產(chǎn)業(yè)園裝修延誤工期補(bǔ)償甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、延誤工期補(bǔ)償1.工期延誤說明若乙方未能按照合同約定的工期完成產(chǎn)業(yè)園裝修工程，應(yīng)視為工期延誤。2.補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)乙方因工期延誤而導(dǎo)致的任何額外費(fèi)用，包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等，均由乙方自行承擔(dān)。乙方每延誤一天工期，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的______%作為違約金。3.補(bǔ)償支付乙方應(yīng)于每延誤工期結(jié)束后______個工作日內(nèi)，向甲方支付相應(yīng)的違約金。二、材料與工程質(zhì)量1.材料質(zhì)量要求乙方提供的裝修材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，確保工程質(zhì)量。2.工程質(zhì)量要求乙方應(yīng)確保產(chǎn)業(yè)園裝修工程的質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并符合甲方要求。三、工期延誤與質(zhì)量問題的處理1.工期延誤處理若發(fā)生工期延誤，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取有效措施加快工程進(jìn)度。2.質(zhì)量問題處理若發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，直至問題得到解決。四、爭議解決1.爭議解決方式若甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.爭議解決地點(diǎn)若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、延誤工期補(bǔ)償責(zé)任1.延誤責(zé)任認(rèn)定若乙方未能按照合同約定的工期完成產(chǎn)業(yè)園裝修工程，應(yīng)視為延誤工期。2.補(bǔ)償責(zé)任乙方因延誤工期而導(dǎo)致的任何額外費(fèi)用，包括但不限于人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等，均由乙方自行承擔(dān)。乙方每延誤一天工期，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的______%作為延誤工期補(bǔ)償金。3.補(bǔ)償支付乙方應(yīng)于每延誤工期結(jié)束后______個工作日內(nèi)，向甲方支付相應(yīng)的延誤工期補(bǔ)償金。六、工期延誤與質(zhì)量問題的處理1.延誤處理若發(fā)生工期延誤，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取有效措施加快工程進(jìn)度。2.質(zhì)量問題處理若發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，直至問題得到解決。七、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時(shí)長），甲方支付給乙方合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進(jìn)度款（如有）根據(jù)工程進(jìn)度，在乙方按照甲方要求交付一定比例的材料后，甲方支付相應(yīng)比例的進(jìn)度款。具體支付比例和時(shí)間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有材料交付且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的______個工作日內(nèi)（具體時(shí)長），甲方支付合同總價(jià)的尾款，即合同總價(jià)的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付延誤工期補(bǔ)償金，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故要求乙方承擔(dān)延誤工期補(bǔ)償責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失，包括但不限于工期延誤的額外費(fèi)用等。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量或質(zhì)量提供材料，導(dǎo)致工期延誤，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時(shí)長），甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的材料不符合合同要求，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換符合要求的材料，并按照合同總價(jià)的______%向甲方支付違約金；如因材料質(zhì)量問題給甲方工程造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。九、延誤工期補(bǔ)償合同的變更與解除1.變更本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)娜魏巫兏杞?jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的有效組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)臈l款。若一方出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)臈l款，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等，且與產(chǎn)業(yè)園裝修延誤工期補(bǔ)償相關(guān)。2.責(zé)任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償義務(wù)的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時(shí)長），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)穆男袉栴}，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)穆男羞^程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方關(guān)于產(chǎn)業(yè)園裝修延誤工期補(bǔ)償?shù)纳虡I(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機(jī)密信息（包括但不限于延誤工期補(bǔ)償金額、工程進(jìn)度等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償?shù)臋?quán)利義務(wù)履行完畢后______年（具體時(shí)長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同關(guān)于延誤工期補(bǔ)償有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字）：__