農村巷道施工合同范本第一篇范文：合同編號：__________

農村巷道施工合同

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

鑒于甲方擬在_________（具體地址）進行農村巷道施工，乙方具備相應的施工資質和條件，雙方經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：_________農村巷道施工工程

2.工程地點：_________（具體地址）

3.工程規模：_________（具體工程量）

4.工程期限：_________（具體工期）

5.工程質量：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行

二、工程承包

1.乙方自愿承包上述工程，并承擔全部施工責任。

2.乙方承諾嚴格按照合同約定，按時、保質、保量完成工程。

三、工程價款

1.工程價款：_________（具體金額，大寫：_________元整）

2.工程款支付方式：

（1）開工前支付合同價款的_________%

（2）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（3）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（4）工程竣工驗收合格后支付合同價款的_________%

四、工程進度與驗收

1.乙方應在合同約定的工期內完成工程。

2.工程驗收標準：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行。

3.工程驗收程序：

（1）乙方自檢驗收合格后，向甲方提交驗收報告；

（2）甲方在收到驗收報告后_________日內進行驗收；

（3）驗收合格后，甲方應向乙方支付相應款項。

五、違約責任

1.乙方未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的_________%作為違約金；

2.乙方未按合同約定完成工程質量，造成工程損失，應承擔相應的賠償責任；

3.甲方未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同價款的_________%作為違約金。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.乙方在施工過程中應遵守國家有關法律法規，確保施工安全；

2.雙方應共同維護施工現場的秩序，不得損害他人合法權益；

3.合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

八、附件

1.《農村巷道施工工程量清單》

2.《農村巷道施工圖紙》

3.《農村巷道施工合同補充協議》（如有）

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________

簽訂日期：_________年_________月_________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

農村巷道施工合同

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于甲方擬在_________（具體地址）進行農村巷道施工，乙方具備相應的施工資質和條件，丙方作為項目監管方，為保障工程質量和進度，雙方經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：_________農村巷道施工工程

2.工程地點：_________（具體地址）

3.工程規模：_________（具體工程量）

4.工程期限：_________（具體工期）

5.工程質量：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行

二、工程承包

1.乙方自愿承包上述工程，并承擔全部施工責任。

2.乙方承諾嚴格按照合同約定，按時、保質、保量完成工程。

三、第三方責任

1.丙方作為項目監管方，負責對工程施工全過程進行監督管理。

2.丙方應定期向甲方匯報工程進度、質量等情況，確保工程順利進行。

四、工程價款

1.工程價款：_________（具體金額，大寫：_________元整）

2.工程款支付方式：

（1）開工前支付合同價款的_________%

（2）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（3）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（4）工程竣工驗收合格后支付合同價款的_________%

五、工程進度與驗收

1.乙方應在合同約定的工期內完成工程。

2.工程驗收標準：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行。

3.工程驗收程序：

（1）乙方自檢驗收合格后，向甲方提交驗收報告；

（2）丙方在收到驗收報告后_________日內進行驗收；

（3）驗收合格后，甲方應向乙方支付相應款項。

六、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方在施工過程中提供工程進度、質量等相關資料。

2.甲方有權要求丙方定期匯報工程進展情況，并對丙方的工作進行監督。

3.甲方有權要求乙方在工程驗收合格前，不得擅自撤離施工現場。

七、乙方違約及限制條款

1.乙方未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的_________%作為違約金。

2.乙方未按合同約定完成工程質量，造成工程損失，應承擔相應的賠償責任。

3.乙方在施工過程中，如發現工程質量問題，應及時通知丙方，并采取措施整改。

4.乙方不得擅自更換施工人員，如需更換，應提前向甲方和丙方報備。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同解除

1.甲方有權在以下情況下解除合同：

（1）乙方嚴重違約，經甲方書面通知后，乙方未在規定期限內整改；

（2）丙方監管不力，導致工程質量問題嚴重，經甲方書面通知后，丙方未在規定期限內整改；

（3）工程進度嚴重滯后，經甲方書面通知后，乙方未在規定期限內采取措施加快工程進度。

2.乙方有權在以下情況下解除合同：

（1）甲方未按時支付工程款，經乙方書面通知后，甲方未在規定期限內支付；

（2）丙方監管不力，導致工程無法繼續進行。

十、其他約定

1.乙方在施工過程中應遵守國家有關法律法規，確保施工安全；

2.雙方應共同維護施工現場的秩序，不得損害他人合法權益；

3.合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

十一、附件

1.《農村巷道施工工程量清單》

2.《農村巷道施工圖紙》

3.《農村巷道施工合同補充協議》（如有）

結尾總結：

本合同的簽訂，旨在明確甲乙雙方及丙方的權責關系，保障工程質量和進度，確保甲方權益得到充分保障。第三方丙方的介入，有助于提高工程監管力度，降低工程風險。甲方為主導的合同簽訂，旨在確保工程順利進行，實現甲方利益最大化。

甲方權益主導的目的和意義：

1.甲方作為投資方，有權對工程施工全過程進行監督，確保工程質量達到預期目標。

2.甲方有權要求乙方在施工過程中提供相關資料，確保工程進度透明。

3.甲方有權要求丙方定期匯報工程進展情況，提高工程監管效率。

第三方介入的意義和目的：

1.第三方丙方的介入，有助于提高工程監管力度，降低工程風險。

2.第三方丙方作為獨立第三方，能夠客觀、公正地處理工程中的爭議，保障各方權益。

3.第三方丙方的專業監管，有助于提高工程質量和進度，確保工程按時完成。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

城市綠化工程承包合同

甲方（以下簡稱“甲方”）：_________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：_________________

第三方（以下簡稱“丙方”）：_________________

鑒于甲方擬在_________（具體地址）進行城市綠化工程，乙方具備相應的施工資質和條件，丙方作為項目監理單位，為保障工程質量和進度，雙方經友好協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：_________城市綠化工程

2.工程地點：_________（具體地址）

3.工程規模：_________（具體工程量）

4.工程期限：_________（具體工期）

5.工程質量：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行

二、工程承包

1.乙方自愿承包上述工程，并承擔全部施工責任。

2.乙方承諾嚴格按照合同約定，按時、保質、保量完成工程。

三、第三方責任

1.丙方作為項目監理單位，負責對工程施工全過程進行監督管理。

2.丙方應定期向甲方匯報工程進度、質量等情況，確保工程順利進行。

四、工程價款

1.工程價款：_________（具體金額，大寫：_________元整）

2.工程款支付方式：

（1）開工前支付合同價款的_________%

（2）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（3）工程進度達到_________時支付合同價款的_________%

（4）工程竣工驗收合格后支付合同價款的_________%

五、工程進度與驗收

1.乙方應在合同約定的工期內完成工程。

2.工程驗收標準：按照國家有關施工質量標準和甲方要求執行。

3.工程驗收程序：

（1）乙方自檢驗收合格后，向甲方提交驗收報告；

（2）丙方在收到驗收報告后_________日內進行驗收；

（3）驗收合格后，甲方應向乙方支付相應款項。

六、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付工程款。

2.乙方有權要求丙方對工程施工過程進行公正、嚴格的監理。

3.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如土地使用、水電供應等。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同價款的_________%作為違約金。

2.甲方未按照合同約定提供施工條件，導致工程進度延誤，應承擔相應的責任。

3.甲方不得無故要求乙方停工或更改施工方案，如需變更，應與乙方協商一致。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；

2.協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同解除

1.乙方有權在以下情況下解除合同：

（1）甲方未按時支付工程款，經乙方書面通知后，甲方未在規定期限內支付；

（2）甲方未按照合同約定提供施工條件，導致工程無法繼續進行。

2.甲方有權在以下情況下解除合同：

（1）乙方嚴重違約，經甲方書面通知后，乙方未在規定期限內整改；

（2）工程進度嚴重滯后，經甲方書面通知后，乙方未在規定期限內采取措施加快工程進度。

十、其他約定

1.乙方在施工過程中應遵守國家有關法律法規，確保施工安全；

2.雙方應共同維護施工現場的秩序，不得損害他人合法權益；

3.合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

十一、附件

1.《城市綠化工程施工圖紙》

2.《城市綠化工程量清單》

3.《城市綠化工程合同補充協議》（如有）

結尾總結：

本合同的簽訂，旨在明確甲乙雙方及丙方的權責關系，保障乙方在施工過程中的合法權益，確保工程質量和進度。乙方為主導的合同簽訂，旨在確保乙方在工程中的權益得到充分尊重和保護，實現乙方利