合同編號：__________建筑裝飾勞務分包合同第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：_______1.4工程規模：_______1.5工程預算：_______第二條勞務分包范圍2.1乙方負責按甲方的要求完成分包工程的施工，包括施工圖紙、施工方案、施工規范和質量標準等要求。2.2乙方應嚴格按照甲方的施工組織設計進行施工，確保工程進度和質量。2.3乙方應承擔分包工程的所有施工作業，包括但不限于材料搬運、設備安裝、施工縫處理、安全防護等。2.4乙方應承擔分包工程的所有施工人員工資、福利、保險、培訓等費用。第三條合同價格及支付3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2甲方分期支付乙方工程款項，具體支付方式如下：（1）工程進度款：按實際完成工程量的80%進行支付。（2）質量保證金：暫定工程總價的5%，待工程驗收合格后無息退還。（3）乙方應提供等值的稅務發票，否則甲方有權拒絕支付相應款項。第四條工期4.1乙方應按照甲方的要求，保證分包工程的施工進度，確保工程按時完工。4.2乙方若因自身原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。第五條質量與驗收5.1乙方應嚴格按照甲方的施工圖紙、施工方案、施工規范和質量標準等進行施工，確保分包工程的質量。5.2工程驗收合格標準：分包工程應達到甲方和監理單位共同確認的驗收標準。5.3乙方應承擔分包工程的質量保修責任，保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期內的維修費用由乙方承擔。第六條安全生產與環保6.1乙方應嚴格遵守國家和地方的安全生產法律法規，嚴格按照甲方的安全生產管理制度進行施工。6.2乙方應做好施工現場的環保工作，確保施工過程中不對周邊環境造成污染。6.3乙方應承擔因分包工程施工造成的人身傷亡、財產損失等一切法律責任。第七條違約責任7.1乙方若違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向甲方支付違約金，違約金為本合同總價款的10%。7.2甲方若違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向乙方支付違約金，違約金為本合同總價款的10%。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至分包工程驗收合格且乙方支付完畢全部款項之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應認真閱讀合同條款，確保了解各自的權利和義務。2.合同中涉及的工程量、工程內容、工程預算等數據，應詳細準確，并由雙方確認。3.乙方應具備相應的施工資質和專業技術能力，否則甲方有權解除合同。4.雙方應按照約定履行合同義務，確保工程質量和進度。5.乙方應嚴格遵守安全生產和環保規定，確保施工現場的安全與環保。解決辦法：1.雙方發生爭議時，應友好協商解決，盡量達成一致意見。2.若協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟，依法解決爭議。3.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查和審理，遵守訴訟程序。4.法院作出的判決為終審判決，雙方應按照判決結果履行合同義務。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間合同關系的法律規范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.建筑法：是指調整建筑活動關系的法律規范總稱，包括建筑許可、施工許可、建筑設計、建筑施工、建筑監理等法律行為。3.施工圖紙：是施工單位根據設計圖紙進行施工的依據，包括建筑物的外觀、結構、安裝等方面的詳細說明。4.施工方案：是施工單位為完成施工任務制定的具體施工方法、工藝和程序。5.質量標準：是國家或行業對工程質量所規定的技術要求，包括材料、構件、設備、工藝等方面的質量要求。6.安全生產：是指在生產過程中，為防止人身傷亡、設備損壞、環境污染等事故，采取的各種措施和管理工作。7.環保：是指對環境進行保護的一系列措施，包括減少污染排放、改善環境質量、保護生態平衡等。8.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應向對方支付的金錢。9.管轄權：是指法院對某一案件進行審理和裁決的權力，根據我國法律規定，一般由被告所在地或合同履行地法院管轄。特殊應用場合：1.情形一：如果分包商在施工過程中需要更改設計方案補充條款：如果分包商在施工過程中發現原設計方案存在問題，需要進行更改，應立即通知甲方，并共同商討新的設計方案。乙方應在得到甲方書面同意后，方可按照新的設計方案進行施工。2.情形二：如果甲方延遲支付工程進度款補充條款：如果甲方延遲支付工程進度款，乙方有權暫停施工，并且甲方應支付乙方因此產生的額外費用。如果延遲支付時間超過合同約定的期限，乙方還有權要求甲方支付違約金。3.情形三：如果工程驗收不合格補充條款：如果分包工程驗收不合格，乙方應負責整改，并承擔由此產生的費用。整改完成后，乙方應重新申請驗收。如果再次驗收仍然不合格，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約