自由承接裝修合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：_______

乙方（以下簡稱“乙方”）：_______

鑒于甲方需對_______（以下簡稱“裝修項目”）進行裝修，乙方具備承接該裝修項目的資質和能力，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、裝修項目基本情況

1.1裝修項目名稱：_______

1.2裝修項目地址：_______

1.3裝修項目面積：_______

1.4裝修項目內容：_______

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.1.2甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。

2.1.3甲方應配合乙方進行裝修項目施工，提供必要的施工條件。

2.1.4甲方應按照合同約定支付相關稅費。

2.2乙方權利與義務

2.2.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

2.2.2乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.2.3乙方應遵守國家相關法律法規，確保裝修項目施工安全。

2.2.4乙方應按照合同約定承擔工程保修責任。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：_______

3.2工程款結算方式：_______

四、工期及延誤

4.1裝修項目工期：_______

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任；因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任。

五、質量保證及驗收

5.1質量保證：乙方應按照國家相關質量標準，確保裝修項目質量符合合同約定。

5.2驗收：裝修項目完成后，雙方應按照合同約定進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照約定進行整改，直至合格為止。

六、違約責任

6.1任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2因違約行為給對方造成損失的，違約方應賠償對方因此遭受的全部損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向裝修項目所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

9.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力。

附件：

1.裝修項目圖紙

2.工程量清單

3.材料清單

4.工期安排表

5.驗收標準

6.保修承諾書

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：_______

乙方（以下簡稱“乙方”）：_______

第三方（以下簡稱“丙方”）：_______

鑒于甲方需對_______（以下簡稱“裝修項目”）進行裝修，乙方具備承接該裝修項目的資質和能力，丙方作為項目的監理方，為確保裝修項目的質量和進度，三方經友好協商，達成如下協議：

一、裝修項目基本情況

1.1裝修項目名稱：_______

1.2裝修項目地址：_______

1.3裝修項目面積：_______

1.4裝修項目內容：_______

二、三方權利與義務

2.1甲方權利與義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.1.2甲方有權對裝修項目的施工過程進行監督，確保乙方遵守國家相關法律法規。

2.1.3甲方有權要求丙方對裝修項目進行全程監理，確保裝修項目的質量和進度。

2.1.4甲方有權要求乙方提供裝修項目的相關資料和報告，以供甲方進行審核。

2.1.5甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。

2.2乙方權利與義務

2.2.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

2.2.2乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.2.3乙方應遵守國家相關法律法規，確保裝修項目施工安全。

2.2.4乙方應按照合同約定承擔工程保修責任。

2.3丙方權利與義務

2.3.1丙方有權要求甲方和乙方遵守合同約定，確保裝修項目的質量和進度。

2.3.2丙方有權對裝修項目進行現場監理，對施工過程進行監督檢查。

2.3.3丙方有權要求乙方提供裝修項目的相關資料和報告，以供丙方進行審核。

2.3.4丙方有權對裝修項目的質量問題提出整改意見，并要求乙方進行整改。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：_______

3.2工程款結算方式：_______

四、工期及延誤

4.1裝修項目工期：_______

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任；因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任。

五、質量保證及驗收

5.1質量保證：乙方應按照國家相關質量標準，確保裝修項目質量符合合同約定。

5.2驗收：裝修項目完成后，雙方應按照合同約定進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照約定進行整改，直至合格為止。

六、違約責任

6.1任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2因違約行為給對方造成損失的，違約方應賠償對方因此遭受的全部損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向裝修項目所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

9.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，丙方執_______份，具有同等法律效力。

附件：

1.裝修項目圖紙

2.工程量清單

3.材料清單

4.工期安排表

5.驗收標準

6.保修承諾書

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在確保裝修項目的質量和進度，為甲方提供專業、獨立的監理服務。通過丙方的全程監理，甲方可以降低裝修過程中的風險，保障自身權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為裝修項目的發起者和主要利益相關方，通過主導合同條款的制定，確保裝修項目符合自身需求，保障自身權益。同時，甲方通過加強對乙方和丙方的監管，提高裝修項目的質量和進度，實現自身利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：_______

乙方（以下簡稱“乙方”）：_______

第三方（以下簡稱“丙方”）：_______

鑒于甲方擬將其擁有的_______（以下簡稱“房產”）進行翻新裝修，乙方具備承接該裝修項目的施工能力，丙方作為項目的咨詢顧問，為乙方提供專業建議和項目管理服務，三方經友好協商，達成如下協議：

一、裝修項目基本情況

1.1裝修項目名稱：_______

1.2裝修項目地址：_______

1.3裝修項目面積：_______

1.4裝修項目內容：_______

二、三方權利與義務

2.1甲方權利與義務

2.1.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.1.2甲方有權對裝修項目的施工過程進行監督，確保乙方遵守國家相關法律法規。

2.1.3甲方應按照合同約定向乙方支付工程款。

2.1.4甲方應配合乙方和丙方進行裝修項目的咨詢和項目管理。

2.2乙方權利與義務

2.2.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款。

2.2.2乙方有權要求丙方提供專業的裝修咨詢和項目管理服務。

2.2.3乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成裝修項目。

2.2.4乙方應遵守國家相關法律法規，確保裝修項目施工安全。

2.3丙方權利與義務

2.3.1丙方有權要求甲方和乙方遵守合同約定，確保裝修項目的質量和進度。

2.3.2丙方有權對裝修項目進行咨詢和項目管理，提供專業建議。

2.3.3丙方有權要求乙方提供裝修項目的相關資料和報告，以供丙方進行審核。

2.3.4丙方有權對裝修項目的質量問題提出建議，并協助乙方進行整改。

三、工程款支付及結算

3.1工程款支付方式：_______

3.2工程款結算方式：_______

四、工期及延誤

4.1裝修項目工期：_______

4.2工期延誤責任：因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任；因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

五、質量保證及驗收

5.1質量保證：乙方應按照國家相關質量標準，確保裝修項目質量符合合同約定。

5.2驗收：裝修項目完成后，雙方應按照合同約定進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照約定進行整改，直至合格為止。

六、違約責任

6.1任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2因違約行為給對方造成損失的，違約方應賠償對方因此遭受的全部損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。

7.2如協商不成，任何一方均有權向裝修項目所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

9.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，丙方執_______份，具有同等法律效力。

附件：

1.裝修項目圖紙

2.工程量清單

3.材料清單

4.工期安排表

5.驗收標準

6.保修承諾書

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為承接裝修項目的施