工人承攬協議書模板?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有[具體工作內容或項目名稱]的工作需要，乙方具備完成該工作的能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方為甲方提供承攬服務事宜達成如下協議：一、承攬標的物或服務具體描述1.工作內容乙方負責完成[詳細描述工作任務的具體內容，包括但不限于工作的范圍、數量、質量要求等]。例如，若為建筑工程承攬，需明確建筑物的具體位置、建筑面積、結構形式、層數、裝修標準等；若為加工承攬，需詳細說明加工產品的名稱、規格、型號、材質、數量及加工工藝要求等。2.工作成果交付要求乙方應按照甲方要求的時間、地點和方式向甲方交付工作成果。工作成果應符合國家相關標準、行業規范以及本協議約定的質量要求。對于工作成果的交付形式，如為實物交付，應明確交付時的包裝要求、數量清點方式等；如為服務交付，應說明交付的具體內容，如提供的報告、方案等的格式、份數、提交時間等。3.工作地點工作地點為[具體地址]。乙方應在約定的工作地點完成承攬工作，未經甲方書面同意，不得擅自變更工作地點。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的工作進度、質量進行監督檢查，提出意見和建議。按照本協議約定的時間和方式驗收乙方交付的工作成果，如發現工作成果不符合約定，有權要求乙方進行整改或返工。2.義務向乙方提供開展工作所需的相關資料、文件及必要的協助，確保乙方能夠順利開展工作。甲方提供的資料應真實、準確、完整，因甲方提供資料不實導致的一切后果由甲方承擔。按照本協議約定向乙方支付報酬。在乙方工作過程中，因甲方原因導致工作延誤或變更的，應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定提供相關資料、文件及協助，并在甲方未履行上述義務時，暫停工作并要求甲方采取補救措施。按照本協議約定獲得報酬。2.義務乙方應具備完成承攬工作所需的資質、技能和設備，并確保其工作人員具備相應的專業知識和經驗。乙方應自行承擔因自身資質、技能等問題導致的一切法律責任和經濟損失。乙方應按照本協議約定的時間、質量要求和工作內容完成承攬工作。在工作過程中，應接受甲方的監督檢查，對甲方提出的合理意見和建議應及時采納并整改。乙方應妥善保管甲方提供的資料、文件及設備等，不得擅自泄露或用于與本承攬工作無關的其他用途。工作結束后，應將剩余的資料、文件及設備等歸還甲方。乙方在工作過程中應遵守國家法律法規和行業規范，因乙方原因導致的一切安全事故、質量問題及其他法律糾紛，均由乙方承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方應按照國家相關規定為其工作人員繳納社會保險等費用，并承擔因未繳納社會保險而引發的一切法律責任和經濟損失。三、報酬及支付方式1.報酬金額甲方應向乙方支付的報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該報酬為固定總價，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。2.支付方式本協議簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成全部工作內容并經甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.支付賬戶乙方指定以下賬戶為收款賬戶：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________賬號：__________________乙方應確保收款賬戶信息的真實性和準確性，如因賬戶信息錯誤導致付款延誤或其他問題，由乙方自行承擔責任。四、工作期限1.開始時間本協議生效后，乙方應在接到甲方通知后的[x]個工作日內開始工作。具體開始日期以甲方通知為準。2.完成時間乙方應在開始工作后的[x]個工作日內完成全部承攬工作，并向甲方交付工作成果。如因乙方原因導致工作延誤，每逾期一天，乙方應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金；逾期超過[x]天的，甲方有權解除本協議，乙方應退還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。3.因甲方原因導致的延誤如因甲方原因導致工作延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相關證據。工作期限相應順延，甲方應承擔因延誤給乙方造成的損失。五、驗收標準及方法1.驗收標準工作成果應符合以下標準：國家相關標準、行業規范。本協議約定的質量要求，包括但不限于[詳細列舉質量要求的各項指標]。2.驗收方法甲方在收到乙方交付的工作成果后，應在[x]個工作日內組織驗收。驗收方式包括但不限于現場檢查、抽樣檢測、資料審查等。如驗收合格，甲方向乙方出具驗收合格證明；如驗收不合格，甲方應在驗收報告中明確指出不合格的內容及原因，并要求乙方在[x]個工作日內進行整改或返工。乙方整改或返工后，甲方應重新組織驗收，直至工作成果符合要求為止。因乙方整改或返工導致的費用增加及工作延誤等后果，由乙方自行承擔。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定向乙方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方擅自變更工作內容、工作要求或工作地點，導致乙方工作難度增加或費用增加的，甲方應承擔相應的賠償責任。因甲方原因導致乙方無法按時完成工作或乙方遭受其他損失的，甲方應承擔全部賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的時間、質量要求或工作內容完成承攬工作，應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方逾期超過[x]天仍未完成工作，甲方有權解除本協議，乙方應退還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方交付的工作成果不符合本協議約定的質量要求，乙方應負責免費整改或返工，直至符合要求為止。因乙方整改或返工導致的費用增加及工作延誤等后果，由乙方自行承擔。如乙方整改或返工后仍不符合要求，甲方有權解除本協議，乙方應退還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方擅自將承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，乙方應退還已收取的預付款，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方違反本協議約定的保密義務，應向甲方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），如因乙方泄密給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。乙方違反本協議約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.協議變更與解除本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。在履行本協議過程中，如一方提出解除協議，需提前[x]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除協議給對方造成損失的，提出解除方應承擔相應的賠償責任。2.不可抗力因不可抗力事件導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力事件對協議履行的影響程度，協商決定是否變更或解除本協議。3.通知與送達本協議履行過程中，雙方往來的通知、文件等均應以書面形式送達對方。送達方式包括但不限于直接送達、郵寄送達、電子郵件送達等。如以郵寄送達方式，郵件發出后[x]天視為送達；如以電子郵件送達方式，郵件發出后[x]小時視為送達。雙方應確保所提供的送達地址準確無誤，如因送達地址錯誤導致通知等