甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年鄉村道路拓寬工程施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發包方1.2承包方1.3工程1.4施工1.5合同第二條合同范圍與工程內容2.1工程范圍2.2工程內容第三條合同價格與支付3.1合同價格3.2支付方式3.3進度付款3.4最終付款第四條施工期限與延期4.1施工期限4.2延期申請4.3延期批準第五條施工標準與質量要求5.1施工標準5.2質量要求第六條施工安全與環境保護6.1施工安全6.2環境保護第七條違約責任與賠償7.1違約行為7.2賠償責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁8.3訴訟第九條合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除第十條合同的轉讓與分包10.1合同轉讓10.2分包規定第十一條保險11.1保險責任11.2保險辦理第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效12.2合同終止12.3合同解除第十三條保密條款13.1保密內容13.2保密期限第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同的語言版本14.4附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發包方甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________1.2承包方乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________1.3工程本合同所述的工程為2024年鄉村道路拓寬工程，具體范圍和地點如下：工程起點：__________工程終點：__________道路寬度：__________工程長度：__________1.4施工施工是指乙方根據本合同約定的工程范圍、內容、標準和要求進行的各項施工活動，包括設計、采購、施工、驗收等全過程。1.5合同本合同是指甲乙雙方為完成上述工程，明確雙方權利、義務和責任，依照法律法規簽訂的書面協議。第二條合同范圍與工程內容2.1工程范圍本合同范圍內的工程包括：（1）道路拓寬施工；（2）路面結構施工；（3）交通設施施工；（4）排水設施施工；（5）綠化及環境保護設施施工。2.2工程內容本合同所述的工程內容包括：（1）道路拓寬工程的設計和施工；（2）路面結構的設計和施工；（3）交通設施的設計和施工；（4）排水設施的設計和施工；（5）綠化及環境保護設施的設計和施工。第三條合同價格與支付3.1合同價格本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式本合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的40%。3.3進度付款甲乙雙方根據工程實際進度，按照合同約定的付款比例進行進度付款。3.4最終付款工程驗收合格后，甲方在七個工作日內支付乙方合同總價款的40%。第四條施工期限與延期4.1施工期限本工程的施工期限為____個月，自開工之日起計算。4.2延期申請如乙方因不可抗力或其他特殊情況需要延期施工，應提前七個工作日向甲方提出書面延期申請，并說明延期原因和預計延期時間。4.3延期批準甲方應在收到乙方延期申請后七個工作日內予以批準或否決。如甲方批準延期，雙方應就延期后的施工期限、付款等相關事項進行協商，并簽訂補充協議。第五條施工標準與質量要求5.1施工標準乙方應按照我國相關法律法規、行業標準和甲方要求進行施工，確保工程質量。5.2質量要求本合同工程的質量要求如下：（1）道路拓寬工程：寬度、平整度、縱坡等指標應符合設計文件和規范要求；（2）路面結構工程：強度、厚度、抗滑等指標應符合設計文件和規范要求；（3）交通設施工程：信號燈、標志、標線等設施應符合設計文件和規范要求；（4）排水設施工程：排水能力、管道結構、接口處理等指標應符合設計文件和規范要求；（5）綠化及環境保護設施工程：綠化植物種類、配置、成活率等指標應符合設計文件和規范要求。第六條施工安全與環境保護6.1施工安全乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規和甲方要求，加強施工現場的安全管理，確保施工過程中人員傷亡和設備損失的最小化。6.2環境保護乙方應遵守國家環境保護法律法規，加強施工現場環境保護，確保施工過程中對周圍環境的影響降到最低。具體措施包括但不限于：（1）施工過程中的廢棄物、廢水、廢氣等應進行妥善處理；（2）合理規劃施工現場，盡量減少對周邊環境的干擾；（3）施工結束后，乙方應按照甲方的要求對施工現場進行恢復和綠化。第八條爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方在履行本合同過程中發生的任何爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機構為合同簽訂地仲裁委員會。8.3訴訟如雙方不同意仲裁，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更甲乙雙方同意，合同的變更需書面協商一致，并經雙方簽字或蓋章確認。變更后的內容取代原合同相應內容。9.2合同解除（1）雙方同意解除合同，并書面確認；（2）因不可抗力導致合同無法履行，經雙方協商一致解除合同；（3）一方嚴重違約，導致合同無法履行，另一方書面通知違約方解除合同；（4）合同約定的解除條件成就。第十條合同的轉讓與分包10.1合同轉讓未經對方書面同意，甲乙雙方不得將本合同的權利義務全部或部分轉讓給第三方。10.2分包規定乙方不得將本合同工程的全部或部分分包給第三方。如確需分包，須經甲方書面同意，并不得改變分包工程的內容、標準和質量要求。第十一條保險11.1保險責任乙方應為其施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔保險責任。11.2保險辦理乙方應在工程開工前，向甲方提供保險生效證明。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同終止本合同在工程驗收合格，乙方向甲方支付完畢合同價款后終止。12.3合同解除如本合同提前解除，甲乙雙方應按照約定處理合同解除后的相關事項，包括但不限于工程善后、結算等。第十三條保密條款13.1保密內容甲乙雙方在合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日止。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。14.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同的語言版本本合同一式兩份，雙方各執一份，兩種語言版本具有同等法律效力。14.4附件本合同附件包括但不限于：（1）工程設計文件；（2）施工圖紙；（3）技術規范；（4）驗收標準；（5）其他與本合同有關的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方介入的概念第三方是指除甲乙雙方外，與本合同無關的法人、其他組織或自然人。第三方介入是指在合同履行過程中，第三方對合同的實施產生影響或參與合同的履行。1.2第三方介入的范圍（1）工程設計、監理、檢測等中介機構；（2）原材料、設備供應商；（3）施工分包商；（4）融資、擔保等金融機構；（5）政府相關部門、社會公眾等。第二條第三方介入的協調與管理2.1第三方協調甲乙雙方應積極與第三方進行溝通、協調，確保第三方按照合同約定履行其職責，避免因第三方原因導致合同履行受阻。2.2第三方管理甲乙雙方應對第三方進行合理管理，確保第三方按照合同約定完成相關工作，并對其行為承擔相應的法律責任。第三條第三方責任限額3.1第三方責任第三方應在其職責范圍內，對因其行為導致的合同履行問題承擔責任。3.2責任限額第三方承擔的責任限額以其合同金額為限。如第三方未按約定履行合同義務，導致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權向第三方追償。第四條第三方違約處理4.1第三方違約如第三方未按約定履行合同義務，甲乙雙方有權要求第三方承擔違約責任。4.2違約處理甲乙雙方應與第三方協商解決違約問題。協商不成的，甲乙雙方有權依法向第三方追償。第五條第三方權益保護5.1第三方權益甲乙雙方應尊重第三方的合法權益，不得侵犯第三方知識產權，不得擅自泄露第三方商業秘密。5.2權益保護如甲乙雙方侵犯第三方權益，第三方有權依法要求甲乙雙方承擔侵權責任。第六條第三方與甲乙方的關系6.1第三方與甲方關系第三方與甲方之間的合同關系獨立于甲乙雙方之間的合同關系。第三方對甲方的義務和責任，不影響其對乙方的義務和責任。6.2第三方與乙方關系第三方與乙方之間的合同關系獨立于甲乙雙方之間的合同關系。第三方對乙方的義務和責任，不影響其對甲方的義務和責任。第七條第三方介入的合同變更與解除7.1合同變更如第三方介入導致合同內容發生變更，甲乙雙方應簽訂書面變更協議，并經第三方確認。7.2合同解除如第三方介入導致合同無法履行，甲乙雙方有權解除合同。解除合同后，甲乙雙方應按照約定處理合同解除后的相關事項。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機構為合同簽訂地仲裁委員會。8.3訴訟如雙方不同意仲裁，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條第三方介入的保險9.1保險責任第三方應為其行為購買相應的保險，并承擔保險責任。9.2保險辦理第三方應在介入前，向甲乙雙方提供保險生效證明。第十條第三方介入的保密條款10.1保密內容甲乙雙方與第三方之間的商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日止。第十一條第三方介入的其他條款11.1不可抗力第三方因不可抗力導致無法履行合同義務的，甲乙雙方應協商解決。11.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.3合同的語言版本本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方執一份，三種語言版本具有同等法律效力。11.4附件本合同附件包括但不限于：（1）第三方與甲乙雙方簽訂的合同副本；（2）第三方提供的保險生效證明；（3）其他與本合同有關的文件。第二部分：第三方介入第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件詳細描述：本附件包括工程的設計圖紙、技術規范、設計說明書等，用以指導工程的施工。附件二：施工圖紙詳細描述：本附件詳細展示了工程的施工細節，包括工程布局、施工步驟、材料要求等。附件三：技術規范詳細描述：本附件規定了工程施工的技術要求，包括材料標準、施工工藝、驗收標準等。附件四：驗收標準詳細描述：本附件明確了工程驗收的標準和流程，包括各項指標的檢測方法和合格標準。附件五：施工進度計劃詳細描述：本附件詳細列出了工程施工的進度安排，包括各階段的工作內容和完成時間。附件六：工程量清單詳細描述：本附件列出了工程所需的材料、設備及工程量，作為合同價款支付的依據。附件七：合同價款支付明細表詳細描述：本附件詳細說明了合同價款的支付時間和支付比例，以及支付的具體金額。附件八：保險證明文件詳細描述：本附件包括了乙方為工程購買的保險的證明文件，以確保工程的保險覆蓋。附件九：第三方合同副本詳細描述：本附件包含了第三方與甲乙雙方簽訂的合同副本，用以明確第三方的權利和義務。附件十：變更協議詳細描述：本附件用于記錄合同變更的內容和雙方同意的變更協議。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付合同價款；2.乙方未按約定時間完成工程；3.乙方使用不符合合同約定的材料或工藝；4.第三方未按約定時間提供服務或產品；5.第三方提供的服務或產品不符合合同約定的質量標準。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約導致對方損失的責任；2.違約方應支付違約金，違約金的具體數額根據合同約定或雙方協商確定；3.違約方在履行合同義務后，應承擔合同約定的其他違約責任。示例說明：假設乙方未按約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金數額為合同價款的2%。同時，甲方有權要求乙方在規定時間內完成工程，并承擔因延期導致的額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。3.合