承建合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

鑒于發包方需要進行工程項目（以下簡稱“工程”）的建設，承包方愿意按照發包方的要求，承擔工程的施工任務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

二、工程工期

1.工期開始日期：__________

2.工期結束日期：__________

3.工期延誤責任：若因承包方原因導致工期延誤，承包方應承擔相應的責任，并賠償發包方因此遭受的損失。

三、工程款項

1.工程總價：__________

2.付款方式：__________

3.付款進度：__________

4.逾期付款責任：若承包方逾期付款，應向發包方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計算。

四、工程質量管理

1.承包方應嚴格按照國家有關工程建設標準、規范和設計圖紙進行施工，確保工程質量符合國家標準。

2.工程驗收標準：__________

3.工程驗收不合格，承包方應負責返工，直至工程達到驗收標準。

五、工程安全與環保

1.承包方應嚴格執行國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，確保工程安全、環保。

2.發包方有權對工程安全、環保工作進行監督檢查，承包方應予以配合。

六、知識產權

1.承包方在施工過程中，如需使用他人的專利、商標、著作權等知識產權，應取得相應權利人的許可。

2.工程成果的知識產權歸發包方所有。

七、違約責任

1.發包方未按約定支付工程款項，應向承包方支付逾期付款違約金。

2.承包方未按約定工期完成工程，應向發包方支付工期延誤違約金。

3.承包方未按約定質量完成工程，應承擔相應的賠償責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.相關法律法規

4.其他雙方認為必要的文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

丙方（以下簡稱“監理方”）：

鑒于發包方需要進行工程項目（以下簡稱“工程”）的建設，為保障工程質量和安全，甲乙雙方經友好協商，決定引入丙方作為工程項目的監理方，共同完成工程的建設。現就工程項目的承建、監理及相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規模：__________

4.工程內容：__________

二、工程工期

1.工期開始日期：__________

2.工期結束日期：__________

3.工期延誤責任：若因承包方原因導致工期延誤，承包方應承擔相應的責任，并賠償發包方因此遭受的損失。

三、工程款項

1.工程總價：__________

2.付款方式：__________

3.付款進度：__________

4.逾期付款責任：若承包方逾期付款，應向發包方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計算。

四、工程質量管理

1.承包方應嚴格按照國家有關工程建設標準、規范和設計圖紙進行施工，確保工程質量符合國家標準。

2.監理方應全程監督工程質量，對不符合質量要求的工程，有權要求承包方返工直至合格。

3.甲方有權對工程質量進行抽查，承包方應予以配合。

五、工程安全與環保

1.承包方應嚴格執行國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，確保工程安全、環保。

2.監理方應全程監督工程安全、環保工作，對不符合安全、環保要求的工程，有權要求承包方整改。

3.甲方有權對工程安全、環保工作進行監督檢查，承包方應予以配合。

六、第三方監理方責任與權利

1.監理方有權對承包方的施工過程進行監督檢查，發現問題及時通知承包方整改。

2.監理方有權要求承包方提供相關工程資料，承包方應予以配合。

3.監理方有權對工程進度、質量、安全、環保等方面提出意見和建議。

4.監理方有權對不符合合同要求的工程提出終止施工的建議。

七、甲方的權益保障

1.甲方有權要求承包方提供工程進度、質量、安全、環保等方面的報告。

2.甲方有權對工程進度、質量、安全、環保等方面進行抽查。

3.甲方有權要求承包方在規定時間內完成工程，并對逾期工程要求賠償。

4.甲方有權要求承包方對工程中出現的問題進行整改，直至符合要求。

八、乙方的違約及限制條款

1.若承包方未按約定工期完成工程，應向發包方支付工期延誤違約金。

2.若承包方未按約定質量完成工程，應承擔相應的賠償責任。

3.若承包方違反國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，應承擔相應的法律責任。

4.若承包方在施工過程中出現重大安全事故，應承擔全部責任。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.相關法律法規

4.其他雙方認為必要的文件

第三方介入的意義和目的：

1.引入監理方，可以加強對工程質量和安全的監督，提高工程的整體質量。

2.監理方作為第三方，可以客觀公正地評價工程質量和安全，減少甲乙雙方之間的糾紛。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為工程項目的投資方，有權對工程進度、質量、安全、環保等方面進行監督和管理。

2.通過加強對工程的管理，甲方可以確保工程按期、按質、按安全、按環保的要求完成，實現投資回報的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“業主”）：

乙方（以下簡稱“施工方”）：

丙方（以下簡稱“監理單位”）：

鑒于業主需要對其物業進行改造升級（以下簡稱“改造項目”），乙方愿意承擔改造項目的施工任務，丙方同意擔任監理單位，對施工過程進行監督。為明確各方的權利和義務，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.項目名稱：__________

2.項目地點：__________

3.項目規模：__________

4.項目內容：__________

二、施工工期

1.施工開始日期：__________

2.施工結束日期：__________

3.工期延誤責任：若因施工方原因導致工期延誤，施工方應承擔相應的責任，并賠償業主因此遭受的損失。

三、工程款項

1.工程總價：__________

2.付款方式：__________

3.付款進度：__________

4.逾期付款責任：若業主逾期付款，應向施工方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計算。

四、施工質量管理

1.施工方應嚴格按照國家有關工程建設標準、規范和設計圖紙進行施工，確保工程質量符合國家標準。

2.監理單位應全程監督施工質量，對不符合質量要求的施工，有權要求施工方整改。

3.業主有權對施工質量進行抽查，施工方應予以配合。

五、施工安全與環保

1.施工方應嚴格執行國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，確保施工安全、環保。

2.監理單位應全程監督施工安全、環保工作，對不符合安全、環保要求的施工，有權要求施工方整改。

3.業主有權對施工安全、環保工作進行監督檢查，施工方應予以配合。

六、監理單位責任與權利

1.監理單位有權對施工方進行施工過程的監督檢查，發現問題及時通知施工方整改。

2.監理單位有權要求施工方提供相關施工資料，施工方應予以配合。

3.監理單位有權對施工進度、質量、安全、環保等方面提出意見和建議。

4.監理單位有權對不符合合同要求的施工提出終止施工的建議。

七、施工方權益保障

1.施工方有權要求業主按照合同約定支付工程款項。

2.施工方有權要求監理單位提供必要的施工條件和技術支持。

3.施工方有權要求監理單位對施工過程中出現的問題進行公正處理。

4.施工方有權要求監理單位對施工進度、質量、安全、環保等方面提出合理化建議。

八、甲方違約及限制條款

1.若業主未按約定支付工程款項，應向施工方支付逾期付款違約金。

2.若業主未按約定提供施工條件，應承擔相應的責任。

3.若業主提出不合理的要求，導致施工方遭受損失，業主應予以賠償。

4.若業主違反國家有關安全生產和環境保護的法律、法規，應承擔相應的法律責任。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同未盡事宜，三方可另行協商簽訂補充協議。

2.本合同自三方簽字蓋章之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程設計圖紙

2.施工方案

3.相關法律法規

4.其他三方認為必要的文件

乙方為主導的目的和意義：

1.乙方作為施工方，擁有專業的施工團隊和技術，希望通過合