2025建筑工程公司合同范本簡約版合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發包方（甲方）：地址：法定代表人：聯系方式：承包方（乙方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，經友好協商，就項目（以下簡稱“本工程”）的施工承包事宜達成一致，特簽訂本合同。第一條項目概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3建筑面積：平方米1.4建設內容：1.5質量標準：1.6計劃工期：自年月日起至年月日止，總工期天。第二條合同內容2.1承包范圍：乙方負責對本工程的（具體描述承包范圍，如土建工程、安裝工程、裝飾工程等）進行施工總承包，具體詳見附件《施工圖紙》和《工程量清單》。2.2承包方式：本工程采用（如包工包料、包工不包料等）方式承包。2.3施工要求：乙方必須嚴格按照施工圖紙、設計變更、技術規范及甲方要求進行施工，確保工程質量和施工安全。2.4施工進度：乙方應根據甲方要求，制定詳細的施工計劃，并嚴格按照計劃進行施工，確保工程按期完工。第三條材料設備3.1甲方提供的材料設備：甲方負責提供本工程所需的（具體列出材料設備名稱及規格），乙方應妥善保管并合理使用。3.2乙方提供的材料設備：乙方負責采購和提供的材料設備必須符合國家相關質量標準和設計要求，并附有合格證明。甲方有權對乙方提供的材料設備進行檢查，如不符合要求，乙方應在甲方限定的時間內更換或退貨。第四條工程質量與驗收4.1質量標準：本工程的質量標準為（如《建筑工程施工質量驗收統一標準》），乙方必須確保施工質量達到約定標準。4.2隱蔽工程驗收：隱蔽工程在隱蔽前，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后小時內進行驗收，驗收合格后方可進行下一工序施工。4.3竣工驗收：工程完工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告及相關資料。甲方應在收到申請后日內組織竣工驗收，驗收合格后雙方簽署《竣工驗收報告》。4.4質量保修：本工程的質量保修期為年，自竣工驗收合格之日起計算。保修期間，乙方應按照國家有關規定和合同約定履行保修義務。第五條安全生產與文明施工5.1安全生產責任：乙方必須嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律法規，確保施工期間不發生重大安全事故。乙方應制定安全施工方案，并采取有效措施保護施工人員及周邊環境的安全。5.2安全事故處理：如發生因乙方原因導致的安全事故，乙方應承擔全部責任，并承擔相應的經濟損失和法律責任。5.3文明施工要求：乙方應做到文明施工，妥善處理施工現場的垃圾和廢棄物，保持施工現場的整潔。第六條工程款支付6.1合同金額：本工程的總合同金額為人民幣元（大寫：元整）。具體金額詳見附件《工程量清單》。6.2支付方式：6.2.1預付款：甲方應于合同簽訂后日內支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元。6.2.2進度款：工程進度達到時，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。6.2.3竣工驗收款：工程竣工驗收合格后日內，甲方支付合同總價的%，即人民幣元。6.2.4質保金：剩余%的合同金額作為質保金，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付乙方。6.3支付條件：乙方應在每次付款前提交由甲方認可的相應發票及完成工程量證明文件。6.4違約責任：如甲方未能按約定支付工程款，乙方有權停工，工期相應順延，且甲方應按日支付應付金額的%作為違約金。第七條工期管理7.1工期順延：因甲方原因（如設計變更、材料供應不及時等）或不可抗力導致工程延誤的，工期相應順延，并由責任方承擔由此產生的費用。7.2工期延誤：如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應支付合同總價的%作為違約金。7.3提前完工獎勵：如乙方提前完成工程并經甲方驗收合格，甲方應按合同總價的%給予獎勵。第八條合同變更與解除8.1合同變更：任何一方提出變更合同內容，需經雙方協商一致并簽訂書面補充協議。變更內容未達成書面協議前，原合同條款依然有效。8.2合同解除：8.2.1如乙方嚴重違反合同約定，經甲方催告后仍未改正的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。8.2.2如因甲方原因導致工程停工超過日，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償損失。第九條爭議解決9.1爭議協商：本合同履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。9.2協商不成：如協商不成，任何一方可向所在地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1補充協議：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生