合同編號：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行土建工程人工費的相關事宜，達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：_______1.4工程規模：_______1.5工程預算：_______元（大寫：_______元整）。二、合同金額2.1本合同約定的土建承包人工費為：_______元（大寫：_______元整）。三、合同履行3.1乙方應當按照甲方提供的工程圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和甲方的要求。3.2乙方應當保證施工安全，嚴格按照安全生產法規和甲方安全管理制度進行施工，確保施工過程中不發生安全事故。3.3乙方應當保證施工進度，按照甲乙雙方約定的工期完成工程。3.4乙方應當保證施工材料和設備的質量，提供的材料和設備應當符合國家相關標準和甲方的要求。3.5甲方應當按時支付合同約定的土建承包人工費，不得無故拖欠。四、合同價款支付4.1本合同土建承包人工費的支付分為三個階段，具體支付比例和時間如下：（1）第一階段：工程進度達到_______%，支付土建承包人工費的_______%；（2）第二階段：工程進度達到_______%，支付土建承包人工費的_______%；（3）第三階段：工程進度達到_______%，支付土建承包人工費的_______%。4.2甲方支付土建承包人工費后，乙方應當向甲方提供相應的稅務發票。五、合同的變更和解除5.1甲乙雙方同意，合同的變更和解除應當書面簽訂補充協議，經雙方簽字蓋章后生效。5.2在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導致工程無法繼續進行，雙方可以協商變更或解除合同。六、違約責任6.1乙方未按照約定完成工程，或者工程質量不符合國家相關標準和甲方要求的，甲方有權要求乙方承擔違約責任。6.2甲方未按照約定支付土建承包人工費的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為應支付土建承包人工費的_______%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應當通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲方應確保提供完整的工程圖紙、施工方案和技術要求，以便乙方進行施工。（2）乙方應嚴格按照安全生產法規和甲方安全管理制度進行施工，確保施工過程中不發生安全事故。（3）乙方應保證施工進度，按照約定的工期完成工程。（4）甲方應按時支付合同約定的土建承包人工費，不得無故拖欠。（5）雙方應保持良好溝通，及時解決合同履行過程中的問題。2.解決辦法：（1）如乙方未按照約定完成工程或工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方承擔違約責任。（2）如甲方未按照約定支付土建承包人工費，乙方有權要求甲方支付違約金。（3）雙方在履行合同過程中發生的爭議，通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間合同關系的一部法律，規定了合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。3.違約責任：指合同當事人違反合同義務所應承擔的法律責任，包括繼續履行、采取補救措施、支付違約金等。4.爭議解決：指合同當事人之間在合同履行過程中發生的爭議，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式予以解決。特殊應用場合及補充條款：1.場合：工程延期補充條款：如因乙方原因導致工程延期，甲方有權按延期天數向乙方追討違約金，違約金為合同總金額的千分之一。如因甲方原因導致工程延期，甲方應支付乙方因延期產生的額外費用，具體費用根據實際情況協商確定。2.場合：工程質量問題補充條款：乙方應在工程完成后進行自檢，并向甲方提供工程質量保證書。如工程發生質量問題，乙方應在接到甲方通知后7個工作日內進行整改。如乙方未能在規定時間內整改或整改后仍不符合要求，甲方有權委托第三方進行整改，費用由乙方承擔。3.場合：工程變更補充條款：如在合同履行過程中，甲方提出工程變更需求，乙方應根據變更需求調整施工方案，并報甲方審批。如變更導致合同金額增減，雙方應按實際變更金額重新簽訂補充協議。4.場合：付款問題補充條款：甲方支付土建承包人工費后，乙方應向甲方提供稅務發票。