建筑加固工程施工合同書樣本合同編號：__________一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點(diǎn)：_______3.工程內(nèi)容：對_______（建筑物名稱）進(jìn)行加固處理，具體包括_______（加固內(nèi)容）。4.工程面積：_______平方米。二、合同工期1.工程開工日期：_______2.工程竣工日期：_______3.工程延期：若因不可抗力等因素導(dǎo)致工程延期，雙方協(xié)商一致，可以延長工期。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定。2.乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。3.工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供完整的施工資料，包括施工圖紙、施工記錄、驗(yàn)收報告等。四、合同價格1.工程總價：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.付款方式：_______3.乙方在合同簽訂后_______日內(nèi)向甲方提交正式發(fā)票。五、合同變更1.若甲方對工程內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致合同價格變動，雙方應(yīng)按照實(shí)際情況調(diào)整合同價格。六、違約責(zé)任1.乙方未能按照約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的_______%。2.乙方未能按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并支付違約金，違約金為合同總價的_______%。3.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.明確合同主體：合同中應(yīng)準(zhǔn)確無誤地填寫甲乙雙方的名稱、地址等基本信息，確保合同義務(wù)和權(quán)利的承擔(dān)主體明確。2.工程描述詳盡：工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容和面積等信息需詳細(xì)填寫，以免在執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義。3.工期規(guī)定：合同中應(yīng)明確開工和竣工日期，并對可能的延期情況進(jìn)行規(guī)定，以免因工期延誤導(dǎo)致糾紛。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：需明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保工程滿足安全和使用要求。5.價格與付款：合同中應(yīng)詳細(xì)列明工程總價、付款方式和時間，避免因付款問題產(chǎn)生爭議。6.合同變更：任何對合同的變更都應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，以保證合同的有效性。7.違約責(zé)任：合同應(yīng)規(guī)定違約責(zé)任，包括違約金、修復(fù)費(fèi)用等，以約束雙方履行合同義務(wù)。8.爭議解決：合同中應(yīng)明確爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解或訴訟，以便在出現(xiàn)爭議時能夠迅速采取行動。解決辦法：1.協(xié)商：在爭議發(fā)生時，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，以降低爭議解決成本，保持良好合作關(guān)系。2.調(diào)解：若協(xié)商不成，可尋求第三方調(diào)解，如行業(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)，以專業(yè)意見促進(jìn)爭議解決。3.訴訟：如調(diào)解無效，可通過法律途徑，即向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，以司法判決確定雙方權(quán)利義務(wù)。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關(guān)系的各方，包括自然人和法人。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。3.違約金：指合同一方違反合同約定時，應(yīng)向另一方支付的預(yù)定賠償金額。4.補(bǔ)充協(xié)議：指對原合同內(nèi)容的補(bǔ)充或修改，通常以書面形式簽訂，與原合同具有同等法律效力。5.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行不符合約定時，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。6.管轄權(quán)：指法院對某一案件有權(quán)進(jìn)行審判的權(quán)限，通常以地域管轄和級別管轄為依據(jù)。嘿，咱們來看看這份建筑加固工程施工合同，在一些特殊場合，咱們可能需要根據(jù)實(shí)際情況添加一些補(bǔ)充條款，讓它更加貼合實(shí)際需求。1.老舊小區(qū)加固改造特殊場合補(bǔ)充條款：考慮到老舊小區(qū)居民的生活便利和安全，可以在合同中增加一條：“乙方在施工期間應(yīng)采取措施減少對居民生活的影響，包括合理安排施工時間，避免在居民休息時間進(jìn)行噪音較大的作業(yè)。”2.文化遺產(chǎn)建筑加固特殊場合補(bǔ)充條款：文化遺產(chǎn)建筑有其特殊的文化價值和保護(hù)要求，可以補(bǔ)充：“乙方在進(jìn)行加固施工時，應(yīng)采取保護(hù)性措施，確保不破壞建筑的原貌和文化價值，并遵循相關(guān)保護(hù)法規(guī)。”3.商業(yè)綜合體加固特殊場合補(bǔ)充條款：商業(yè)綜合體在施工期間需要保持部分營業(yè)，可以增加：“乙方應(yīng)確保施工期間商場的正常營業(yè)不受影響，對于必須封閉的區(qū)域，應(yīng)提前通知甲方和商場管理方，并協(xié)商制定合理的施工計劃。”4.學(xué)校教學(xué)樓加固特殊場合補(bǔ)充條款：考慮到學(xué)校的教學(xué)活動，可以添加：“乙方在施工期間應(yīng)盡量避開學(xué)校的教學(xué)時間，并在假期或?qū)W生不在校期間進(jìn)行施工，確保不影響正常教學(xué)秩序。”咱們來看看這份合同可能需要的附件列表：1.施工圖紙：詳細(xì)的建筑加固施工圖紙，包括加固方案和施工細(xì)節(jié)。2.工程預(yù)算書：詳細(xì)的工程預(yù)算，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等所有費(fèi)用。3.施工許可證：由相關(guān)政府部門頒發(fā)的施工許可證。4.安全評估報告：對施工過程中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險進(jìn)行評估的報告。5.環(huán)保措施方案：施工期間采取的環(huán)保措施，包括噪音、揚(yáng)塵控制等。6.合同變