2025《水利樞紐施工合同范本》合同編號：發包人（甲方）：承包人（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就水利樞紐工程施工事宜達成一致，訂立本合同。第一條項目概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：（包括但不限于主體工程、配套工程及相關附屬工程）1.4工程規模：（包括總工期、總投資額、建筑面積等）1.5質量目標：（符合國家或行業相關標準）第二條合同范圍2.1施工范圍乙方負責完成本工程的設計施工圖紙范圍內全部內容的施工工作，包括但不限于以下內容：a)主體工程：；b)配套工程：；c)附屬工程：；d)其他相關工作：。2.2施工內容a)地基處理；b)主體結構施工；c)建筑裝修工程；d)配套設施安裝；e)環境保護及水土保持工程；f)其他相關工程。2.3設計配合乙方應積極配合甲方及設計單位進行圖紙審核、設計優化等工作，并承擔相關費用。2.4驗收與保修乙方負責工程竣工驗收申請的提交，并配合甲方完成相關驗收工作。保修期內，乙方應按國家規定對工程進行保修。第三條合同工期3.1計劃工期開工日期：竣工日期：總工期：天。3.2工期順延如遇以下情況，經甲方確認后，工期相應順延：a)不可抗力事件；b)甲方原因導致的施工延誤；c)設計變更或工程量增加；d)其他非乙方原因導致的延誤。3.3延期責任乙方未能按合同約定工期完成施工的，每延期一天，應向甲方支付違約金元。第四條合同價款4.1合同總價本合同總價為人民幣元（大寫：）。4.2價款組成a)直接工程費：；b)間接費：；c)利潤：；d)稅金：；e)其他費用：。4.3支付方式a)工程預付款：元，支付比例為合同總價的%；b)工程進度款：按月支付，每月日前支付上月完成工程量的%；c)竣工結算款：工程竣工驗收合格后日內支付至合同總價的%；d)質保金：元，質保期滿后日內支付。4.4調整機制如遇政策性調整、市場波動等因素導致工程成本發生較大變化，雙方可協商調整合同價款。第五條雙方責任與義務5.1甲方責任與義務a)負責辦理工程立項、規劃、土地、施工許可等審批手續；b)按時支付工程款，確保工程順利進行；c)指派項目經理，負責工程協調與監督；d)提供施工場地及必要的條件；e)參與工程驗收，并按約定支付結算款。5.2乙方責任與義務a)嚴格按照設計圖紙及施工規范進行施工，確保工程質量；b)按時完成施工任務，確保工期節點；c)建立健全質量保證體系，加強施工現場管理；d)做好安全文明施工，遵守相關法律法規；e)負責施工場地的環境保護及水土保持工作；f)負責工程保修期內的維修工作。第六條工期管理6.1開工管理乙方應在開工前日向甲方提交開工報告，經甲方批準后方可進場施工。6.2進度計劃乙方應按要求編制詳細的施工進度計劃，經甲方審核后實施。6.3進度檢查甲方有權對工程進度進行檢查，若發現進度緩慢，乙方應立即采取措施整改。6.4停工與復工如因乙方原因導致停工，甲方有權要求乙方支付停工損失；如因甲方原因導致停工，工期相應順延。第七條質量與驗收7.1質量標準本工程執行以下標準及規范：（列舉具體標準）。7.2質量驗收a)分部工程驗收：；b)單位工程驗收：；c)竣工驗收：。7.3質量缺陷處理工程驗收中發現的質量缺陷，乙方應在日內完成整改，并承擔相應費用。7.4質量保修保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，為年。保修期內，乙方應無條件修復工程質量缺陷。第八條安全環保責任8.1安全管理乙方負責施工現場的安全管理工作，確保施工過程中不發生安全生產事故。8.2環境保護乙方應采取有效措施控制施工過程中對環境的影響，落實水土保持和環境保護要求。8.3責任追究如因乙方原因導致的安全事故或環境污染事件，乙方應承擔全部責任及費用。第九條工程款支付9.1預付款支付甲方應在開工前支付預付款元。9.2進度款支付甲方按月支付進度款，每月支付比例為%。9.3結算款支付工程竣工驗收合格后日內，甲方支付至合同總價的%。9.4質保金退還質保期滿后，甲方退還質保金元，不計利息。第十條變更與索賠10.1設計變更因設計變更導致的工程量增減，雙方應協商調整合同價款。10.2工期索賠因甲方原因導致的工期延誤，乙方有權提出工期索賠。10.3費用索賠因甲方原因導致的停工或窩工，乙方有權提出費用索賠。第十一條爭議解決11.1協商解決雙方因本合同發生爭議時，應通過友好協商解決。11.2訴訟解決若協商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1廉政條款雙方應嚴格遵守國家法律法規及廉政規定，不得發生任何形式的不正當交易行為。12.2材料設備a)材料供應：；b)設備管理：。12.3保險乙方應為施工現場人員及設備辦理相關保險，確保施工安全。12.4保密條款雙方對合同內容及商業秘密負有保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方披露。12.5合同份數本合同一式份，甲乙雙方各執