1、工程欠款糾紛起訴狀樣板 工程欠款糾紛起訴狀樣板 起訴單位：(全稱)：_市_縣_建筑公司 企業(yè)性質(zhì)：集體 經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑。 流動(dòng)資金：_萬元 何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：_年_月份經(jīng)_縣基建局批準(zhǔn) 地址：_縣_鄉(xiāng)_電話：_ 開戶銀行：_工區(qū)歷下辦理處。帳號：_ 法定代表人姓名：_職務(wù)：_ 被告單位(全稱)：_市職工教育培訓(xùn)中心地址：_市_-_路_號 事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛 事實(shí)和理由： _年_月_日，_縣建筑工程總公司_公司(原告，以下簡稱乙方)同_市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了建筑安裝工程合同，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工

2、包材料”。承包額為_元。開工日期定為_年_月_日;竣工日期定為_年_月_日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979.30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。 兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于_年_月_日完工。三幢樓均經(jīng)_市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合

3、格交付被告使用。 工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交_市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 從_年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551.87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于_年_月底撤離甲方工地。 為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。 綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。 訴訟請求： 責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失： (一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款_元; (二)結(jié)算零建工程款：_元減去甲方墊付的材料款_元，應(yīng)付給乙方工程款_元; (三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：_年至_年度拖欠款的滯納金_iG;_年_月至_月設(shè)備閑置費(fèi)57979.30元 以上三項(xiàng)合計(jì)，共_元。 此致 _市_區(qū)人民法院 起