維修合同范本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。合同編號：*****甲方（定作人）********法定住址：***********法定代表人：**********職務：*************托付代理人：**********身份證號碼：**********通訊地址：***********郵政編碼：***********聯(lián)系人：************電話：*************傳真：*************帳號：*************電子信箱：***********乙方（承攬人）********法定住址：***********法定代表人：**********職務：*************托付代理人：**********身份證號碼：**********通訊地址：***********郵政編碼：***********聯(lián)系人：************電話：*************傳真：*************帳號：*************電子信箱：***********雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下****修繕協(xié)議：第一條修繕修理項目、數(shù)量、酬勞修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量酬勞單價金額合計人民幣金額（大寫）（注：空格如不夠用，可以另接）其次條定作人保證其有權(quán)對上述****進行修繕。第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。第四條材料材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量供應人交付日期消耗定額單價價款（注：空格如不夠用，可以另接）第五條檢驗1.定作人檢驗承攬人供應材料的標準：****、方法：****、時間：****、地點：********2.承攬人檢驗定作人供應材料的標準：****、方法：****、時間：****、地點：********第六條修繕修理時間從****年**月**日到****年**月**日第七條質(zhì)量要求修繕修理項目應符合****的規(guī)定和要求，詳細的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：********第八條資料供應1.定作人于****時間，以****的方式向承攬人供應以下技術(shù)資料、圖紙：******。2.承攬人發(fā)覺定作人供應的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在**日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的**日內(nèi)答復。第九條轉(zhuǎn)包1.定作人（是/否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：********。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3.雙方必需在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的幫助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的幫助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條保密承攬人應當就以下方面保守隱秘，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。詳細包括：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條幫助1.承攬工作中定作人應對承攬人供應以下幫助：*********，并滿意以下要求：*********。2.定作人不履行幫助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在**天內(nèi)履行幫助義務，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行幫助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條監(jiān)督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗阻礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務承攬人應當妥當保管定作人供應的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當擔當損害賠償責任。第十五條更換部件：1.部件更換可能會影響****的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。2.定作人為承攬人供應的更換部件必需保證為與設備同品牌原裝部件，如有特別狀況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。3.更換部件的費用由定作人擔當，承攬人有義務供應部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在****市授權(quán)的修理（服務）中心供應的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理項目完工后，交付時間：****，交付方式：*********，交付地點：*********。第十七條驗收1.雙方商定由****來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定酬勞****元。該部分費用由定作人來負擔。2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)********，詳細驗收時間為：********第十八條修繕費用本次修繕的費用為****元，定作人在****年**月**日前向承攬人預付材料款（大寫）********元，在本次修繕結(jié)束并閱歷收合格后**日內(nèi)將尾款****元全部付清。第十九條結(jié)算方式酬勞與材料費的結(jié)算方式為：****************其次十條保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人供應****個月的保修。但下列狀況不屬保修范圍：1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；3.因天災、人災等不行抗力的因素引起的損壞；4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。其次十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特別狀況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應準時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出****天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不行分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方擔當。其次十二條合同的終止假如發(fā)生下列狀況，各方有權(quán)單方面馬上終止本協(xié)議。1.在沒有特別緣由的狀況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，假如造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。其次十三條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。其次十四條聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。其次十五條通知1.依據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書面形式，可采納****（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：****************************。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起**日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方擔當由此而引起的相關(guān)責任。其次十六條爭議的處理1.本合同受XX法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第**種方式解決（1）提交****仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。其次十七條不行抗力1.假如本合同任何一方因受不行抗力大事影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不行抗力大事阻礙其履行期間應予中止。2.聲稱受到不行抗力大事影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不行抗力大事的發(fā)生通知另一方，并在該不行抗力大事發(fā)生后**日內(nèi)向另一方供應關(guān)于此種不行抗力大事及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不行抗力大事導致其對本合同的履行在客觀上成為不行能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消退或減輕此等不行抗力大事的影響。3.不行抗力大事發(fā)生時，雙方應馬上通過友好協(xié)商打算如何執(zhí)行本合同。不行抗力大事或其影響終止或消退后，雙方須馬上恢復履行各拘束本合同項下的各項義務。如不行抗力及其影響無法終止或消退而致使合同任何一方丟失連續(xù)履行合同的力量，則雙方可協(xié)商解除合同或臨時延遲合同的履行，且遭受不行抗力一方無須為此擔當責任。當事人拖延履行后發(fā)生不行抗力的，不能免除責任。4.本合同所稱“不行抗力”是指受影響一方不能合理掌握的，無法預料或即使可預料到也不行避開且無法克服，并于本合同簽訂日之后消失的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不行能或不實際的任何大事。此等大事包括但不限于自然災難如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會大事如戰(zhàn)斗（不論曾否宣戰(zhàn)）動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。其次十八條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以依據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，根據(jù)通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。其次十九條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為****年，自****年**月**日至****年**月**日。本合同正本一式****份，雙方各執(zhí)****份，具有同等法律效力。定作人（蓋章）******承攬人（蓋章）******法定代表人（簽字）****法定代表人（簽字）****托付代理人（簽字）****托付代理人（簽字）****簽訂地點：*********簽訂地點：*************年**月**日****年**月**日維修合同范本(第二篇)維修合同范本合同編號：_____________甲方：（以下簡稱“甲方”）聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方：（以下簡稱“乙方”）聯(lián)系地址：____________________聯(lián)系電話：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)法律法規(guī)，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方設備（以下簡稱“設備”）的維修事宜，達成如下合同：第一條合同目的本合同旨在明確甲方設備的維修范圍、服務要求以及費用支付等事項，保障甲方設備正常運行及乙方提供優(yōu)質(zhì)維修服務。第二條維修內(nèi)容1.甲方委托乙方對設備進行維修保養(yǎng)，包括但不限于故障排除、零部件更換、性能恢復等；2.如甲方設備需要更換零部件，乙方應事先征得甲方同意，并提供明細清單；3.維修工作完成后，乙方應進行設備測試和實驗，確保設備完全恢復正常使用；第三條服務要求1.乙方應為甲方設備提供優(yōu)質(zhì)、高效的維修服務，確保設備運行穩(wěn)定；2.甲方應提供設備的詳細參數(shù)、使用手冊等相關(guān)資料，方便乙方進行維修工作；3.如甲方設備運行情況良好，乙方可以提供定期維護服務，乙方和甲方共同商定維修周期和費用；第四條費用支付1.維修費用由甲方承擔，具體費用根據(jù)乙方提供的維修方案和維修工作量計算；2.維修費用支付方式：____________________；3.維修費用應于維修工作完成后__日內(nèi)支付至乙方指定賬戶，逾期支付，甲方應支付違約金；第五條保密條款甲乙雙方應對維修過程中所了解到的甲方設備及相關(guān)資料保密，不得向第三方透露、泄露，避免對甲方造成不利影響。第六條違約責任1.任何一方未履行本合同約定的義務，應承擔相應的違約責任；2.如甲方違約，應支付相應的違約金，同時乙方有權(quán)解除合同并要求甲方承擔相應責任；3.如乙方違約，應支付相應的違約金，同時甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔相應責任；第七條合同解除1.甲乙雙方同意：合同期滿或維修工作完成后自動解除；2.如出現(xiàn)不可抗力等情況，影響維修的正