鋼結構網架工程承攬合同協議書范本7篇篇1甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著公平、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行鋼結構網架工程承攬事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：鋼結構網架制作、安裝。4.工程造價：_________元。二、工期要求1.乙方應在合同簽訂后盡快安排制作、安裝，確保工程按時完成。2.如遇下列情況，乙方應在情況發生后盡快通知甲方，并協商相應調整制作、安裝時間：（1）因不可抗力導致無法按時完成；（2）因甲方原因導致無法按時完成；（3）其他不可抗力因素導致無法按時完成。三、質量要求1.乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行制作、安裝，確保工程質量合格。2.乙方應在制作、安裝過程中進行質量檢查，確保每個工序的質量符合要求。3.如甲方對工程質量有異議，乙方應在接到通知后盡快進行修復或調整。四、付款方式1.甲方應在合同簽訂后支付乙方工程總造價的30%作為預付款。2.乙方完成制作、安裝并經甲方驗收合格后，甲方應支付乙方剩余的70%款項。3.如遇下列情況，甲方有權拒絕支付款項：（1）乙方未按時完成制作、安裝任務；（2）乙方制作、安裝的工程質量不合格；（3）乙方違反合同規定的其他情況。五、違約責任1.如乙方未按時完成制作、安裝任務，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如乙方制作、安裝的工程質量不合格，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.如甲方未按時支付款項，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。六、爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地法院提起訴訟。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.如遇下列情況，本合同可以終止：（1）雙方協商同意終止合同；（2）因不可抗力導致合同無法繼續履行；（3）其他符合法律法規規定的情況。八、其他事項1.雙方應保密本合同內容及相關的商業機密，不得泄露給第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可以協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方的權利和義務，本著公平、誠信的原則，雙方就鋼結構網架工程承攬事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：鋼結構網架制作與安裝4.工程規模：具體以施工圖紙為準二、工程承攬方式1.乙方以包工包料的方式承攬本工程，具體包括鋼結構網架的制作、運輸、安裝及調試等全過程。2.乙方應保證工程質量，按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保工程符合設計要求和相關標準。三、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決。四、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣[工程造價]元整（￥[工程造價]）。具體以施工圖紙和現場確認為準。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的XX%作為預付款，即人民幣[預付款金額]元整（￥[預付款金額]）。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。五、質量保證及驗收標準1.乙方應保證工程質量符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》等相關標準。2.工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的技術資料和竣工驗收報告。甲方應在收到竣工驗收報告后XX個工作日內組織驗收。3.如驗收不合格，乙方應按要求進行整改并重新組織驗收。直至驗收合格為止。六、違約責任及賠償損失1.若因乙方原因未能按時完成工程，每逾期一天，乙方應支付甲方合同總金額的XX%作為違約金。若違約金總額超過合同總金額的XX%，則乙方應承擔甲方由此造成的全部損失。2.若因甲方原因未能按時支付工程款，每逾期一天，甲方應支付乙方工程款的XX%作為違約金。若違約金總額超過工程款的XX%，則甲方應承擔乙方由此造成的全部損失。3.若因不可抗力因素導致工程無法按時完成或無法支付工程款，雙方應協商解決。協商不成的，按照本合同相關條款執行。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他條款仍應繼續履行。八、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。2.未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除，應提前XX個工作日書面通知對方并達成書面協議。協議未達成前，原合同繼續有效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。九、其他約定事項1.乙方應在工程開工前向甲方提供完整的施工圖紙和技術資料。甲方應在收到相關資料后XX個工作日內進行確認。如因圖紙和技術資料不準確導致工程無法按時完成或存在質量問題，乙方應承擔全部責任。2.乙方在施工過程中應注意安全施工、文明施工，遵守相關法律法規和甲方現場管理規定。如因乙方原因造成安全事故或環境污染事件，乙方應承擔全部責任。3.甲方有權對乙方的施工過程進行監督和管理，確保工程質量符合設計要求和相關標準。乙方應配合甲方的監督和管理工作。4.本合同的解釋權歸甲方所有。如有任何疑問或需要解釋，甲方有權進行解釋和說明。篇3甲方（委托方）：XXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXX，聯系方式：XXXXXXXXXX。乙方（承攬方）：XXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXX，聯系方式：XXXXXXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方承攬鋼結構網架工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXX鋼結構網架工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：鋼結構網架的設計、制造、運輸、安裝及調試4.合同工期：自本合同簽訂之日起，至工程竣工驗收之日止二、雙方權利義務1.甲方權利義務（1）甲方應向乙方提供必要的設計資料和施工圖紙，并確保其真實性和完整性。（2）甲方應按照合同約定支付乙方相應的款項。（3）甲方應協助乙方辦理相關手續，確保工程順利實施。2.乙方權利義務（1）乙方應按照甲方提供的設計資料和施工圖紙進行設計和制造，確保質量和進度。（2）乙方應確保所提供的鋼結構網架符合國家相關標準和甲方的要求。（3）乙方應按照合同約定完成工程的安裝和調試工作，并確保工程的穩定性和安全性。三、付款方式及金額1.付款方式：銀行轉賬或現金支付。具體支付方式由雙方協商確定。2.付款金額：本合同總金額為人民幣XXXXXXXX元整（￥XXXXXXXX）。具體金額包括設計費、制造費、運輸費、安裝費及調試費等。3.付款時間：甲方應按照合同約定的時間和金額向乙方支付款項。如需分期支付，具體分期時間和金額由雙方協商確定。四、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方如未按照合同約定支付乙方款項，應承擔相應的違約責任。（2）甲方如提供的設計資料和施工圖紙存在虛假或誤導性陳述，導致乙方無法正常履行合同義務的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任（1）乙方如未按照合同約定完成設計和制造工作，應承擔相應的違約責任。（2）乙方如提供的鋼結構網架存在質量問題或不符合甲方要求，應承擔相應的賠償責任。（3）乙方如未按照合同約定完成安裝和調試工作，導致工程無法正常使用或存在安全隱患的，乙方應承擔相應的賠償責任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方仍應繼續履行。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收之日止終止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇4合同編號：[合同編號]甲方（定作人）：[甲方公司名稱]乙方（承攬人）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼結構網架工程制作安裝事宜，達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：鋼結構網架制作安裝4.工程規模：網架結構形式為[網架結構形式]，投影面積約為[投影面積]平方米，具體規格尺寸根據甲方提供的圖紙和技術要求確定。二、合同工期1.乙方應在合同簽訂后[合同簽訂后工期天數]天內完成本工程網架的制作安裝工作。2.乙方應確保工程在約定工期內完成，并達到甲方要求的質量標準。如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方說明情況，并協商解決。三、質量要求1.乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙和技術要求進行網架的制作安裝。網架材料應選用優質鋼材，并按照相關標準進行焊接和防腐處理。2.乙方應確保網架結構的穩定性和安全性，對于可能影響結構安全的因素，應及時發現并處理。3.乙方應積極配合甲方進行質量檢查和驗收工作，確保工程質量符合要求。四、承攬報酬及支付方式1.本工程網架制作安裝費用為人民幣[費用金額]元整。該費用包括網架材料采購、加工制作、運輸安裝等全部費用。具體費用明細見合同附件。2.乙方完成網架制作安裝工作并通過甲方驗收后，甲方應向乙方支付承攬報酬。支付方式為銀行轉賬，具體賬戶信息如下：五、違約責任1.甲方若未按合同約定支付承攬報酬或提供必要的支持和資料，應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付應付未付的報酬或補償因此造成的損失。2.乙方若未按合同約定完成網架制作安裝工作，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金并賠償因此造成的損失。3.乙方在制作安裝過程中，如因自身原因造成質量問題或安全事故，應由乙方承擔全部責任。甲方有權要求乙方進行修復或重做，并賠償因此造成的損失。六、爭議解決方式1.本合同的履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的其他條款。如爭議涉及網架制作安裝質量或進度問題，乙方應積極配合甲方進行必要的調整或修復工作。七、合同生效及終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自義務，確保網架制作安裝工作的順利進行。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續履行或雙方協商一致的終止情況，雙方應友好協商解決相關事宜。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的其他條款。如爭議涉及網架制作安裝質量或進度問題，乙方應積極配合甲方進行必要的調整或修復工作。同時，乙方應妥善保護甲方提供的圖紙和技術資料，不得擅自泄露或轉讓給第三方。如因乙方原因導致圖紙和技術資料丟失或泄露給第三方，由此給甲方造成的一切損失由乙方承擔。此外，乙方應確保在合同履行過程中遵守相關法律法規和規定，如有違規行為導致甲方受到處罰或損失時，乙方應承擔相應的法律責任。篇5合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼結構網架工程承攬事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：鋼結構網架設計、制作、安裝4.工程規模：具體規格尺寸見設計圖紙二、工期及進度要求1.乙方應在合同簽訂后盡快安排人員進場，確保工期按時完成。2.乙方應制定詳細的生產計劃和施工方案，確保施工進度。3.乙方應按時向甲方提交施工進展報告，確保甲方了解施工情況。三、質量與驗收標準1.乙方應嚴格按照設計圖紙和相關標準進行施工，確保工程質量。2.乙方應在施工完成后進行自檢，確保工程質量符合驗收標準。3.甲方將在收到乙方提交的驗收申請后盡快組織驗收，確保驗收質量。四、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣[合同價款]元整（大寫：圓整）2.支付方式：銀行轉賬3.支付節點：預付款、中期款、尾款，具體支付時間和金額見合同附件。五、違約責任1.甲方若未能按時支付款項或提供必要支持，應承擔相應的違約責任。2.乙方若未能按時完成工程或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決方式1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、合同生效與終止1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：若一方違約，另一方有權提出終止合同，違約方應承擔相應的違約責任。八、其他事項1.乙方應確保施工期間的安全生產，如發生安全事故，乙方應承擔全部責任。2.甲方有權對乙方的施工進行監督，確保工程質量符合要求。3.雙方應妥善保管合同及相關資料，確保信息保密。甲方（發包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯系人：[甲方公司聯系人]聯系電話：[甲方公司聯系電話]開戶銀行：[甲方公司開戶銀行]銀行賬號：[甲方公司銀行賬號]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯系人：[乙方公司聯系人]聯系電話：[乙方公司聯系電話]開戶銀行：[乙方公司開戶銀行]銀行賬號：[乙方公司銀行賬號]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就鋼結構網架工程承攬事宜達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：鋼結構網架制作、安裝及其他相關工程4.工程規模：建筑面積約[建筑面積]平方米二、承攬方式及要求1.乙方按照甲方提供的施工圖紙進行制作、安裝，確保工程質量符合設計要求和相關標準。2.乙方需確保所使用的材料符合相關規定，并提供相應的材料檢驗報告。3.乙方在施工過程中，應嚴格遵守安全生產、環境保護等相關法律法規，確保施工過程的合規性和安全性。三、工期及進度1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.乙方應制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。乙方應確保施工進度按計劃進行，如遇特殊情況需及時調整施工進度計劃。四、質量與驗收1.乙方應確保工程質量符合施工圖紙和相關標準的要求。甲方有權對工程質量進行監督。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。驗收時，乙方應提供完整的工程資料和驗收文件。3.驗收過程中，如發現問題或不符合項，甲方應提出整改意見，乙方應及時進行整改并重新提交驗收申請。五、合同價款及支付方式1.工程總價：人民幣[工程總價]元整（大寫：[工程總價漢字大寫]）。該價格為包干價，包含材料費、人工費、機械費及其他相關費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方應支付乙方合同總價的XX%作為預付款。工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方剩余款項。具體支付時間和金額如下：（1）預付款：人民幣[預付款金額]元整（大寫：[預付款漢字大寫]）。（2）尾款：人民幣[尾款金額]元整（大寫：[尾款漢字大寫]）。3.乙方在收到款項后，應向甲方提供相應的發票和收據。六、違約責任及賠償1.乙方如未能按照合同約定時間完成工程，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金，并賠償因違約給甲方造成的實際損失。違約金和賠償金的數額由雙方協商確定。2.甲方如未能按照合同約定時間支付款項，應承擔相應的違約責任。甲方應向乙方支付違約金，并賠償因違約給乙方造成的實際損失。違約金和賠償金的數額由雙方協商確定。3.如因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可解除合同，并無需承擔違約責任。但應賠償因合同解除給對方造成的實際損失。損失賠償數額由雙方協商確定。4.雙方應嚴格遵守本合同約定的其他義務和責任。如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任并賠償對方因此造成的實際損失。違約金和賠償金的數額由雙方協商確定。篇7合同編號：[合同編號]甲方（發包方）：[甲方公司名稱]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼結構網架工程承攬事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.工程結構形式：鋼結構網架二、承包范圍及內容1.乙方負責鋼結構網架工程的設計、制作、安裝及竣工驗收。2.乙方需按照甲方的要求，提供鋼結構網架工程的施工圖紙、材料清單及預算報價。3.乙方需確保鋼結構網架工程的質量和安全性，符合相關標準和規范。4.乙方需按時提交工程進展報告，確保工程進度符合甲方要求。三、合同工期1.本合同工期為XX天，自乙方收到甲方支付的預付款之日起算。2.乙方需確保在合同工期內完成鋼結構網架工程的設計、制作、安裝及竣工驗收。3.如因甲方原因或不可抗力因素導致工程延期，乙方有權要求甲方支付相應的違約金。四、