一級建造師考試《工程法規》模擬試題及答案

一級建造師考試《工程法規》模擬試題及答案1

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合

題意）

1.以下法律規范性文件中，不屬于我國法律體系中憲法相關法的是（）。

A.《國籍法》B.《地方各級人民代表大會選舉法》

C.《民族區域自治法》D.《政府采購法》

2.下列關于規范性法律文件效力的表述，表述正確的是（）。

A.部門規章的效力肯定高于地方政府規章

B.地方性法規的法律效力肯定高于地方政府規章

C.地方性法規的法律效力肯定高于部門規章

D.地方性法規的法律效力肯定高于行政法規

3.某建筑公司于2006年4月2日提出申請，于2006年4月12日獲得工商

行政管理機關核準營業執照;于10月5日提出申請，于11月3日獲得建設行政

主管部門核準資質證書，則該建筑公司具備法人資格的時間為（）。

A.2006年4月2日B.2006年4月12日

C.2006年10月5日D.2006年11月3日

4.根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設工程在保修范圍和保修期限

內發生的下列質量缺陷中，應當由施工單位承擔保修責任的是（）。

A.因使用不當造成的質量缺陷

B.因用戶裝修引起的衛生間滲漏

C.一場暴雨后散水坡局部下沉裂縫

D.地震導致的剪力墻裂縫

5.某建筑工程施工中，由于現場監理工程師的錯誤導致甲施工單位的完成工

作部分計入乙施工單位已完工程中，建設方依此而付款，則乙施工單位和建設方

之間構成的是（）之債。

A.施工合同B.無因管理

C.侵權行為D.不當得利

6.下列權利中，不屬于著作人身權內容的是（）。

A.署名權B.修改權

C.保護作品完整權D.許可使用權

7.某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為某住宅樓繪制出具施

工圖紙。按照著作權法的規定，下列表述正確的是（）。

A.張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利

B.張某享有工程設計圖的發表權、署名權、修改權和保護作品完整權，該公

司享

有著作權的其他權利

C.張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業務范圍內可以優先使用

D.該公司享有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵

8.需要辦理施工許可證的建設工程，建設行政主管部門應在收到建設單位申

請之日起（）日內，對符合條件的申請頒布施工許可證。

A.7B.15

C.30D.45

9.某建設單位欲新建一座大型綜合市場，于2006年3月20日領到工程施工

許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工：。根據建筑法施工許可制

度的規定，該建設單位向施工許可證發證機關報告中止施工情況的最遲期限應是

（）。

A.2006年11月15日B.2006年12月15日

C.2007年1月15日D.2007年4月15H

10.根據我國《建筑法》的相關規定，下列表述：“建設工程開工后，施工

單位應當按照國家有關規定向工程所在地的省級建設行政主管部門申請施工許

可證。”中，有（）處錯誤。

A.2B.3

C.4D.5

11.監理工程師在實施監理過程中，發現某設計變更洽商內容不符合國家相

關技術標準，貝M）。

A.指示施工單位變更施工

B.要求施工單位改正

C.自己修改后交施工單位施工

D.報告建設單位要求設計修改

12.建筑業企業資質證書有效期為（）。

C.3年D.5年

13.乙建筑公司為甲建筑公司的分包商，施工過程中，由于乙建筑公司承建

的分包工程出現了質量問題，則（）。

A.建設單位可以直接要求乙公司予以賠償

B.建設單位只能要求甲建筑公司予以賠償，而不能直接要求乙公司予以賠償

C.建設單位只能要求乙公司予以賠償

D.如果乙公司無力賠償，則建設單位將無法通過其他獲得賠償

14.建設工程施工總承包單位依法將部分專業工程分包給其他單位的，則（）。

A.分包工程現場的安全生產由分包單位負總責

B.分包單位的生產安全事故由分包單位負責

C.分包單位應當按合同約定對其分包工程的質量向建設單位負責

D.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任

15.下列關于建造師管理相關制度中正確的是（）。

A.建造師初始注冊證書有效期為3年，變更注冊后有效期也為3年

B.大型工程項目的負責人可以由非本專業的注冊建造師擔任

C.注冊證書由所聘用的單位保管使用，執業印章由本人保管使用

D.信用檔案中除記錄不良行為外，還應記錄業績及良好行為

16.以下屬于建造師不予注冊情形的是（）。

A.李某因聚眾被治安處罰予以拘留，正處拘留期間

B.范某申請注冊時，已年滿62周歲

C.何某因故意傷害，判處1年半有期徒刑，現正在緩刑期間'

D.齊某2年前，曾因執業而被吊銷注冊證書

17.某施工合同履行過程中，由于監理工程師張某的錯誤指令而給施工單位

造成近5萬元經濟損失，對該損失向施工單位直接承擔賠償責任的是（）。

A.監理工程師張某

B.項目總監理工程師

C.監理單位

D.建設單位

18.某工程項目允許聯合體投標，經過評選，最終由甲設計公司和乙建筑公

司組成的聯合體中標并與建設單位簽訂合同。施工中，由于設計地下車庫擋土墻

截面過小而導致墻體發生偏移，該質量事故責任應由（）承擔。

A.甲設計公司B.乙建筑公司

C.甲設計公司和乙建筑公司D.建設單位

19.按照《注冊建造師管理規定》，下列情形中不予注冊的情形是（）。

A.申請人年近已達60歲，體弱多病

B.因執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止己滿

4年

C.曾被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止己經滿2年

D.申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經理期間，所負責的項目曾發生過

重大質量事故

20.按照《工程建設項目強制招標規模標準》規定，下列（）不屬于必須進行

工程或設備、材料招標的項目。

A.采暖設備單項合同估算價約為112萬元的工程

B.消防系統施工單項合同估算價約為160萬元的工程

C.通風工程合同人工費估算價約為60萬元（合同總額約240萬元）的工程

D.節能施工單項合同估算價約為220萬元的工程

21.某建設項目經評標委員會評標后，最終確定甲單位中標，評標委員會于

2007年12月15日出具了評標報告，招標人在公示后于2007年12月23日向甲

單位發出了中標通知書，甲單位于2007年12月26日收到中標通知書，則該中

標通知書于（）對招標人和中標人產生法律效力。

A.2007年12月15日Bo2007年12月23日

C.2007年12月26日D.公示期滿

22.下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是（）。

A.招標人協助投標人撤換文件，更改報價

B.招標人在招標前預先內定中標人

C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

D.招標人投標前要求投標人結合自己經濟實力確定投標價格

23.以下關于注冊建造師信用檔案信息的陳述，錯誤的是（）。

A.信用檔案信息的內容由注冊建造師及其聘用單位提供

B.被投訴舉報和處理應記人信用檔案

C.注冊建造師的業績情況應記人信用檔案

D.注冊建造師信用檔案信息按照有關規定只向需求方查詢公示

24.甲施工企業于2月1日向乙材料供應商郵寄了簽訂合同的信函。乙企業

2月5日的信函。乙企業2月5日先收到了甲企業聲明該信函作廢的傳真，2月

7日才收到了簽訂合同的信函。甲企業發出傳真聲明作廢的行為屬于（）。

A.要約撤銷B.要約邀請

C.要約撤回D.要約生效

25.合同解除后，合同約定的權利義務終止，合同中的結算條款（）。

A.同時解除

B.若當事人不能協商一致，條款無效

C.尚未履行的終止履行

D.依然有效

26.以下合同類型，不屬于《合同法》有名合同的是（）。

A.建設工程施工合同B.建設工程勘察設計合同

C.房地產項目貸款合同D.房地產項目合作開發合同

27.某工程項目，發、承包雙方約定雙方達成結算一致意見后，發包方支付

剩余結算款項。本工程項目于2007年8月15日通過竣工驗收，同月22日交付

發包人投入使用，承包人于同年9月5日向發包人提交竣工結算文件，后由于雙

方無法達成一致意見，承包人于2008年4月28日向法院提起訴訟，則剩余結算

款的應付時間為（）。

A.2007年8月15日B.2007年8月22日

C.2007年9月5日D.2008年4月28日

28.承、發包人以《建設工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201版）簽

訂合同，工程竣工后承包人提請竣工驗收，但發包人長達一個半月之久拒不組織

驗收，此情況下正確處理方式是（）。

A.承包人應提請建設行政主管部門組織驗收

B.以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期

C.視為通過驗收，以提請竣工驗收報告之日后第29天為驗收合格日

D.繼續等待驗收

29.發包人與承包人未簽訂書面建設工程施工合同，承包人按照發包人的指

令進行了工程施工，發包人在驗收基礎上支付了相應款項，則雙方之間建設工程

施工合同（）。

A.沒有成立B.有效成立

C.效力有待確定D.竣工驗收合格后方有效

30.某賓館工程，由于業主急于按期開業迎客，于工程完工后在未進行竣工

驗收情況下就對外營業，使用中發現部分客房出現漏水現象，則該質量責任應由

（）承擔。

A.總承包人B.防水分包人

C.業主D.物業公司

31.某一購銷合同約定交貨日期為2007年7月1日，供貨方甲因材料商乙遲

延供料耽擱了加工周期，于2007年7月5日向買受人丙送貨，途中恰遇洪水，

貨物盡損，則該批貨物的滅失責任須由（）承擔。

A.供貨方甲B.材料商乙

C.買受人丙D.都不承擔責任

32.某建筑工程經竣工驗收合格，但由于承包人存在工程轉包行為而導致施

工合同無效，則已完工程價款的結算原則是（）。

A.按照原無效合同約定

B.參照原無效合同約定

C.按照合同訂立時合同履行地工程造價部門的計價方式

D.不予結算

33.某承包人通過招標投標程序中標某高校辦公樓建筑工程，雙方以中標價

簽訂了建設工程施工合同并履行備案手續，不久發包人進一步要求承包人降低價

格，為此雙方又簽訂了中標價格基礎上讓利12%的補充協議，后承包人以補充協

議約定顯失公平為由主張撤銷，則承包人行使該撤銷權的行使須在補充協議訂立

后（）內行使。

A.1年B.2年

C.5年D.不限定時間

34.評標委員會在對投標文件進行評審中，發現招標文件確定的評標標準和

方法不盡合理，不利于擇優選定中標人，則評標委員會正確的做法是（）。

A.嚴格按照招標文件確定的標準和方法進行評審

B.修改或者調整招標文件確定的標準和方法并告知投標人補充投標后進行

評審

C.修改或者調整招標文件確定的標準和方法后進行評審

D.宣布此次招標投標作廢，重新進行招標

35.某建設項目在投標答疑階段，投標人甲就招標文件某一設備型號提出的

疑問，招標人在進一步澄清時，須（）。

A.書面通知投標人甲B.書面通知所有的投標人

C.口頭通知投標人甲即可D.口頭通知所有的投標人

36.某工程項目最終確定某建設公司中標，招標人于2008年3月1日向中標

人發出了中標通知書，中標人于2008年3月5日收到，則招標人和中標人至少

應在（）前簽訂書面建設工程施工合同。

A.2008年3月15日B.2008年4月1日

C.2008年3月20日D.2008年4月5日

37.某建設工程總造價為3500萬元。建設方與施工方在合同中約定：無論何

種原因，延誤工期一日，施工單位應支付建設單位違約金10萬元。后工程因多

種原因共延誤120天，則下列表述中正確的是（）。

A.施工方只能按照約定支付1200萬元違約金

B.合同約定的違約責任不符合公平原則

C.施.工方可以違約金數額過高為由主張無效

D.施工單位可以合同未履行備案手續為由主張無效

38.某建設方根據評標結果向中標人發出了中標通知書，此中標通知書屬于

()。

A.要約B.承諾

C.要約邀請D.承諾邀請

39.當事人約定由第三人向債權人履行債務的，第三人不履行債務或者履行

債務不符合約定的，（）承擔違約責任。

A.債務人應當向債權人B.第三人應當向債務人

C.第三人應當向債權人D.債務人應當向第三人

40.某建設工程施工合同簽訂于2008年3月2日，合同約定工程開、竣工日

期分別為2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工

驗收合格，現承包人欲行使工程價款優先受償權，其最遲必須在（）前行使。

A.2010年4月1日B.2010年10月1日

C.2010年4月15日D.2010年10月15B

41.甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照

公司章程的規定，甲已經超越了其法人對其代表權限的限制，但是，乙卻不知情，

則該合同（）。

A.無效B.有效

C.部分有效D.效力待定

42.某房地產開發商與施工單位簽訂了一份總承包合同，合同中約定施工單

位每月20日向開發商上報本月的已完工程量進行計量審核，開發公司根據審核

后工程量支付工程進度款，則（）。

A.不管出現什么情況,施工單位都必須先行施工，否則就要承擔違約責任工,

否則就要承擔違約責任

B.如果施工單位有確切證據開發商不能支付工程款，就可以中止履行合同

C.如果施工單位有確切證據證明開發商不能支付工程款，就可以終止履行合

同

D.開發商不能以施工單位未及時申報已完工程量為由拒絕付款

43.甲、乙于2006年5月31日簽訂商品混凝土買賣合同，約定甲于2006

年7月1日開始供應現場，乙于供貨后每月15日付款。2006年6月中旬甲有確

切證據證明乙經營狀況嚴重惡化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1

日并沒有供應商品混凝土。則下列表述正確的是（）。

A.甲有權中止履行合同，然后要求乙在一定期限內提供適當擔保，乙不提供

的，甲可以解除合同

B.如果乙提供一定的擔保，甲仍有權拒絕繼續履行合同，直至乙恢復履約能

力

C.甲有權中止合同，但無權解除合同

D.甲無權中止履行合同，乙有權追究甲的違約責任

44.建設工程施工合同簽訂后，發包人合同外園區市政附屬工程委托承包人

施工，對此價款未做約定，后無法協商一致，則市政工程價款應按（）市場價格

履行。

A.訂立合同時合同簽訂地B.訂立合同時合同履行地

C.履行合同時合同簽訂地D.履行合同時合同履行地

45.對于勞動爭議申請仲裁的時效，下列說法正確的是（）。

A.時效期間為2個月

B.勞動關系存在期間因拖欠勞動報酬發生爭議的，申請時效為1年

C.仲裁時效中止的，從中止時起，時效重新計算

D.勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起1年內提出申請

46.某建筑公司在施工過程中，需要向流經工地的河流排放大量的含熱沸水。

根據《水污染防治法》的規定，建筑公司在排放水時，需要保證（）。

A.其下游最近灌溉取水點水質符合農灌標準

B.水體水溫符合水環境質量標準

C.有防溢液、防溢流的具體措施

D.消毒達標后排放

47.某建筑項目位于城市市區內，按照《環境噪聲污染防治法》要求，施工

中向周圍生活環境排放噪聲應當符合國家規定（）排放標準。

A.建筑施工場界環境噪聲B.建筑施工機械噪聲

C.城市市區環境噪聲D.城市生活區環境噪聲

48.根據《綠色施工導則》規定，施工現場內為減少道路占用土地，通路宜

設置成（）。

A.環形B.網格形

C.發散形D.對角線形

49.按照《文物保護法》的規定，以下不屬于施工單位在進行工程建設中發

現文物應采取措施的是（）。

A.停止施工，配合保護現場B.報告當地文物行政部門

C.進行發掘并移交發掘物品D.發掘未結束前不得繼續施工

50.某建筑施工企業于2005年3月1日申請安全生產許可證，2005年3月

20日取得安全生產許可證，該許可證至（）屆滿。

A.2007年3月1日B.2007年3月20日

C.2008年3月1日D.2008年3月20日

51.下列施工作業人員的做法中，（）屬于正當行使緊急避險權。

A.甲憑經驗判斷腳手架可能不穩而應急撤離了現場

B.乙發現基坑四周地表出現大量裂紋并有土石有滑落，在加快作業后撤離了

現場

C.丙發現危險后先采取了應急措施，無效后撤離了現場

D.丁發現施工現場存在極大安全隱患而拒絕進入崗位作業

52.某施工現場所需主要臨時用電設備包括1臺起重機械和3臺電焊機，則

施工單位應當（）。

A.單獨設計配電系統

B.編制用電組織設計

C.制定安全用電措施和電氣防火措施

D.確定用電安全防護措施

53.某工程項目由于發包人拖延支付工程款而導致長期停工，施工方只好將

設備撤場，作業人員同時也轉場施工，此時施工現場的安全防護應由（）負責。

A.發包人B.施工方

C.發包人和施工方共同D.監理方

54.下列關于應急預案的修訂的表述中，錯誤的是（）。

A.應急預案應當至少每2年修訂一次

B.企業法定代表人變更應及時修訂應急預案

C.修訂后的應急預案應當重新備案

D.預案修訂情況應有記錄并歸檔

55.監理單位審查安全技術措施和專項施工方案的重點是（）。

A.是否符合建設單位的要求B.是否符合合同約定

C.是否符合工程建設強制性標準D.是否符合監理要求

56.在工程建設過程中，建筑安全監督管理機構應當對工程建設（）階段執行

強制性標準的情況實施監督。

A.規劃B.設計

C.施工D.驗收

57.根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，

涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于技術標準中規

定數量的（）。

A.100%B.80%

D.30-60%

C.50%

58.某工程項目進行隱蔽驗收時，由于鋼筋復檢結果尚未出來，監理未同意

隱蔽。建設單位要求趕工，責令施工單位進行了工程隱蔽。后鋼筋復檢結果不合

格，工程需重新返工。對于損失的承擔，說法正確的是（）。

A.由建設單位承擔全部責任

B.由監理單位承擔主要責任

C.由建設單位和監理單位承擔全部責任

D.由施工單位承擔主要責任

59.根據《建設工程質量管理條例》規定，下列不屬于工程監理單位實施監

理依據的是（）。

A.法律、法規B.施工合同中約定采用的推薦性標準

C.工程施工圖紙D.工程監理合同

60.某建設工程項目于2005年6月1日經竣工驗收合格，2005年6月10H

交付投入使用，按照《城市建設檔案管理規定》的規定，建設單位最遲應當在（）

前，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。

A.2005年8月1日B.2005年8月10H

C.2005年9月1日D.2005年9月10H

61.某工程因施工方原因造成質量存在缺陷，由于建設方付款不及時，施工

方拒絕修方拒絕修復。建設方采取的下列做法中，不正確的是（）。

A.建設方可以解除合同

B.建設方可以要求減少支付工程款

C.建設方可以要求施工方承擔違約責任

D.建設方可以行使抗辯權拒絕支付全部工程款

62.某住宅工程交付使用十年后，發現因施工原因造成地基基礎局部下沉，

承重梁出現裂縫，對此應承擔責任的是（）。

A.設計單位B.住戶集體

C.建設單位D.施工單位

63.仲裁調解書應于（）生效。

A.仲裁庭作出時B.雙方達成合意時

C.仲裁調解書送達時D.雙方簽收調解書后

64.下列關于民事訴訟證人出庭作證的表述中，不正確的是（）。

A.證人應當出庭作證

B.證人作證時應當接受當事人的質詢

C.當事人申請證人出庭作證，應當在舉證期限屆滿前10日提出，并經人民

法院許可

D.證人在法院組織雙方當事人交換證據時出席陳述證言后，還必須出庭作證

65.下列關于民事訴訟期間的表述，不正確的是（）。

A.當事人不服地方人民法院一審判決的，有權在判決書送達之日起15日內

提起上訴

B.當事人不服地方人民法院一審裁定的，有權在裁定書送達之日起15日內

提起上訴

C.適用簡易程序的案件，應當在立案之日起3個月內審結

D.第一審普通程序案件，應當在立案之日起6個月內審結，有特殊情況可以

延長

66.下列證據可以單獨作為認定案件事實的依據的是（）。

A.存有疑點的視聽資料

B.與原件核對無異的復印件

C.與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言

D.無正當理由未出庭作證的證人證言

67.按照《行政許可法》規定，行政機關作出行政許可決定的期限是（）。

A.收到行政許可申請之日起15日內B.收到行政許可申請之日起20日內

C.受理行政許可申請之日起15日內D.受理行政許可申請之日起20日內

68.某仲裁委員會仲裁某一建設工程施工合同爭議案件，仲裁庭對建設工程

施工合同的效力爭議事項未能形成多數意見，本案中有關建設工程施工合同效力

問題應（）裁決。

A.按首席仲裁員的意見作出

B.由人民法院審理

C.請示仲裁委員會主任并按其意見作出

D.重新組成仲裁庭經評議后作出

69.在某建筑工地上，附近居民與施工方發生噪聲擾民糾紛，雙方同意調解

解決。在

下列解決方式中，由（）主持或參與的調解，屬于行政調解。

A.施工方上級單位B.建設方

C.當地建設行政管理部門D.人民法院

70.下列行為不屬于《行政訴訟法》規定的受案范圍的行為是（）。

A.吊銷企業營業執照B.行政罰款

C.逮捕D.行政拘留

二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以

上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5

分）

1.建設法律既包括專門的建設領域的法律，也包括與建設活動相關的其他法

律。其中應當由全國人民代表大會制定的法律是（）。

A.《合同法》B.《建筑法》

C.《招標投標法》D.《物權法》

E.《城市房地產管理法》

2.某縣縣內公路改造工程，該縣政府與施工單位簽訂了工程承包合同。工程

竣工后，縣審計局依法出具《審計決定書》，縣政府依照《審計決定》結算了工

程價款。就上述案情，下列表述正確的是（）。

A.縣政府與施工單位依工程承包合同形成行政法律關系

B.依據審計結果，施工單位與縣審計局形成行政法律關系

C.《審計決定書》送達時，對施工單位產生法律約束力

D.對《審計決定書》不服時，應當先申請行政復議

E.施工單位可以以縣政府為被告提起民事訴訟

3.在工程建設領域，參與建設活動的各方主體中，必須具有企業法人資格的

是（）。

A.施工單位B.設計單位

C.監理單位D.建設單位

E.勘察單位

4.某建筑公司為施工需要委派王某外出采購建材，王某接到任務后突發急病,

便委托自己的親屬代為采購了一批建材。事后，王某將此事如實匯報給公司，公

司認為當時可以換人去完成任務因此不予認可。對此案，下列說法正確的是（）。

A.王某委托親屬的行為構成指定代理

B.王某委托親屬的行為應事先征得公司同意

C.王某委托親屬的行為事后通知公司即對公司產生約束力

D.王某應對委托親屬的行為承擔責任

E.王某的親屬應對此承擔責任

5.某施工項目在施工過程中，施工單位與A材料供應商訂立了材料買賣合同,

但施工單位誤將應支付給A材料供應商的貨款支付給了B材料供應商，則下列表

述中正確的是（）。

A.施工單位與A材料上之間存在合同之債

B.A材料商與B材料商之間存在無因管理之債

C.施工單位與B材料商存在不當得利之債

D.A、B材料商之間不存在債的關系

E.施工單位與B材料商之間存在侵權之債

6.在工程建設領域，下列（）可以由相關權利人享有著作權。

A.建設單位編制的招標文件B.有法定代表人簽字的授權委托書

C.項目經理完成的工作報告I）.工程設計圖紙

E.監理會議紀要

7.某建筑公司同某混凝土站簽訂了商品混凝土供貨合同，合同約定建筑公司

于合同簽訂后5日內支付60%貨款，后建筑公司聽說混凝土站負債累累，擔心付

款后不能供應商品混凝土，遂在合同約定付款期內拒絕付款。對此，下列表述正

確的是（）。

A.建筑公司不付款的行為屬于違約B.建筑公司有權主張解除合同

C.混凝土站有權要求建筑公司付款D.建筑公司有權要求混凝土站提供擔保

E.建筑公司行使的是不安抗辯權

8.下列選項中不符合法定的頒發施工許可證條件的有（）。

A.已經按約支付了土地出讓金，但土地證尚未辦好

B.沒有建設工程規劃許可證，但規劃局出具了的許可證正在辦理的便函

C.有拆遷許可證，但工程拆遷還有一點沒有掃尾

D.已經訂立施工合同，但中標施工企業的資質不能滿足規定要求

E.建設資金已經落實

9.對于中標通知書的法律效力下列說法不正確的是（）。

A.中標通知書就是正式合同B.中標通知書是要約邀請

C.中標通知書是要約D.中標通知書是承諾

E.中標通知書只是單方意思表示

10.下列情形中，能導致注冊建造師注冊證書和執業印章失效的情形有（）。

A.未達到注冊建造師繼續教育要求B.聘用單位破產

C.聘用單位被吊銷營業執照D.與聘用單位解除了合同關系

E.注冊有效期滿但未延續注冊

11.依據不同的標準，可以將合同劃分為不同種類。下列分類中，建設工程

合同所屬的分類包括（）。

A.有名合同B.雙務合同

C.單務合同D.無償合同

E.有償合同

12.某工程項目工程主體結構已基本完工，由于建設單位未依約支付相應工

程款，施工單位提出解除合同并通知了建設單位。雙方在協商時各自提出了自己

的觀點，這些觀點中正確的是（）。

A.合同解除后，對于主體未完成部分的工程，施工單位有義務完成

B.合同解除后，已完的工程部分應予拆除恢復原狀

C.合同的解除須經法院或仲裁確認后才生效

D.合同解除后，對于未完部分的工程終止履行

E.施工單位要求解除合同，同時可以要求賠償損失

13.關于勞動合同中試用期的約定，錯誤的是（）。

A.勞動合同期限3個月以下，試用期不得超過1個月

B.勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過3個月

C.無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月

D.用人單位與同一勞動者可以約定多次試用期，但累計不得超過6個月

E.完成一定工作任務為期限的合同，不得約定試用期

14.某建筑公司根據施工需要，委托加工廠加工構件，后由于意外情況，建

筑公司通知加工廠取消合同;加工廠認為自己已經完成了60%的工作，應當繼續

履行合同;則下列說法中正確的是（）。

A.建筑公司取消合同屬于違約行為B.已完工作量超過一半，應當繼續履行

合同

C.建筑公司有權取消合同D.加工廠不得要求繼續履行

E.建筑公司應賠償加工廠損失

15.下列屬于行政強制措施的是（）。

A.拘役B.限制出境

C.罰款D.沒收財物

E.查封場所

16.某建筑施工現場鋼結構分包工程所使用的塔吊是由分包單位租賃某建筑

設備廠，并由其負責安裝保養工作，按照《建設工程安全生產管理條例》規定,

該塔吊使用前，必須由（）共同進行驗收，驗收合格方可進行施工使用。

A.總承包單位B.監理單位

C.建設單位D.分包單位

E.建筑設備廠

17.目前我國實行的強制性標準包含（）。

A.批準發布時已明確為強制性標準的

B.發布時未明確為強制性標準，但其編號中不帶

C.自2000年后批準發布，未明確為強制性標準，但其中有必須嚴格執行的

強制性條文（黑體字），編號也不帶“/T”

D.國際標準或者國外標準，而我國現行強制性標準未作規定的

E.發布標準中使用“宜”、“不宜”等用詞的條文的

18.按照《行政許可法》規定，在地方性法規和省、自治區、直轄市人民政

府規章中不得設定的行政許可包括（）。

A.確定公民資格的許可

B.確定法人資質的許可

C.限制其他地區的個人或者企業到本地區從事生產經營和提供服務

D.不動產登記制度的許可

E.限制其他地區的商品進入本地區市場

19.下列關于工程監理的質量責任中，說法正確的是（）。

A.工程監理業務可以依法轉讓

B.監理工程師應當采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程實施監理

C.工程監理單位應當依法取得相應等級的資質證書

D.未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或

者安裝

E.未經總監理工程師簽字施工單位不得進行下一道工序的施工，不得撥付工

程款

20.工程項目節能工程，存在（）時，不得組織節能驗收。

A.隱蔽驗收記錄等技術檔案和施工管理資料不完整

B.違反強制性條文的質量問題而未整改完畢

C.參加驗收各方主體驗收意見不一致的

D.參加驗收人員不具備相應資格的

E.驗收程序和執行標準不符合要求的

21.對于保修義務的承擔和維修的經濟責任承擔，下述說法正確的是（）。

A.因監理單位錯誤管理而造成的質量缺陷，由施工單位負責維修后向監理單

位索賠

B.建設單位供應的建材引起的質量缺陷，經施工單位檢驗后使用的，由施工

單位承擔經濟責任

C.因使用單位使用不當造成的損壞問題，施工單位不負責維修

D.施工單位施工所造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經濟責任

E.設計問題造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修

22.某開發商拖欠某施工單位結算款200余萬元逾期未償還，后在施工單位

一再催促下，作出相關意思表示，下列開發商所作的意思表示可以視為同意履行

義務的是（）。

A.承諾分三次償還B.承諾近期償還100萬元

C.承諾由物業公司償還D.提供還款的銀行擔保函

E.承諾出售其名下房產來償還

23.某建設項目由于發生工程款糾紛，建設行政管理部門組織各方進行了調

解后施工單位不服，其可以采取的糾紛解決措施包括（）。

A.對調解方案提出行政復議B.根據合同約定提起仲裁

C.根據合同約定提起民事訴訟D.與各方再次進行協商

E.提起行政訴訟

24.根據《民事訴訟法》規定，當事人可以上訴的民事判決或裁定是（）。

A.基層法院作出的第一審判決

B.第二審法院發回重審后的第一審判決

C.按照審判監督程序對的第一審法院對案件作出的判決

D.不予受理的裁定、對管轄有異議的裁定和駁回起訴的裁定

E.最高法院的一審裁判

25.以下關于人民法院就數個證據對同一事實證明力認定原則的表述，正確

的是（）。

A.物證的證明力一般小于其他書證

B.經過公證的書證的證明力一般大于其他書證

C.鑒定意見的證明力一般大于其他書證

D.直接證據的證明力一般大于間接證據

E.與當事人有親屬或其他密切關系的證人證言，其證明力和其他證人相等

26.2007年3月，某建設單位與甲施工單位簽訂《施工合同》，約定由甲承

建辦公樓。接著甲又與乙施工單位簽訂一份《勞務分包合同》，約定由乙承包該

辦公樓的建設任務并承擔所有責任。則下列說法錯誤的是（）。

A.《施工合同》、《勞務分包合同》均有效

B.《施工合同》、《勞務分包合同》均無效

C.《施工合同》有效，《勞務分包合同》無效

D.《施工合同》無效，《勞務分包合同》有效

E.《施工合同》、《勞務分包合同》有效與否，結合履行情況而定

27.甲公司依據合同中的仲裁協議向丙仲裁委員會申請仲裁，要求乙公司支

付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后，甲公司發現乙公司有轉移其財產的

行為，欲申請財產保全。下列關于財產保全的說法中正確的是（）。

A.甲公司可以將財產保全申請書提交給財產所在地人民法院

B.甲公司應當將財產保全申請書提交給丙仲裁委員會

C.丙仲裁委員會應當將該財產保全申請書提交給財產所在地人民法院

D.甲公司可以將財產保全申請書提交給乙公司住所地人民法院

E.甲公司可以將財產保全申請書提交給乙公司財產轉移目的地人民法院

28.商事仲裁裁決生效后，應當向（）申請執行。

A.作出裁決的仲裁委員會

B.申請人住所地的中級人民法院

C.被執行人住所地的中級人民法院

D.仲裁委員會所在地的中級人民法院

E.被執行財產所在地的中級人民法院

29.某施工企業承接某高校實驗樓的改造工程，后因工程款發生糾紛。仲裁

庭在審理期間主持調解，對于仲裁調解，下列說法正確的是（）。

A.當事人不愿調解的，仲裁庭可以強制調解

B.調解不成的，應當及時作出裁決

C.仲裁庭根據調解協議可以制作調解書或裁決書

D.調解協議經雙方簽字后即具有強制力

E.調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力

30.某房地產開發商對當地建設行政主管部門的行政處罰決定不服而提起行

政復議，復議機關受理后，房地產開發商（）。

A.不得撤回復議

B.不得同時提起行政訴訟

C.對復議結果不服不能上訴

D.對復議結果不服不能提起行政訴訟

E.對復議結果不服可以提起行政訴訟

參考答案

（一）單項選擇題

1.D;2.B;3.B;4.C;5.D;6.D;7.A;8.B;9.A;10.B;

11.D;12.D;13.A14.D;15.D;16.C;17.D;18.C;19.B;20.13;

21.B;22.D;23.D24.C;25.D;26.D;27.B;28.13;29.B;30.C;

31.A;32.B;33.A34.A;35.B;36.13;37.B;38.B;39.A;40.C;

41.B;42.B;43.A;44.13;45.D;46.B;47.A;48.A;49.C;50.D;

51.C;52.C;53.B54.A;55.C;56.C;57.D;58.D;59.D;60.C;

61.D;62.D;63.D;64.D65.B;66.B;67.D;68.A;69.C;70.C

（二）多項選擇題

l.A、B、D;2.D、E;3.A、B、C、E;4.B^D;5.A、C、D;

6.A、C、D;7.A、C;8.B、D;9.A>B、C、E;10.B、C、D、E;

11.A,B、E;12.D,E;13.A、B、D;14.C、D、E;15.B、E;

16.A、D、E;17.A、B、C;1_8.A、B、C、E;19.B、C、D;20.A、B;

21.D、E;22.A、B、D、E;23.B,C、D;24.A、B、C、D;25.B、C、D;

26.A、B、D、E;27.B、C;28.C>E;29.B、C、E;30.B、E

一級建造師考試《工程法規》模擬試題及答案2

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合

題意）

（1）下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）

A.招標代理

B.采購代理

C.訴訟代理

D.指定代理

(2)下列物權中，不屬于用益物權的是()

A.土地所有權

B.土地承包經營權

C.建設用地使用權

D.地役權

(3)某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約

定建設單位每月支付20000元費用，據此，建設單位享有的權利是()

A.建設用地使用權

B.地役權

C.相鄰權

D.宅基地使用權

(4)國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括()

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.所有權

(5)按照合同約定或者法律規定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的

是()

A.債

B.所有權

C.知識產權

D.擔保物權

(6)關于知識產權的說法，正確的是()

A.知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利

B.知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權

C.我國法律規定的工業產權范圍廣于《保護工業產權巴黎公約》所規定的

工業產權

D.構成我國知識產權的主體是發現權、發明權以及科技成果

(7)根據《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自()之日起計算

A.注冊商標申請人寄出申請書

B.商標局收到申請書

C.公告發布

D.核準注冊

(8)保證合同是()訂立的合同。

A.債權人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權人與保證人

D.債權人與債務人和保證人

(9)關于刑事責任的說法，錯誤的是()

A.拘役是刑罰主刑的一種

B.罰款是刑罰附加刑的一種

C.主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用

D.死刑緩期二年執行是死刑的一種

(10)根據《建筑法》，建筑工程分包企業應當接受()的質量管理

A.咨詢單位

B.總承包單位

C.監理單位

D.建設單位

(11)根據《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自()之日起計算

A.竣工驗收合格

B.交付使用

C.發包方支付全部價款

D.竣工驗收備案

(12)施工現場所使用的安全警示標志()

A.可根據建筑行業特點自行制作

B.應依據設置的便利性選擇設置地點和位置

C.必須符合國家標準

D.必須以圖形表示

(13)甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數量，但一

直未明確具體數量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由

是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確的是()

A.乙承擔損失

B.甲可根據實際情況部分接收

C.雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D.甲拒絕接收，應承擔違約責任

(14)在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根

據()的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉建設規劃部門批準。

A.文物保護單位

B.建設單位

C.施工單位

D.設計單位

(15)涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單

位或者()提出設計方案。

A.其他設計單位

B.具有相應資質等級的設計單位

C.監理單位

D.裝修施工單位

(16)依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起()

日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政

主管部門或者其他有關部門備案。

A.20

B.30

C.60

D.15

(17)根據《建設工程質量管理條例》，下列不屬于施工企業進行施工的依據

為()

A.施工合同中約定采用的推薦性標準

B.建筑法律

C.施工圖設計文件

D.工程監理合同

(18)關于施工企業強令施工人員冒險作業的說法，正確的是()

A.施工人員有權拒絕該指令

B.施工企業有權對不服從指令的施工人員進行處罰

C.施工企業可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D.施工人員必須無條件服從施工企業發出的命令，確保施工生產進度的順

利開展

(19)根據《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同

時投入使用的水污染防治設施，應當經過()驗收，驗收不合格的，該建設項目

不得投入生產或者使用

A.建設行政主管部門

B.省級人民政府

C.縣級以上人民政府

D.環境保護主管部門

(20)發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資

返還發生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是()

A.法律規定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B.發包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效，發包人應返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關規定，應予以沒收

(21)對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由

()組織專家論證、審查。

A.安全監督管理機構

B.建設單位

C.監理單位

D.施工企業

(22)建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括()

A.規劃、招投標、公安消防:環保部門的完整備案文件

B.工程竣工驗收報告

C.施工企業簽署的工程質量保修書

D.住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》

(23)根據《特種設備安全監察條例》，經核準的特種設備檢查檢測機構對特

種設備進行的檢測包括()。

A.旁站檢驗

B.型式檢驗

C.平行檢驗

D.破損檢驗

(24)下列情形中，投標人已提交的投標保證金不予返還的是()。

A.在提交投標文件截止日后撤回投標文件的

B.提交投標文件后，在投標截止日前表示放棄投標的

C.開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D.評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的

(25)某總承包單位將工程主體結構施工分包給具有相應資質的分包單位。該

工程施工過程中，分包單位發生了安全生產事故。關于雙方責任的說法，錯誤的

是()。

A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現場的安全生產負總責

C.總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D.如果發生的安全事故情節特別嚴重，構成犯罪的，應當追究總承包單位

主要責任人責任

(26)實行施工總承包的工程項目，應由()統一組織編制建設工程安全事故

應急救援預案。

A.建設單位

B.施工總承包單位

C.監理單位

D.各分包單位

(27)下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.職工患病，在規定的醫療期內

B.女職工在孕期內

C.女職工在哺乳期內

D.在試用期間被證明不符合錄用條件

(28)建筑施工企業的特種作業人員不包括()。

A.架子工

B.鋼筋工

C.起重信號工

D.起重機械司機

(29)下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。

A.勞動報酬

B.試用期

C.保守商業秘密

D.福利待遇

(30)甲施工企業與乙施工企業合并，則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同

)o

A.效力待定

B.自動解除

C.失效

D.繼續有效

(31)根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，人民法院采取的

證據保全措施不包括()。

A.A、先予執行

B.B、查封

C.C、拍照

D.D、制作筆錄

(32)當事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調解。當糾紛發生后，

若一方堅決不同意調解，此時爭議解決方式為()。

A.A、和解

B.B、調解

C.C、訴訟

D.D、仲裁

(33)關于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。

A.A、施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位

或工程監理單位監督下現場取樣

B.B、設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關

技術標準中規定應取樣的50%

c.c、墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢

D.D、見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當

(34)按照各法院的轄區和民事案件的隸屬關系，劃分同級法院受理第一審民

事案件的分工和權限，稱為()。

A.A、級別管轄

B.B、指定管轄

C.C、地域管轄

D.D、移送管轄

(35)建設節能分部工程驗收會議由()主持。

A.A、建筑節能工程分包人

B.B、總監理工程師

C.C、總承包人

D.D、建設單位法定代表人

(36)建設工程施工合同應以()為合同履行地。

A.A、發包方住所地

B.B、合同簽證地

C.C、施工行為地

D.D、承包方住所地

(37)要式合同是指()的合同。

A.法律上已經確定了一定的名稱和規則

B.當事人雙方互相承擔義務

C.根據法律規定必須采用特定形式

D.當事人雙方意思表示一致即告成立

(38)下列不屬于發包人義務的情形是()。

A.提供必要施工條件

B.及時組織工程竣工驗收

C.向有關部門移交建設項目檔案

D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業進行詳細說明

(39)對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是()

A.行政行為超越職權

B.行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責

D.行政處罰顯失公平

(40)施工企業拒不執行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由()

負責強制執行。

A.作出決定的公安消防機構

B.公安機關

C.人民法院

D.建設行政主管部門

(41)某施工企業向某玻璃廠發出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之

前確認，玻璃廠于5月25日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為()。

A.要約邀請

B.承諾

C.承諾意向

D.新要約

(42)施工企業在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的。其應

當承擔()責任。

A.合同

B.不當得利

C.無因管理

D.侵權

(43)施工合同的解決爭議條款約定''所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會

或人民法院管轄”。當該合同產生糾紛時，當事人()

A.應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B.既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴

C.只能向合同履行地的人民法院起訴

D.必須重新確定受訴人民法院

(44)建設單位申請施工許可證時，向發證機關提供的施工圖紙及技術資料應

當滿足()。

A.施工需要并通過監理單位審查

B.施工需要并按規定通過了審查

C.編制招標文件的要求

D.工程竣工驗收備案的要求

(45)物權變更自登記時發生法律效力的是()。

A.船舶所有權

B.土地抵押權

C.機動車所有權

D.地役權

(46)若施工過程中發現設計文件和圖紙差錯，施工企業的正確做法是()。

A.有權進行修改

B.可以按照規范施工

C.有權拒絕施工

D.應當及時提出意見和建議

(47)借用其他施工企業的()投標的行為，屬于以其他企業名義承攬工程。

A.營業執照

B.技術方案

C.施工設備

D.施工業績

(48)工程建設國家標準、行業標準均可分為()和推薦性標準。

A.一般性標準

B.特殊性標準

C.建議性標準

D.強制性標準

(49)根據《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收

的義務主體是()。

A.施工企業

B.建設單位

C.建設行政主管部門

D.建設工程質量監督機構

(50)在施工現場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有()。

A.安全許可證

B.銷售許可證

C.產品合格證

D.安裝許可證

(51)承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司

原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以

拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，

水泥受潮全部硬化。此損失應由()承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

(52)關于聯合體共同承包的說法，正確的是()。

A.A、聯合體各方對承包合同履行各自承擔相應的責任

B.B、不同資質類別和等級的單位組成合體，按照資質等級高的單位的業務

許可范圍承攬工程

C.C、聯合體各方對承包合同履行承擔連帶責任

D.D、不同資質類別和等級的單位組成聯合體，按照資質等級低的單位的業

務許可范圍承攬工程

(53)根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收后()

內，向城建檔案館送一套符合規定的建設工程檔案。

A.A、6個月

B.B、3個月

C.C、9個月

D.D、1年

(54)施工企業承建的辦公大樓沒有經過驗收，建設單位就提前使用，2年后

該辦公樓主體結構出現質量問題。關于該大樓質量問題的說法，正確的是()。

A.A、主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工企業應當承擔

保修責任

B.B、由于建設單位提前使用，施工企業不需要承擔保修責任

C.C、施工企業是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經全額支付工程

款

D.D、超過2年保修期后，施工企業不承擔保修責任

(55)關于不符合建筑節能標準的建筑工程說法，錯誤的是()

A.A、不得批準開工建設

B.B、已開工建設的，應當責令停止施工

C.C、已開工建設的，應當責令限期改正

D.D、已經建成的，可以正常使用

(56)糾紛發生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是()

A.A、有仲裁協議

B.B、有具體的仲裁請求、事實和理由

C.C、屬于仲裁委員會受理范圍

D.D、當事人雙方口頭同意仲裁

(57)總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后

該分包工程出現了施工質量問題，建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，

能夠成立的是()。

A.A、乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償

B.B、若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償

C.C、該質量問題是乙造成的，與甲無關

D.D、對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償的50%

(58)施工企業與勞動者簽訂了一份期限為2年半的勞動合同，施工企業和勞

動者的試用期依法最長不得超過()個月

A.1

B.2

C.3

D.6

(59)投標有效期應從()之日起計算。

A.招標文件規定的提交投標文件截止

B.提交投標文件

C.提交投標保證金

D.確定中標結果

(60)下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是()

A.保險合同糾紛

B.侵權行為糾紛

C.不動產糾紛

D.票據糾紛

(61)行政責任的承擔方式包括行政處罰和()

A.行政復議

B.行政處分

C.行政賠償

D.行政許可

(62)甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3天后交付設備，次日，

甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經查，丙不知甲與乙之間有合同關

系。關于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確的是()

A.甲與乙、丙之間的合同均有效

B.甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效

C.甲與乙、丙之間的合同均無效

D.甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

(63)關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是()

A.不得明示或暗示設計單位或者施工企業違反工程建設強制性標準，降低

建設工程質量

B.應當依法報審施工圖設計文件

C.不得將建設工程肢解發包

D.在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規定的辦理工程質量監

督手續

(64)在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為()。

A.設計文件規定的該工程的合理使用年限

B.不需要進行大修即可繼續使用的年限

C.安全使用不低于50