二建承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定承攬相關工程，乙方同意按照甲方要求進行承攬，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內容：____________________

4.工程規模：____________________

5.工程期限：____________________

二、承攬范圍

1.乙方負責上述工程的施工、安裝、調試等工作。

2.乙方應按照甲方要求，完成工程所需的設計、采購、施工等環節。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的預付款人民幣__________元。

（2）工程進度達到甲方要求時，甲方按照實際完成工程量支付工程款。

（3）工程驗收合格后，甲方支付剩余工程款。

四、工期及延誤責任

1.工期：自合同簽訂之日起__________天內完成。

2.乙方應按照約定工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

五、質量保證

1.乙方應嚴格按照國家有關標準和規范進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收合格后，乙方應提供相應的質量保證文件。

六、工程驗收

1.工程驗收標準：按照國家有關標準和規范執行。

2.工程驗收程序：____________________

3.工程驗收不合格，乙方應負責整改，直至合格為止。

七、知識產權

1.乙方在承攬工程過程中所使用的專利、技術秘密等知識產權歸乙方所有。

2.甲方不得侵犯乙方上述知識產權。

八、保密條款

1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后__________年止。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙及技術資料

2.相關法律法規

3.甲方提供的其他文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方按照約定承攬相關工程，丙方作為第三方擔保人，為保證乙方履行合同義務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程內容：____________________

4.工程規模：____________________

5.工程期限：____________________

二、承攬范圍

1.乙方負責上述工程的施工、安裝、調試等工作。

2.乙方應按照甲方要求，完成工程所需的設計、采購、施工等環節。

三、工程價款及支付方式

1.工程價款：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方收到甲方支付的預付款人民幣__________元。

（2）工程進度達到甲方要求時，甲方按照實際完成工程量支付工程款。

（3）工程驗收合格后，甲方支付剩余工程款。

四、工期及延誤責任

1.工期：自合同簽訂之日起__________天內完成。

2.乙方應按照約定工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

五、質量保證

1.乙方應嚴格按照國家有關標準和規范進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收合格后，乙方應提供相應的質量保證文件。

六、工程驗收

1.工程驗收標準：按照國家有關標準和規范執行。

2.工程驗收程序：____________________

3.工程驗收不合格，乙方應負責整改，直至合格為止。

七、第三方責任

1.丙方作為第三方擔保人，對本合同項下乙方應向甲方支付的工程款承擔連帶責任擔保。

2.丙方應在本合同履行期間，對乙方進行監督，確保乙方按照約定履行合同義務。

八、甲方的權益保障

1.甲方有權要求乙方在工程實施過程中提供階段性施工報告和進度更新。

2.甲方有權對工程進行現場監督，并對工程質量進行驗收。

3.甲方有權在乙方違約時，要求丙方履行擔保責任。

九、乙方的違約及限制條款

1.乙方如未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付人民幣__________元的違約金。

2.乙方如施工過程中出現質量問題，應承擔全部修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方未經甲方同意，不得擅自變更工程設計和施工方案。

4.乙方在合同履行期間，不得將工程分包或轉包給其他單位或個人。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程圖紙及技術資料

2.相關法律法規

3.甲方提供的其他文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方介入的意義和目的：

丙方作為第三方擔保人，介入本合同，旨在保障甲方的權益，確保乙方履行合同義務。丙方的加入，增強了合同的約束力，降低了甲方在合同履行過程中的風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為合同主導方，通過設定詳細的合同條款，明確了工程范圍、質量標準、支付方式等關鍵內容，確保了甲方在工程實施過程中的權益。甲方的主導地位有助于提高工程質量和進度，保障工程按時、按質完成。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：____________________

鑒于甲方需要乙方提供專業服務，丙方作為第三方擔保人，為保證乙方履行合同義務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.服務名稱：____________________

2.服務地點：____________________

3.服務期限：____________________

4.服務范圍：____________________

二、服務標準

1.乙方應按照國家相關標準和行業規范提供專業服務。

2.乙方提供的服務質量應達到甲方要求的行業標準。

三、服務費用及支付方式

1.服務費用：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方預付款人民幣__________元。

（2）服務進度達到甲方要求時，甲方按照實際完成的服務量支付服務款。

（3）服務驗收合格后，甲方支付剩余服務款。

四、乙方權利

1.乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用。

2.乙方有權在服務過程中對服務內容進行調整，以適應實際情況。

3.乙方有權要求甲方提供必要的工作條件和資料。

五、丙方責任

1.丙方作為第三方擔保人，對本合同項下乙方應向甲方支付的服務費用承擔連帶責任擔保。

2.丙方應在本合同履行期間，對乙方進行監督，確保乙方按照約定履行合同義務。

六、甲方義務

1.甲方應按照約定支付乙方服務費用。

2.甲方應提供乙方完成服務所需的工作條件和資料。

3.甲方應配合乙方進行服務內容的調整。

七、違約責任

1.若甲方未按時支付服務費用，每延誤一日，應向乙方支付人民幣__________元的違約金。

2.若乙方未按時提供服務或服務質量不符合約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方損失。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.服務規范及標準

2.相關法律法規

3.甲方提供的其他文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為合同主導方，通過設定詳細的合同條