內部承包建筑合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承包甲方內部建筑項目事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規模：________________________

1.4項目內容：________________________

1.5項目工期：________________________

二、承包范圍及內容

2.1乙方負責本項目的施工、監理、驗收等工作。

2.2乙方按照甲方要求，對項目進行合理設計、施工，確保工程質量、安全、進度。

2.3乙方在施工過程中，應遵守國家相關法律法規，嚴格執行國家標準和規范。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣__________元整（大寫：________________________）

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方合同價款的__________%作為預付款。

3.2.2進度款：按照實際完成工程量及進度，甲方每月支付乙方合同價款的__________%作為進度款。

3.2.3驗收款：項目竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為驗收款。

3.2.4結算款：項目竣工結算后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為結算款。

四、工期及延誤責任

4.1乙方應按照合同約定的時間節點完成項目施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

4.2如因不可抗力導致工期延誤，乙方應立即通知甲方，并積極配合甲方采取措施減少損失，工期延誤時間不計入違約責任。

五、質量保證及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量。

5.2項目竣工后，甲方組織驗收，驗收合格后，乙方承擔保修責任。

5.3如因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任，如乙方拒絕承擔，甲方有權向人民法院提起訴訟。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工組織設計

3.施工合同專用條款

4.相關法律法規

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

代表人（簽字）：________________________

代表人（簽字）：________________________

簽訂日期：________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為項目需求方，乙方（以下簡稱“乙方”）為內部建筑承包方，丙方（以下簡稱“丙方”）為項目監理方，三方本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承包甲方內部建筑項目事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規模：________________________

1.4項目內容：________________________

1.5項目工期：________________________

二、承包范圍及內容

2.1乙方負責本項目的施工、監理、驗收等工作。

2.2丙方作為項目監理方，負責對乙方施工過程進行監督、檢查，確保工程質量、安全、進度。

2.3乙方在施工過程中，應遵守國家相關法律法規，嚴格執行國家標準和規范。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣__________元整（大寫：________________________）

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方合同價款的__________%作為預付款。

3.2.2進度款：按照實際完成工程量及進度，甲方每月支付乙方合同價款的__________%作為進度款。

3.2.3驗收款：項目竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為驗收款。

3.2.4結算款：項目竣工結算后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為結算款。

四、工期及延誤責任

4.1乙方應按照合同約定的時間節點完成項目施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

4.2如因不可抗力導致工期延誤，乙方應立即通知甲方，并積極配合甲方采取措施減少損失，工期延誤時間不計入違約責任。

五、質量保證及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量。

5.2丙方作為項目監理方，負責對項目進行質量監督，確保施工質量符合要求。

5.3項目竣工后，甲方組織驗收，驗收合格后，乙方承擔保修責任。

六、甲方權益保障

6.1甲方有權要求乙方在施工過程中提供施工進度、質量、安全等方面的報告。

6.2甲方有權要求乙方在施工過程中對施工場地進行合理規劃，確保施工安全。

6.3甲方有權要求乙方在施工過程中對施工人員進行培訓，提高施工人員素質。

七、乙方違約及限制條款

7.1乙方如違反合同約定，導致工期延誤、質量不合格等，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

7.2乙方在施工過程中，如發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3乙方在施工過程中，如發現施工圖紙、設計變更等，應及時通知甲方，并經甲方確認后方可實施。

八、丙方責任及權利

8.1丙方作為項目監理方，負責對乙方施工過程進行監督、檢查，確保工程質量、安全、進度。

8.2丙方有權要求乙方在施工過程中提供相關資料，包括但不限于施工記錄、質量檢測報告等。

8.3丙方有權對乙方違反合同約定、工程質量不合格等問題提出整改意見，乙方應予以配合。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工組織設計

3.施工合同專用條款

4.相關法律法規

第三方介入的意義和目的：

丙方作為項目監理方，介入本合同，旨在確保項目施工過程中的質量、安全、進度得到有效控制，保障甲方的權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目需求方，主導本合同，旨在確保項目按照預期目標順利進行，實現甲方在項目中的各項利益。甲方通過加強對乙方和丙方的監督和管理，確保項目質量、安全、進度，實現項目的預期效益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業建筑承包商，甲方（以下簡稱“甲方”）為項目業主，丁方（以下簡稱“丁方”）為項目融資顧問，三方本著平等互利、誠實信用的原則，就乙方承包甲方建筑項目事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：________________________

1.2項目地點：________________________

1.3項目規模：________________________

1.4項目內容：________________________

1.5項目工期：________________________

二、承包范圍及內容

2.1乙方負責本項目的施工、監理、驗收等工作。

2.2丁方作為項目融資顧問，負責為乙方提供項目融資咨詢和服務。

2.3乙方在施工過程中，應遵守國家相關法律法規，嚴格執行國家標準和規范。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣__________元整（大寫：________________________）

3.2支付方式：

3.2.1預付款：合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方合同價款的__________%作為預付款。

3.2.2進度款：按照實際完成工程量及進度，甲方每月支付乙方合同價款的__________%作為進度款。

3.2.3驗收款：項目竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為驗收款。

3.2.4結算款：項目竣工結算后，甲方支付乙方合同價款的__________%作為結算款。

四、工期及延誤責任

4.1乙方應按照合同約定的時間節點完成項目施工，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

4.2如因不可抗力導致工期延誤，乙方應立即通知甲方，并積極配合甲方采取措施減少損失，工期延誤時間不計入違約責任。

五、質量保證及驗收

5.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量。

5.2乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的施工條件和支持。

5.3項目竣工后，乙方組織驗收，驗收合格后，甲方承擔保修責任。

六、乙方權益保障

6.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間和金額支付工程款項。

6.2乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的施工圖紙和設計變更通知。

6.3乙方有權要求甲方在施工過程中對施工場地進行合理規劃，確保施工安全和順利進行。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方如未按合同約定支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付相應的違約金。

7.2甲方如違反合同約定，導致工期延誤、質量不合格等，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

7.3甲方在施工過程中，如發現施工圖紙、設計變更等，應及時通知乙方，并經乙方確認后方可實施。

八、丁方責任及權利

8.1丁方作為項目融資顧問，負責為乙方提供項目融資咨詢和服務。

8.2丁方有權要求乙方提供項目相關信息，以便為其提供專業的融資建議。

8.3丁方有權對乙方的融資方案進行評估，并提出改進意見。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

10.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工組織設計

3.施工合同專用條款

4.相關法律法規

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為專業建筑承包商，主導本合同，旨在確保