合同工期獎罰協議?甲方（發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方與乙方就[項目名稱]（以下簡稱"本項目"）達成了承包合作關系，為確保本項目能夠按照預定工期順利完成，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，特訂立本合同工期獎罰協議（以下簡稱"本協議"），以明確雙方在工期方面的權利義務及獎懲措施。一、標的物或服務具體描述本項目為[詳細描述項目內容，包括但不限于工程名稱、地點、規模、具體工程內容等]。乙方負責按照甲方提供的設計圖紙、技術要求及相關規范，完成本項目的全部施工任務，包括但不限于[列舉主要施工環節或服務內容]。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工進度進行監督檢查，要求乙方按照合同約定的工期及質量標準進行施工。有權根據本協議的約定，對乙方的工期延誤行為進行處罰。2.義務按照合同約定向乙方提供施工所需的相關資料、文件及必要的協助，確保乙方能夠順利開展施工工作。按照合同約定及時支付工程款項，不因款項支付問題影響乙方的正常施工進度。在乙方按照合同約定完成施工任務后，及時組織驗收工作。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供施工所需的資料、文件及協助。在甲方未按照合同約定履行義務，導致乙方工期延誤或遭受損失時，有權要求甲方承擔相應的責任。2.義務按照合同約定的工期及質量標準，精心組織施工，制定詳細的施工進度計劃，并嚴格按照計劃執行。定期向甲方報送施工進度報表，及時反饋施工過程中遇到的問題及解決方案，確保甲方能夠及時了解施工情況。采取有效措施確保施工安全，如因乙方原因導致施工安全事故，由乙方承擔全部責任，并承擔由此給甲方及第三方造成的一切損失。負責施工現場的管理和協調工作，處理好與周邊單位及居民的關系，確保施工順利進行。三、工期要求1.本項目的總工期為[具體工期天數]天，自合同簽訂之日起計算，至[竣工日期]竣工并通過驗收。2.乙方應在合同簽訂后[X]日內，向甲方提交詳細的施工進度計劃，經甲方審核同意后嚴格按照計劃執行。施工進度計劃應包括各階段的工作內容、開始時間、完成時間、責任人等信息。3.乙方應確保各關鍵節點工期的按時完成，關鍵節點工期如下：節點一：[具體節點一描述及完成時間]節點二：[具體節點二描述及完成時間]......節點N：[具體節點N描述及完成時間]四、工期獎罰措施（一）工期提前獎勵1.若乙方能夠在合同約定的工期內提前完成本項目，且工程質量符合合同要求，甲方將給予乙方工期提前獎勵。獎勵金額按照以下方式計算：提前天數在[X]天以內（含[X]天），獎勵金額為合同總金額的[X%]。提前天數超過[X]天，獎勵金額為合同總金額的[X%]+（提前天數[X]）×合同總金額的[X‰]。2.乙方應在工程竣工并通過驗收后的[X]個工作日內，向甲方提交工期提前獎勵申請，甲方在收到申請后的[X]個工作日內進行審核，審核通過后將獎勵金額支付給乙方。（二）工期延誤處罰1.若乙方未能在合同約定的工期內完成本項目，每延誤一天，乙方應按照合同總金額的[X‰]向甲方支付工期延誤違約金。2.工期延誤違約金的計算方式為：延誤天數×合同總金額×[X‰]。3.若因乙方原因導致工期延誤超過[X]天，甲方有權采取以下措施：要求乙方增加投入，加快施工進度，確保工期盡快恢復正常。解除與乙方簽訂的施工合同，并要求乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，包括但不限于甲方另行委托第三方完成剩余工程的費用、甲方因工期延誤所遭受的經濟損失等。4.乙方應在接到甲方關于工期延誤的通知后的[X]個工作日內，向甲方提交書面的整改計劃，明確延誤原因、采取的整改措施及預計恢復正常工期的時間。若乙方未能按時提交整改計劃，或提交的整改計劃不符合甲方要求，甲方有權按照上述約定加重對乙方的處罰。五、違約處理（一）甲方違約1.若甲方未按照合同約定向乙方提供施工所需的資料、文件及協助，導致乙方工期延誤，甲方應承擔相應的責任，工期相應順延。2.若甲方未按照合同約定及時支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付金額的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程款項及相應的違約金，同時工期相應順延。（二）乙方違約1.若乙方未按照合同約定的工期及質量標準進行施工，乙方應承擔違約責任，按照本協議的約定向甲方支付工期延誤違約金及承擔其他賠償責任。2.若乙方違反本協議的其他約定，如未按時提交施工進度計劃、未及時反饋施工問題等，甲方有權要求乙方限期整改，乙方每逾期一天，應按照合同總金額的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權采取進一步的措施，包括但不限于解除合同、要求乙方承擔賠償責任等。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方，以補充協議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代