、監理工程師收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后28 天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。甲方收到監理工程師審核確認的竣工結算報告后，于21 日內進行審核，并辦理向乙方支付工程竣工結算價款付款審批手

57、續。3 、監理工程師收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后，無正當理由28 天內不進行核實確認，視同乙方所報竣工結算已被審核確認，乙方可直接將其交甲方并要求以此為依據辦理結算匯款。甲方收到監理工程師審核確認的竣工結算報告或視同已被審核確認的報告后， 于21 日內不進行審核并支付工程竣工結算價款的，從第22 天起按乙方同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。4 、工程竣工結算計算和審核，應符合本合同第23 條、25 條、30 條約定的調整原則和計算辦法。5 、甲乙雙方對工程竣工結算價款發生爭議時，按第34 條關于爭議的約定處理。第 33 條保修質量保修期從工程實際竣工之日算起。

58、分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。1 、質量保修期如下：基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程為設計合理使用年限。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；供熱及供冷為2個采暖期及供冷期；電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為2年；其他約定：本工程保修期除本條1.1 、1.2 款外均為 2 年。2 、質量保修責任屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知之日后7天內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人員修理，所發生的費用由甲方向出具工程質量及維修保函的銀行發出書面索賠通知，保函出具銀行按保函載明的擔保金額為限向甲方承擔

59、擔保責任。發生緊急搶修事故 （如上水跑水、 暖氣漏水漏氣等） ，乙方接到事故通知后， 應立即到達事故現場搶修。非乙方施工質量引起的事故，搶修費用由甲方承擔。在國家規定的工程合理使用期限內， 乙方確保地基基礎工程和主體結構的質量。因乙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，乙方應承擔損害 賠償責任。3 、工程質量及維修保函的提供工程竣工驗收時，乙方按工程結算總價的5% 向甲方提供工程質量及維修保函。4 、工程質量及維修保函的失效工程保修期滿后銀行出具的工程質量及維修保函失效。第十章 爭議、違約和索賠第 34 條 爭 議1 、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單

60、位、人員調解排解。不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成的，任何一方可向項目所在地人民法院訴訟解決2 、雙方發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。合同確已無法履行；雙方協議停止施工；調解要求停止施工，且為雙方接受；法院要求停止施工。第 35 條違約1 、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求， 即應承擔違約責任， 向對方支付違約金。 違約金的數額甲乙雙方可另行商定。2 、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10 天內償付，否則按當期銀行貸款利率給