2024-2025年二級建造師之二建建設工程法規及相關知

識考試題庫

第一部分單選題（500題）

1、（2017年真題）關于節能技術進步的說法，正確的是（）。

A.利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的，應當制定創新方案，并

報有關部門審批

B.國家采取強制措施研發施工節能技術

C.節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布

D.各級政府應當對循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究，安排

財政性資金予以支持

【答案】：A

2、甲委托乙將一批香煙運往A市，途中乙患急病入院搶救，乙將香煙

托付給司機丙看管，并請護士打電話將情況告知甲。甲當即表示丙不

可靠，不能將香煙托付給丙，但此時丙已開車上路，結果途中遇雨，

部分香煙被淋濕報廢，乙對此（）O

A.應負責賠償，因龍甲將香煙托付給他

B.應和甲共同承擔損失

C.損失沒有責任，因為情況緊急，為保護甲的利益

D.應和丙共同承擔損失

【答案】：C

3、兩家施工企業協商后同時參加一個項目的投標，給建設單位造成重

大損失，則該兩家施工企業直接責任人應承擔的刑事責任是

（）O

A.徇私舞弊罪

B.玩忽職守罪

C.串通投標罪

D.重大責任事故罪

【答案】：C

4、（2020年真題）關于投標保證金的說法，正確的是（）。

A.投標保證金的數額，上限為招標項目估算價的5%

B.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

C.中標人被取消其中標資格的，招標人應當退還投標保證金

D.招標人應當在書面合同訂立后5日內向中標和未中標的投標人退還

投標保證金及銀行同期存款利息

【答案】：D

5、關于確定中標人，說法正確的是（）。

A.中標人應當是能夠最大限度滿足招標文件規定的各項綜合評價標準,

并且經評審的投標價格最低的人

B.第一中標候選人違法行為影響中標結果的，招標人應當重新招標

C.第一中標候選人財務狀況有較大變化，可能影響履約能力的，招標

人可在發出中標通知書后重做審查確認

D.招標人確定中標人后，應當在15日內報告招投標行政監督管理部

門

【答案】：D

6、關于無效施工合同工程款結算，說法正確的是（）。

A.建設工程經驗收合格的，發包人應當按照合同約定進行工程款結算

B.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收仍不合格的，發包

人可以在結算中大幅度減少結算金額

C.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格的，維修費用

應當由發包人與承包人共同承擔

D.建設工程經驗收合格的，發包人可以參照合同關于工程價款的約定

折價補償承包人

【答案】：D

7、關于建筑市場誠信行為公布的說法，正確的是()o

A.不良行為記錄應當在當地發布，社會影響惡劣的，還應當在全國發

布

B.誠信行為信息包括良好行為記錄和不良行為記錄，兩種信息記錄都

應當公布

C.省、自治區和直轄市建設行政主管部門負責審查整改結果，對整改

確有實效的，可取消不良行為記錄信息的公布

D.不良行為記錄在地方的公布期限應當長于全國公布期限

【答案】：B

8、建造師的延續注冊，注冊證書與執業印章有效期為()年。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：B

9、下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關規定的是

()O

A.超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程

B.以聯營方式使用其他施工企業的營業執照及資質證書承攬工程

C.子公司使用母公司的營業執照及資質證書承攬工程

D.分公司使用總公司的營業執照及資質證書承攬工程

【答案】：D

10、在一起鋼材買賣合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將

鋼材廠家在互聯網發布的價目表下載并打印，并在法庭上作為證據出

示，則該證據種類屬于()O

A.書證

B.物證

C.視聽資料

D.電子數據

【答案】：A

11、陽光工程公司提出同公司員工李某解除合同，并經雙方協商一致,

解除了勞動合同。李某在該公司工作了2年4個月，解除合同前李某

月工資2400元。李某要求公司經濟補償，而陽光公司認為是雙方協商

終止合同，不應當進行經濟補償。根據《勞動法》的規定，下列說法

正確的是()。

A.陽光公司無需給予李某任何經濟補償

B.陽光公司應當給予李某6000元經濟補償

C.陽光公司應當給予李某7200元經濟補償

D.陽光公司應當給予李某5600元經濟補償

【答案】：B

12、場景(四)

A.通常標準

B.符合合同目的的特定標準

C.國家標準

D.地方標準

【答案】：C

13、根據《水下文物保護管理條例》，下列文物中，屬于國家所有的

水下文物的是()o

A.遺存于中國內水的起源國不明的文物

B.遺存于中國領海以外依照中國法律由中國管轄的其他海域內的起源

于外國的文物

C.遺存于外國領海以外的其他管轄海域內的起源國不明的文物

D.遺存于外國領海內的起源于中國的文物

【答案】：A

14、建設工程債產生的根據不包括（）

A.合同

B.侵權

C.不當得利

D.談判

【答案】：D

15、企業事業單位和其他生產經營者違反法規規定排放大氣污染物，

可能造成嚴重大氣污染，或者有關證據可能滅失或者被隱匿的，

（）可以對設施、設備、物品采取查封，扣押等行政強制措施。

A.縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門和其他負有大氣環境

保護監管職責的部匚

B.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門決定限期改正，處

以罰款

D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環境保護行政主管部

門共同決定停工整頓，處以罰款

【答案】：A

16、在施工合同中，就施工行為而言，債權人是（)

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.監理單位

【答案】：A

17、涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標

準規定的應取樣數量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A

18、建設工程代理行為終止的情形是（）。

A.被代理人喪失民事行為能力

B.代理事項難以完成

C.發生不可抗力

I）.代理人辭去委托

【答案】：D

19、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，關于建筑市場誠信行

為記錄信息的公布期限的說法，正確的是（）。

A.對整改確有實效的，經企業申請、審批，可縮短其不良記錄信息公

布期限，但公布期限最短不得少于6個月

B.建筑市場誠信行％不良信用信息的公布期限一般為6個月至3年，

并不得低于相關行政處罰期限

C.對招標投標違法行為記錄公告期限為1年

D.行政處理決定認定對招標投標當事人資質限制期限短于6個月的，

公告期限從其決定

【答案】：B

20、關于建設工程建設單位安全責任的說法，不正確的有（）。

A.工程開工后，建設單位應當向施工單位提供真實、準確和完整的有

關資料

B.需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的審批手續由建設單位負責申

報

C.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前

委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案

D.建設單位應當在拆除工程施工15日前，向政府相關部門進行拆除工

程備案，包括施工單位資質等級證明、擬拆除建筑物、構筑物及可能

危及毗鄰建筑的說明等內容

【答案】：A

21、根據《民法典》，下列合同的免責條款中，無效的是（）。

A.因重大過失造成對方財產損失的免責條款

B.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款

C.因不可抗力造成對方財產損失的免責條款

D.因市場價格波動造成對方財產損失的免責條款

【答案】：A

22、仲裁充分體現了當事人的意思自治，其中許多具體程序都可以由

當事人協商確定和選擇。這種做法更多地體現了仲裁的（）。

A.快捷性

B.經濟性

C.獨立性

D.靈活性

【答案】：D

23、關于施工許可證適用范圍的說法，正確的是（）。

A.工程投資額在50萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證

B.房屋建筑配套的線路、管道，施工的安裝工程，無需申請辦理施工

許可證

C.建筑面積超過300平方米的臨時性房屋建筑需辦理施工許可證

D.實行開工報告批準制度的建設工程，不再領取施工許可證

【答案】：D

24、（2020年真題）下列投標人的情形中，屬于以他人名義投標的是

（）O

A.使用通過受讓或者租借的方式獲取的資質證書投標

B.使用偽造、變造的許可證件投標

C.提供虛假的財務狀況或者業績投標

D.提供虛假的信用狀況投標

【答案】：A

25、生產安全事故等級劃分中考慮的第一要素是事故造成的（）。

A.直接經濟損失

B.人員傷亡數量

C.間接經濟損失

D.社會影響程度

【答案】：B

26、抵押期間抵押人轉讓已經辦理登記的抵押物，經抵押權人同意后,

則（）。

A.轉讓行為無效

B.轉讓所得價款應當由抵押權人所有

C.轉讓所得價款可以向第三人提存

D.轉讓所得價款只能提前清償債務

【答案】：C

27、根據《關于適民民事訴訟法的解釋》的規定，因合同糾紛引起的

訴訟，合同對履行地點沒有約定或約定不明的說法錯誤的是（）。

A.合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的,

接收貨幣一方所在地為合同履行地

B.交付不動產的，不動產所在地為合同履行地

C.即時結清的合同，交易行為地為合同履行地

D.合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的,

由原告住所地人民法院管轄

【答案】：D

28、2011年11月，某用人單位由于生產經營發生嚴重困難，與王某

解除了勞動合同。截止到解除勞動合同時，王某已在該單位工作了1

年零5個月。根據《勞動合同法》的規定，施工單位應當給予王某

（）個月工資的經濟補償。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】：B

29、某建設項目于6月7日領取施工許可證，開工后因地震導致該工

程在次年3月23日中止施工。建設單位應當向發證機關報告中止施工

的最遲期限是次年（）。

A.3月28日

B.4月7日

C.4月23日

D.6月23日

【答案】：C

30、《民法典》規定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、

履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，下列說法錯誤的是

（）O

A.可以協議補充

B.不能達成補充協議的，按照合同相關條款或者交易習慣確定

C.價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時簽訂地的市場價格履行

D.履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時請求

履行，但是應當給對方必要的準備時間

【答案】：C

31、關于人民法院管轄權的說法，錯誤的是（）。

A.建設工程施工合同糾紛按照不動產糾紛確定管轄

B.不動產糾紛由不動產所在地人民法院管轄

C.不動產未登記的，由被告住所地人民法院管轄

D.法律規定兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一

個人民法院起訴

【答案】：C

32、《建設工程質量管理條例》規定，（）收到建設工程竣工報

告后，應當組織有關單位進行竣工驗收。

A.總承包單位

B.監理單位

C.建設單位

D.質量監督單位

【答案】：C

33、注冊建造師的注冊證書和執業印章由（）保管。

A.注冊建造師聘用單位

B.注冊建造師聘用單位所在地住房城鄉建設主管部門

C.注冊建造師聘用單位所在地人事行政主管部門

D.注冊建造師本人

【答案】：D

34、（2016年真題）關于投標報價的說法，正確的是（）。

A.低于成本報價是指低于社會平均成本報價

B.報價不可以低于成本，但可以高于最高投標限價

C.報價低于成本的，評標委員會應當否決其投標

D.報價可以低于成本，但不可以高于最高投標限價

【答案】：C

35、下列選項中，違反施工許可證制度的是（）。

A.張某自建一棟280平方米的住宅，未辦理施工許可證就施工

B.某工程辦理施工許可證后因故不能按時開工，半年曾兩次申請延期

C.某工程因洪水中止施工，一個月內向發證機關作了報告，半年后自

行恢復施工

D.某工程因宏觀調控停建，一個月內向發證機關作了報告，一年后恢

復施工時報發證機關核驗施工許可證

【答案】：C

36、甲、乙采購合同約定，甲方交付20%定金，采購合同生效，該合同

是（）

A.附生效時間的合同

B.附生效條件的合同

C.附解除條件的合同

I）.附終止時間的合同

【答案】：B

37、根據我國《建筑法》的規定，（）建筑工程在施工前必須辦理施

工許可證。

A.投資200萬元的古建筑修繕

B.造價為600萬元的搶險救災

C.總投資5000萬元的軍用房屋

D.建筑面積為8000m2的市政廣場建設

【答案】：D

38、根據對施工用電及照明的相關規定，照明設計以滿足最低照度為

原則，照度不應超過最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B

39、建設單位在（）之前，應當按照國家有關規定辦理工程質

量監督手續。

A.組織竣工驗收.

B.工程建設完成

C.訂立施工監理合同

D.領取施工許可證或者開工報告

【答案】：D

40、法律責任分為：違憲法律責任、刑事法律責任、民事法律責任、

行政法律責任和國家賠償責任，這是按照（）來劃分的。

A.違法行為的性質和危害程度

B.違法行為主體

C.違法行為責任人

D.違法行為范圍和期限

【答案】：A

41、關于安全生產許可違法行為應承擔的法律責任的說法，不正確的

有（）。

A.轉讓安全生產許可證，證件應當被吊銷

B.有效期滿未辦理延期，繼續施工，應責令停工補辦，沒收違法所得,

并處罰款

C.提供虛假材料申請安全生產許可證的，給予警告，3年內不得再次

申請

D.領取證件后不再具備安全生產條件，暫扣安全生產許可證并限期整

改

【答案】：C

42、關于文物保護單位保護范圍的說法，正確的是（）。

A.縣級文物保護單位由設區的市文物行政部門劃定保護范圍

B.全國重點文物保護單位由省政府城鄉規劃行政部門劃定保護范圍

C.省級文物保護單位由國務院文物行政部門劃定必要的保護范圍

D.設區的市文物保護單位由核定公布該文物保護單位的人民政府劃定

保護范圍

【答案】：D

43、某施工企業的下列工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限合

同的是（）。

A.張某在該企業連續工作滿8年

B.李某與該企業已經連續訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不

能從事原工作

C.王某到該企業工作兩年，并被董事會任命為總經理

D.趙某在該企業累計工作了12年，但中間曾離開過企業

【答案】：B

44、在財產保險合同有效期內，保險標的的危險程度顯著增加的，被

保險人應當按照合同的約定及時通知保險人，保險人可以按照合同約

定提出的權利主張是（）。

A.減少保險費

B.增加保險費，但無權解除合同

C.增加保險費或者解除合同

D.中止保險合同

【答案】：C

45、施工企業認為（）侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位的違約行為

B.總監理工程師的停工決定

C.上級企業的處理決定

D.行政機關的罰款

【答案】：D

46、根據《招標投標法》，招標公告或投標邀請書應當載明的事項不

包括（）。

A.招標人的名稱和地址

B.對潛在投標人的歧視性要求

C.獲取招標文件的辦法

D.招標項目的性質、數量、實施地點和時間

【答案】：B

47、分期付款的買受人未支付到期貨款的金額達到全部價款的（）的,

出賣人有權要求解除合同。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D

48、（2021年真題第1批）承包人將建設工程主體結構的施工分包給

第三人，該分包合同（）O

A.效力待定

B.經發包人確認有效

C.無效

D.可撤銷

【答案】：C

49、關于建筑市場誠信行為及招投標違法行為公告修正、變更或撤銷,

說法正確的是（）。

A.被公告單位的整改經審核確有實效，應及時變更或刪除該不良記錄

B.原行政處理決定被依法變更撤銷，公告部門應及時對公告記錄予以

變更刪除，并在公告平臺上予以聲明

C.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法停止對

違法行為記錄的公告

D.公告部門收到更正申請后在5個工作日內核對，認為公告記錄與行

政處理決定相符的，不必告知申請人

【答案】：B

50、某設計單位在編制設計文件時，結合工程實際情況，考慮了施

工安全作業和安全防護的需要，為施工單位的相關工作提供技術保障,

該相關工作是制定()O

A.安全防護措施

B.安全操作規程

C.施工方案

D.專項施工方案

【答案】：A

51、根據《民法典》，法人分為()。

A.企業法人和非企業法人

B.機關法人、企業法人和社團法人

C.一般法人和特別法人

D.營利法人、非營利法人和特別法人

【答案】：D

52、關于工程監理職責和權限的說法，不正確的有()o

A.未經監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用

B.未經監理工程師簽字，施工企業不得進入下一道工序的施工

C.未經專項監理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款

D.未經總監簽字，建設單位不得進行竣工驗收

【答案】：C

53、在建設工程債產生的根據中，既沒有法律規定的義務，也沒有受他

人委托，自覺為他人管理事務或提供服務的行為屬于()。

A.不當得利

B.無因管理

C.無權代理

D.侵權行為

【答案】：B

54、（2014年真題）根據《物權法》，土地承包經營權屬于（）

A.所有權

B.用益物權

C.擔保物權

D.準物權

【答案】：B

55、某工程施工合同中約定竣工日期為2014年10月31日，工程

施工過程中出現了以下情況：（1）開工時乙方設備延遲了7天進入施

工場地；（2）施工中發生了洪災，拖延施工7天；（3）施工中非承包

商原因停水、停電累計達到84小時；（4）設計變更導致工程量增

加的工作量達到7天，則該工程的實際竣工日期應為（）。

A.2014年11月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日

【答案】：B

56、（2018年真題）關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是

（）O

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、

提起訴訟，也可以自行和解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動

爭議調解委員會調解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、

勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委

員會申請仲裁

【答案】：A

57、擔任施工項目負責人的注冊建造師，在所負責的工程項目竣工驗

收手續辦結前，不得變更注冊到另一施工企業，除非（）。

A.施工企業同意更換項目負責人

B.建設單位與施工企業產生了合同糾紛

C.因不可抗力暫停施工

D.建設單位同意更換項目負責人

【答案】：D

58、在城市規劃區內進行建設需要申請用地的，建設單位在依法辦理用

地批準手續前，必須先取得（）。

A.施工許可證

B.建設工程規劃許可證

C.拆遷許可證

D.建設用地規劃許可證

【答案】：D

59、建設工程中的基本主體是（）。

A.業主

B.建設單位

C.施工單位

D.法人

【答案】：D

60、（2018年真題）關于和解的說法，正確的是（）。

A.和解只能發生在訴訟前

B.當事人申請仲裁后，不可以自行和解

C.和解達成協議，必須以書面形式作出

D.和解達成的協議具有合同效力

【答案】：D

61、甲某于2014年5月20日取得二級建造師注冊執業證書，由于工

作單位變動，于2015年8月20日按規定辦理了注冊變更手續。根據

有關規定，甲某的注冊有效期應當截止到()。

A.2017年5月20日

B.2018年5月20日

C.2017年8月20日

D.2018年8月20日

【答案】：A

62、建設用地使用權只能存在于()上。

A.國有土地

B.集體土地

C.未利用土地

D.非耕地

【答案】：A

63、下列行為中，不得代理的行為是()o

A.工程承包

B.材料設備采購

C.訴訟

D.招標

【答案】：A

64、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》的規定，須逐級上報

至省、自治區、直轄市人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生

產監督管理職責的有關部門的事故是0

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：C

65、下面不屬于建設工程施工常用擔保種類的是（）。

A.施工投標保證金

B.施工合同履約保證金

C.預付款擔保

D.竣工結算保證金

【答案】：D

66、根據《民法典》的規定，下列關于抵押擔保和質押擔保主要區別

的說法中，正確的是（）。

A.抵押物必須是債務人的財產，質押物可以是第三人的財產

B.抵押物必須是第三人的財產，質押物可以是債務人的財產

C.擔保期間，抵押物必須轉移給債權人，質押物不需轉移給債權人

I）.擔保期間，抵押物不需轉移給債權人，質押物必須轉移給債權人

【答案】：D

67、（2021年第2批真題）根據《文物保護法》，受國家保護的文物

是（）。

A.古建筑

B.近代史跡

C.反映歷史上各民族社會制度的代表性實物

D.歷史上的工藝美術品

【答案】：C

68、下列表述不符合《最高民法院關于審理工傷保險行政案件若干問

題的規定》規定（）。

A.職工與兩個或兩個以單位建立勞動關系，工傷事故發生時，最先簽

訂勞動合同的單位先承擔工傷保險責任的單位，

B.勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，派遣單

位為承擔工傷保險責任的單位

C.單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，指派單位為承擔工傷

保險責任的單位

D.個人掛靠其他單位對外經營，其聘用的人員因工傷亡的，被掛靠單

位為承擔工傷保險責任的單位

【答案】：A

69、關于融資租賃合同的說法，正確的是（）。

A.承租人享有與受領標的物有關的買受人的權利

B.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權利

C.承租人破產的，租賃物屬于破產財產*

D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務

【答案】：A

70、關于行政復議和行政訴訟的說法，不正確的有（）。

A.行政機關違法集資、征收財物、攤派費用的可以申請行政復議、行

政訴訟

B.行政機關針對信訪事項作出的登記，不可申請行政訴訟

C.申請行政復議應當書面提出申請，不可以口頭申請

D.可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管

部門申請行政復議

【答案】：C

71、（2020年真題）根據《歷史文化名故名鎮名村保護條例》，在歷

史文化名城名鎮、名村保護范圍內可以進行的活動是（）。

A.開山采石、開礦等破壞傳統格局和歷史風貌的活動

B.占用保護規劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內舉辦大型群眾性活動

D.為響應國家扶貧政策修建生產爆炸性物品的工廠

【答案】：C

72、（2020年12月真題）下列財產中，可以抵押的是（）o

A.土地所有權

B.所有權有爭議的財產

C.土地附著物

D.擬建造的船舶

【答案】：C

73、根據《仲裁法》，關于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。

A.違約金的計算不符合合同約定，當事人可以申請撤銷仲裁裁決

B.當事人需要申請撤銷仲裁裁決時，可以向財產所在地的中級人民法

院申請

C.仲裁裁決被撤銷后，當事人可以根據雙方重新達成的仲裁協議申請

仲裁，不可以向人民法院起訴

D.仲裁的程序違反法定程序，當事人可以申請撤銷仲裁裁決

【答案】：D

74、（2021年第2批真題）關于仲裁調解的說法，正確的是（）。

A.仲裁調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力

B.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調解書

C.仲裁調解達成協議的，仲裁庭應當根據協議的內容制作裁決書

D.仲裁調解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁

【答案】：A

75、沉井刃腳的墊層采用砂墊層上鋪墊木方案時，以下說法中錯誤的

是（）。

A.砂墊層分布在刃腳中心線兩側，應考慮方便抽除墊木

B.砂墊層宜采用中粗砂，并應分層鋪設、分層夯實

C.墊木鋪設應使刃腳底面在同一水平面上，并符合設計起沉標高的要

求

D.定位墊木的布置應使沉井成三點著力狀態

【答案】：D

76、某建設單位于2014年2月1日領取施工許可證，由于某種原因工

程未能按期開工，該建設單位按照《建筑法》規定向發證機關申請延

期，該工程最遲應當在（）開工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月10

D.2014年11月1日

【答案】：D

77、中外合資經營的建筑企業、中外合作經營建筑企業中方合營者的

出資總額不得低于注冊資本的25%O以下除（）以外，均屬于

外資建筑業企業承攬工程范圍。

A.全部由外國投資、外國贈款、外國投資及贈款建設的工程

B.由國際金融機構資助并通過根據貸款條款進行的國際招標授予的建

設項目

C.外資小于50%,由中國建筑企業獨立實施建設項目

D.由中國投資，但因技術困難而不能由中國建筑企業獨立實施的建設

項目，經省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門批準，可以

由中外建筑企業聯合承攬

【答案】：C

78、（2021年真題第1批）關于無效施工合同工程款的結算，正確的

是（）

A.建設工程經驗收合格的，發包人應當按照合同約定進行工程款結算

B.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收仍不合格的，發包

人可以在結算中大幅度減少結算金額

C.建設工程驗收不合格，修復后的建設工程經驗收合格的，維修費用

應當由發包人與承包人共同承擔

D.建設工程經驗收合格的，發包人可以參照合同關于工程價款的約定

折價承包人

【答案】：D

79、（2018年真題）關于總分包單位的質量責任的說法，正確的是

（）O

A.分包工程質量由總包單位自行向建設單位負責

B.分包單位應當接受總承包單位的質量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量各自向建設單位承擔相應

的責任

D.分包工程發生質量問題，建設單位只能向總承包單位請求賠償

【答案】：B

80、下列安全生產責任中，屬于建設工程項目專職安全生產管理人員

職責的是（）。

A.組織制定并實施生產安全事故應急救援預案

B.保證本單位安全投入的有效實施

C.督促檢查危險性較大工程的安全生產工作，及時消除生產安全事故

D.現場監督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況

【答案】：D

81、甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出租

給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發現不能正常運行。關于該合同

的說法，正確的是（）。

A.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠

B.甲應當對乙承擔違約責任

C.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產

D.租賃期滿，乙取得該設備的所有權

【答案】：A

82、某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期2018年

5月10日，并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。

同年7月20日施工企業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8

月10日，該建筑工程一切險責任的起始日期為（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

83、（2021年真題第2批）關于欠付工程款的利息支付的說法，正確

的是（）。

A.機關、事業單位與中小企業訂立施工合同，可以約定逾期支付工程

款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%

B.機關、事業單位與中小企業訂立施工合同未約定逾期付款利息，按

照每日利率萬分之三支付逾期利息

C.當事人對工程款支付時間約定不明，建設工程未交付的，起算逾期

付款利息的時間為提交竣工結算文件之日

D.當事人對工程款支付時間沒有約定，建設工程己實際交付的，起算

逾期付款利息的時間為竣工驗收之日

【答案】：C

84、關于和解的說法，正確的是()o

A.和解只能在一審開庭審理前進行

B.和解是民事糾紛的當事人在自愿互諒的基礎上就已經發生的爭議進

行協商、妥協與讓步并達成協議，自行解決爭議的一種方式

C.和解不可以與仲裁訴訟程序相結合

D.當事人自行達成和解協議具有強制執行力

【答案】：B

85、關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是()。

A.建設單位應當在項目開工前申請領取安全生產許可證

B.安全生產許可證有效期屆滿后應當向原安全生產許可證頒發管理機

關申請延期

C.建筑施工企業撤銷的，其安全生產許可證應當注銷

D.安全生產許可證遺失，向原安全生產許可證頒發管理機關報告后即

可申請補辦

【答案】：C

86、甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持

申請人的主張，乙、丙認為不應支持申請人的主張，則關于仲裁裁決

的說法，正確的是()。

A.應按乙、丙的意見作出仲裁書

B.乙、丙應服從甲的意見作出仲裁裁決

C.應將甲、乙、丙各自的意見全部列出提交仲裁委員會作出決定

I).應按甲的意見作出仲裁裁決，同時必須在筆錄中如實記載乙、丙的

意見

【答案】：A

87、《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》規定，超過一定規

模的危大工程，應當由（）組織召開專家論證會對專項施工方案進行

論證。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工單位

D.監理單位

【答案】：C

88、關于訴訟代理人，下列說法正確的是（）。

A.訴訟代理人就是委托訴訟代理人

B.當事人的近親屬可以被委托為訴訟代理人

C.當事人可以委托3人為自己代理

D.授權委托書中的“全權代理”,可以認定為訴訟代理人已獲得特別

授權

【答案】：B

89、（2016年真題）根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，關

于生產安全事故等級的說法正確的是（）。

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重傷的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特別重大事故

D.造成3000萬直接經濟損失的事故是較大事故

【答案】：D

90、（2017年真題）關于評標結果異議的說法，正確的是（）。

A.只有投標人有權利對項目的評標結果提出異議

B.對評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出

C.招標人對評標結果的異議作出答復前，招標投標活動繼續進行

D.對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件

【答案】：B

91、關于工程建設強制性標準監督規定，下列表述正確的是（）。

A.建設項目規劃審查機關應當對工程建設規劃階段執行強制性標準的

情況實施監督

B.監理工程師應當對工程勘察、設計階段是否執行強制性標準的情況

實施監督

C.安全監督機構應對施工、監理、驗收等階段執行強制性標準的情況

實施監督

D.安全監督機構應對工程建設各階段執行安全強制性標準的情況實施

監督

【答案】：A

92、《建設工程施工合同（示范文本）》中規定，除專用合同條款另有

約定外，工程項目的某一參與方應投保建筑工程一切險或安裝工程-

切險。該參與方是（）。

A.施工總承包商

B.發包人

C.分包商

D.監理單位

【答案】：B

93、擔保形式中由債務人自己提供的擔保不包括（）o

A.抵押

B.質押

C.定金

I）.保證

【答案】：D

94、（2018年真題）建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能

強制性標準的，不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格

B.建筑節能合格

C.建筑節能達標

D.能耗驗收合格

【答案】：A

95、下列選項中，屬于建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的

安全生產條件是（）。

A.在城市規劃區的建筑工程已經取得建設工程規劃許可證

B.依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷

害保險，為從業人員交納保險費

C.施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆迂進度符合施工

要求

D.有保證工程質量和安全的具體措施

【答案】：B

96、標的物為第三人合法占有，買受人取得了返還標的物請求權，稱

之為（）。

A.簡易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.擬制交付

【答案】：C

97、（2019年真題）某施工企業對某市轄區建筑工程質量監督站以該

區建設行政主管部二名義作通報批評結果不服而申請復議，該復議可

以向（）提出。

A.市質量監督站

B.區質量監督站

C.市建設行政主管部門

D.區建設行政主管部門

【答案】：C

98、根據《安全生產法》的規定，當發現直接危及人身安全的緊急情

況時，從業人員停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所

的權利是

A.拒絕權

B.建議權

C.緊急避險權

D.知情權

【答案】：C

99、（2020年12月真題）關于融資租賃合同當事人義務的說法，正確

的是（）。

A.出租人向承租人履行交付標的物的義務

B.出賣人向承租人履行標的物的瑕疵擔保義務

C.出租人向承租人履行租賃物維修的義務

D.承租人向出賣人履行交付租金的義務

【答案】：B

100.《循環經濟促進法》規定，發展循環經濟應當在技術可行、經濟

合理和有利于節約資源、保護環境的前提下，按照一定原則實施。該

原則是（）O

A.廢物再利用

B.再生能源利用

C.防止再次污染

D.減量化優先

【答案】：D

101、住所地為A區的甲公司與住所地為B區的乙公司因合同糾紛訴至

法院，A區人民法院判決乙向甲賠償損失100萬元人民幣。甲向A區法

院申請執行，A區法院委托B區法院代為執行。B區法院發現乙暫無財

產可供執行。關于該案件執行程序的說法，正確的是（）。

A.B區法院及時函告A區法院，由A區法院裁定中止執行

B.由B區法院裁定中止執行，并及時告知A區法院

C.由B區法院裁定終結執行，并及時告知A區法院

D.B區法院及時函告A區法院，由A區法院裁定終結執行

【答案】：A

102、某施工工地起重機倒塌，造成3人死亡7人受傷，根據《生產安

全事故報告和調查處理條例》規定，該事故的等級屬于（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：C

103、用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動

合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿（）年且距法定退休

年齡不足（）年的，應當訂立無固定期限勞動合同。

A.5；5

B.5；10

C.10；10

D.10；15

【答案】：C

104、（）是建設工程當事人達成協議，自愿將糾紛交給第三者,

由第三者在事實上作出判斷，在權利義務上作出裁決的一種解決糾紛

的方式。

A.和解

B.調解

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C

105、甲與乙訂立了一份10萬元的水泥購銷合同，雙方約定定金為1.5

萬元，乙實際向甲支付定金3萬元；雙方約定違約金2.5萬元。甲因

將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成損失1.5萬元。后乙向法院

提起訴訟，能獲得法院支持的最高金額為（）。

A.6萬

B.4?5萬

C.4萬

D.5.5萬

【答案】：D

106、某施工現場發生模板支撐系統坍塌事故，導致5名作業人員被埋,

施工單位負責人接到項目經理事故報告后，應當在（）向事故發

生地政府安全監管部門報告事故。

A.1小時內

B.24小時內

C.作業人員救出后1小時內

D.作業人員救出后24小時內

【答案】：A

107.建筑施工勞務分包資質序列企業配置專職安全生產管理人員應不

少于（）。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

108、下列關于法人的說法，正確的是（）。

A.法人是自然人

B.法人應當可以直接成立

C.法人只需有自己的住所、財產或者經費

D.設立法人，法律、行政法規規定須經有關機關批準的，依照其規定

【答案】：D

109、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定，有關招投標違法

行為記錄公告的說法，正確的是（）。

A.招投標違法行為記錄公告期限為6個月到3年

B.招標投標違法行為記錄公告一律不得公開涉及國家秘密、商業秘密、

個人隱私的記錄

C.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限

制期限長于6個月的，公告期限從其決定

D.國務院有關行政主管部門和省級人民政府有關行政主管部門應自招

標投標違法行為行政處理決定作出之日起5個工作日內對外進行記錄

公告

【答案】：C

110,甲、乙兩家施工企業組成的聯合體進行投標。聯合體協議約定：

因聯合體的責任造成招標人損失時，甲、乙分別承擔損失賠償額的50%。

因該聯合體的貢任造成招標人損失200萬元人民幣。下列關于該損失

賠償的說法，不正確是()。

A.招標人可以向甲主張200萬元人民幣的賠償

B.招標人可以向甲主張150萬元，同時向乙主張50萬元

C.招標人必須按照聯合體協議中約定的比例分別向各成員主張賠償額

D.乙向招標人賠償200萬元人民幣后，可以向甲追償100萬元人民幣

【答案】：C

11k某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出

現任何安全事故，均由分包單位對建設單位承擔責任，該約定

()O

A.因顯失公平而無效

B.由于部分單位自愿簽署而有效

C.對總承包單位和分包單位亦無效

D.因違反法律、法規強制性規定而無效

【答案】：D

112、根據《招標投標法實施條例》，下列國有資金占控股或者主導地

位的依法必須進行招標的項目中，可以邀請招標的是()。

A.采用公開招標方式的費用較高的項目

B.受自然環境限制只有少量潛在投標人可供選擇的項目

C.住所地為項目所在地的合格投標人僅有三家的項目

D.某技術簡單的大型工程項目

【答案】：B

113、(2017年真題)關于施工生產安全事故報告的說法，正確的是

()。

A.報告事故發生地點不包括具體發生地點以外的波及區域

B.單位負責人接到報告后，應立即向縣級以上人民政府報告

C.事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報

D.立即報告是指在事故發生1小時內報告

【答案】：C

114、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中

未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是OO

A.丙的保證方式為連帶責任保證

B.該保證期間與買賣合同的履行期間相同

C.如果甲和乙變更買賣合同的履行期限，則保證期間也隨之改變

I).如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再

承擔保證責任

【答案】：D

115、甲公司把A、B兩棟樓的建設工程發包給乙公司施工，乙公司私

下把B樓的施工任務轉包給丙公司，丙公司又把B樓的外裝修工程分

包給丁施工隊完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁

施工隊沒有拿到工程款，準備起訴。下面的說法中，正確的是

()O

A.丁施工隊不是B樓外裝修工程的實際施工人

B.甲公司沒把工程款給實際施工人，應當承擔還款責任

C.丁施工隊可以起訴丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工隊只可以起訴丙公司

【答案】：C

116、（2014年真題）建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的

名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是

（）O

A.吊銷資質證書

B.責令改正，沒收違法所得

C.降低資質等級

D.處以罰款

【答案】：A

117、關于人民法院管轄權的說法，正確的是（）。

A.有管轄權的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權的，移送上級

人民法院直接管轄

B.對人民法院就級別管轄異議作出的裁定，當事人不得上訴

C.人民法院之間因管轄權發生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄

D.兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法

院起訴

【答案】：D

118、關于建筑施工企業應急救援說法正確的是（）。

A.所有建筑施工單位應當建立應急救援隊伍

B.建筑施工單位應當建立應急值班制度，配備應急值班人員

C.建筑施工單位至少每1年組織1次事故應急救援預案演練

D.分包單位不需要建立應急組織

【答案】：B

119、（2014年真題）單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授雙委

托書向供應商丙采購。由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意

購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經查，丙不知

乙授權不足的情況。關于甲、乙行為的說法，正確的是（）。

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務

【答案】：D

120、當事人對人民法院作出的財產保全裁定不服的，可以（）。

A.提出上訴

B.提起再審

C.申請復議一次

D.不予執行

【答案】：C

121、施工現場各區布置的相關說法中不正確的是（）

A.辦公、生活區與作業區應分開設置

B.應當對施工現場設置封閉圍擋

C.施工現場應設置消防安全設施

D.施工現場臨時搭建的建筑物可適當降低安全性

【答案】：D

122、某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為

應該裁決合同無效，仲裁員乙認為合同為可撤銷合同，仲裁員丙認為

本案的欺詐可能涉嫌刑事犯罪應移交公安機關，則仲裁應（）

作出裁決。

A.重新組成仲裁庭經評議后

B.請示仲裁委員會主任并按其意見

C.按乙和丙的意見

D.按甲的意見

【答案】：D

123、關于人民法院確定舉證期限的，下列說法正確的是（）。

A.第一審普通程序案件不得少于十日

B.當事人提供新的證據的第二審案件不得少于十日

C.小額訴訟案件的舉證期限一般不得超過5日

D.適用簡易程序審理的案件不得超過7日

【答案】：B

124、某公司與李某協商解除勞動合同，李某在該企業工作了1年5個

月，在解除合同前12個月李某月平均工資為10500元，當地上一年度

職工月平均工資是3000元。根據《勞動合同法》，該企業應當給予李

某經濟補償（）。

A.9000元

B.13500元

C.27000元

D.31500元

【答案】：B

125、某施工企業安全生產許可證有效期滿未及時辦理延期手續，繼續

從事施工活動。則其可能受到的行政處罰不包括0。

A.責令在建項目停止施工

B.罰款

C.沒收違法所得

D.沒收財產

【答案】：D

126、（2017年真題）關于仲裁裁決執行的說法，正確的是（）。

A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請

執行

B.申請仲裁裁決強制執行的期限為2年，不能中止、中斷

C.仲裁裁決作出后，當事人不服裁決的事項提起訴訟

D.仲裁裁決被法院裁定不予執行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲

裁協議，申請仲裁

【答案】：D

127、國務院、中央軍事委員會認為行政法規、地方性法規、自治條例

和單行條例同憲法或者法律相抵觸的，可以向（）書面提出進

行審查的要求。

A.最高人民法院

B.全國人大常委會

C.最高人民檢察院

I）.省、自治區、直轄市的人民代表大會常務委員會

【答案】：B

128、關于建設用地使用權的說法，正確的是（）o

A.建設用地使用權存在于國家所有和集體所有的土地上

B.國家嚴格限制以出讓和劃撥方式設立建設用地使用權

C.設立建設用地使民權的，應當向登記機構申請建設用地使用權登記

D.建設用地使用權只可以在地上設立

【答案】：C

129、下列權利中，屬于用益物權的是（）。

A.船舶抵押權

B.房屋租賃權

C.土地所有權

D.建設用地使用權

【答案】：D

130、下列規范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法規

B.司法解釋

C.地方性法規

D.行政規章

【答案】：A

131、城市污水處理方法與工藝中，屬于化學處理法的是（）。

A.混凝法

B.生物膜法

C.活性污泥法

D.篩濾截流法

【答案】：A

132、（2019年真題）關于法人應當具備條件的說法，正確的是（）o

A.須經有關機關批準

B.有技術負責人

C.承擔有限民事責任

D.應當有自己的名稱和組織機構

【答案】：D

133、關于墊資的說法，正確的是（）。

A.法律、行政法規明確禁止墊資行為

B.墊資的法律性質是工程欠款

C.當事人約定墊資利息時，其利率最高為同期銀行貸款利率是4倍

D.當事人對墊資利息未作約定的，法院不予支持利息

【答案】：D

134、關于建設工程施工許可的說法，正確的是（）。

A.投資50萬的工程項目，不需要辦理施工許可證

B.取得施工許可證前，需要先辦理土地手續，再取得用地規劃許可證

C.確定施工企業是申報施工許可證的前提條件

D.成片開發的住宅小區工程巳經委托監理是申請施工許可證的前提條

件

【答案】：C

135、施工企業與甲材料供應商訂立材料買賣合同。施工企業誤將應當

支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。關于該貨款處理的說法，正

確的（）

A.乙應當將收到的貨款返還給甲

B.甲可以向乙主張返還貨款

C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業

D.該施工企業可以向乙主張返還貨款

【答案】：D

136、根據《招標投標法》的規定，下列施工項目不屬于必須招標范圍

的是（）。

A.企業投資的體育場

B.企業投資的廉租住房

C.企業投資的商品住房

D.在資質等級許可范圍內施工企業建設的自用辦公樓

【答案】：D

137、根據《民法典》，關于保證合同的說法，正確的是（）。

A.保證合同是主合同的從合同

B.保證合同只能是有償合同

C.保證合同是物的擔保方式

D.保證合同是非典型合同

【答案】：A

138、當事人申請仲裁必須符合的條件不包括()

A.有仲裁協議

B.有具體的仲裁請求和事實、理由

C.屬于仲裁委員會的受理范圍

D.屬于仲裁委員會管轄

【答案】：D

139、要約生效的起始時間是()時。

A.要約發出

B.要約到達受要約人

C.受要約人回復

D.雙方簽訂合同

【答案】：B

140、關于生產安全事故的報告和處理，下列說法中，不正確的有()o

A.實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報生產安全事故

B.特別重大事故由省級人民政府組織事故調查組進行調查

C.事故自發生之日起30日內，事故造成的傷亡人數發生變化的應當補

報

D.事故報告后出現新情況的，應當補報

【答案】：B

141、單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙特授權委托書向提供商丙

采購，由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代

替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情

況。關于甲、乙行為的說法，正確的是（）。

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲承擔付款義務

【答案】：D

142、結構施工、安裝裝飾裝修階段，作業區目測揚塵高度應小于（）m。

A.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

【答案】：B

143、某商品房開發工程因故停建，承包人及時起訴要求結算工程款并

勝訴。法院在對該項目進行拍賣執行中，有許多債務人主張權利。各

債權人的清償順序依法應為0。

A.承包人、抵押權人、普通債權人、全款購房人

B.全款購房人、承包人、抵押權人、普通債權人

C.抵押權人、普通債權人、全款購房人、承包人

D.普通債權人、全款購房人、承包人、抵押權人

【答案】：B

144、（2017年真題）關于民事訴訟執行程序的說法，正確的是

（）O

A.具有執行力的裁判文書只能由作出該裁判文書的法院負責執行

B.執行可以采取查封、扣押、凍結等措施

C.執行異議審查和復議期間，暫停執行

D.執行申請人只能是訴訟當事人

【答案】：B

145、勞動合同補償標準中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止

前（）個月的平均工資。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D

146、注冊建造師張某的聘用單位被撤回資質證書，則張某的注冊證書

和執業印章將（）。

A.繼續有效

B.失效

C.被吊銷

D.被撤銷

【答案】：B

147、根據《民事訴訟法》，關于證據的說法，正確的是（）。

A.書證只能提交原件

B.涉及商業秘密的證據需要在法庭出示的，應當在公開開庭時出示

C.經過公證證明的文書，人民法院可以作為認定事實的根據

D.證據應當在法庭上出示，并由當事人互相質證

【答案】：D

148、甲公司將施工機械出租給乙公司，乙公司在甲公司不知情的情況

下將該施工機械賣給不知情的丙公司，關于乙、丙公司之間施工機械

買賣合同效力的說法，正確的是（）。

A.有效

B.可撤銷

C.無效

D.效力待定

【答案】：D

149、建造師(),方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項

目經理及從事其他施工活動的管理。

A.受聘于某一個單位

B.執業資格考試合格后

C.經注冊后

D.經有關部門批準后

【答案】：C

150、關于建設工程共同承包的說法，正確的是()。

A.中小型工程但技術復雜的，可以采取聯合共同承包

B.兩個不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級

高的單位的業務許可范圍承攬工程

C.聯合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責

的部分承擔責任

D.共同承包的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

15k民事案件當事人發現新的證據，足以推翻原生效判決、裁定的，

其申請再審的期限％()O

A.自判決、裁定生效之日起3個月

B.自判決、裁定生效之日起6個月

C.自發現新的證據之日起3個月

D.自發現新的證據之日起6個月

【答案】：D

152、關于向城鎮排水設施排放污水的說法正確的是（）

A.各類施工作業需要排水的，由施工企業中請領取許可證

B.城鎮排水主管部匚實施排水許可不得收費

C.工作業排水許可證的有效期，由建設行政主管部門根據工期確定

D.排水戶應當按實際需要的排水類別，總量排放污水

【答案】：B

153、根據相關規定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為（），自

勞動關系終止之日起計算。

A.2個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C

154、張三在被甲公司脅迫的情況下，訂立了一份買賣合同，關于該合

同撤銷的說法，正確的是OO

A.該合同是合法有效的合同，不能撤銷

B.張三自知道或者應當知道撤銷事由之日起90日內，可以行使撤銷權

C.張三自知道或應當知道撤銷事由之日起1年內，可以行使撤銷權

D.張三自脅迫行為終止之日起1年內，可以行使撤銷

【答案】：D

155、關于竣工檔案歸檔的說法，正確的有（）。

A.總承包單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向城建檔案館移交施

工檔案

B.實行總承包的項目，分包單位的檔案資料可以直接向建設單位移交

C.檔案歸檔應在工程項目竣工驗收后6個月內完成

D.勘察、設計、施工、監理等單位應將本單位形成的工程文件立卷后

向建設單位移交

【答案】：D

156、某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時

價格為4000元/噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交

貨，8月下旬，國家調整價格為3400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為

結算價格產生爭議。下列說法正確的是()。

A.應按合同約定的價格4000元/噸結算

B.應按國家確定的最新價格3400元/噸結算

C.應當按新舊價格的平均值結算

D.雙方協商確定，協商不成的應當解除合同

【答案】：C

157、某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程,

獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關

于該合同關系的說法，正確的是()。

A.甲、乙應承擔連帶賠償責任

B.甲與乙屬于聯合體投標

C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關

D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

【答案】：A

158、某工程按國務院規定于2008年6月1日辦理了開工報告審批手

續，由于周邊關系協調問題一直沒有開工，同年12月7日準備開工時,

建設單位應當()o

A.向批準機關申請延期

B.報批準機關核驗開工報告

C.重新辦理開工報告審批手續

D.改辦施工許可證

【答案】：C

159、關于建設工程分包的說法，正確的有（）。

A.總承包單位可以按照合同約定將建設工程部分非主體、非關鍵性工

作分包給其他企業

B.總承包單位可以將全部建設工程拆分成若干部分后全部分包給其他

施工企業

C.總承包單位經建設單位同意后，可以將建設工程主體結構中技術較

為復雜的部分分包給其他企業

D.總承包單位經建設單位同意后，可以將建設工程的關鍵性工作分包

給其他企業

【答案】：A

160、（2015年真題）貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人

可以（）。

A.留置貨物

B.要求賠償

C.解除合同

D.拒絕運輸

【答案】：D

161、甲乙雙方簽訂買賣合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同

書上簽字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同書上簽字，并將雙

方簽字的合同書寄還甲；2010年H月30日，甲收到該合同書；合同書

約定合同于2010年12月10日生效。則該合同成立時間是（）。

A.2010年11月100

B.2010年11月20日

C.2010年11月30日

D.2010年12月10日

【答案】：B

162、根據《合同法》的規定，受要約人超過承諾期限發出承諾的，除

要約人及時通知受要約人該承諾有效的以外（）

A.為新要約

B.為原要約

C.為新承諾

D.既不為新要約，也不為承諾

【答案】：A

163、在試用期內被證明不符合錄用條件的，用人單位（）

A.可以隨時解除勞動合同

B.必須解除勞動合同

C.可以解除合同，但應提前30日通知勞動者

D.不得解除勞動合同

【答案】：A

164、下列關于勞動合同的說法，正確的是（）。

A.建立勞動關系而沒有訂立勞動合同的，應該在用工之日起3?個月內

簽訂勞動合同？

B.勞動合同一律采用書面形式？

C.非全日制用工是采取小時計酬、每天工作不超過4?個小時，每屬不

超過24?小時的用工形式？

D.企業名稱、法人代表、主要負責人和投資人變更，不影響勞動合同

的履行

【答案】：D

165、甲施工企業與乙簽訂了塔式起重機買賣合同，該塔式起重機所有

權自（）時發生移轉。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.塔式起重機完成登記

【答案】：A

166、某施工單位挪用了安全防護、文明施工措施費用，被要求限期整

改，并處挪用費用一定比列的罰款，該比例為（）

A.10%以上20%以下

B.20%以上50%以下

C.70%以上90%以下

D.30%以上50%以下

【答案】：B

167、根據《勞動爭嘆調解仲裁法》第19條的規定，勞動爭議仲裁委

員會的組成人員不包括。

A.勞動行政部門代表

B.工會代表

C.職工代表

D.企業方面代表組成

【答案】：C

168、根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，建筑施工企業

取得安全生產件可證應當具備條作的是（）。

A.特種作業人員取得特種作業操作資格證書

B.