精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔執業資格考試(建設工程法規及相關知識)真題試題及答案目錄：1、執業資格考試(建設工程法規及相關知識)真題試題及答案2、職業資格考試(建設工程法規及相關知識)模擬試題(一)2010年全國一級建造師－執業資格考試《建設工程法規及相關知識》真題試題及答案1、建造師經（）后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。A．審批B．注冊C．備案D．許可2、建造師執業資格注冊的有效期一般為（）年。A．5B．4C．3D．23、李萌參加并通過了房屋建筑工程專業建造師考試，經注冊后，則憑房屋建筑工程專業建造師執業資格，他（）A．目前只能在房屋建筑工程專業內執業B．可以從事其他專業中自己熟悉的專業C．再也沒有機會從事公路工程專業了D．可以“一師多崗”，同時在兩家企業從事建造師工作4、根據法的效力等級，《建設工程質量管理條例》屬于（）A．法律B.部門規章C．行政法規D.單行條例5、下列屬于行政法規的是（）。A.《建筑法》B.《遼寧省建設工程招標管理辦法》C.《民法通則》D.《安全生產許可證條例》6、甲與乙合伙開設一個建筑設備租賃公司，某工程一項目部成員丙來公司欲租賃一些鋼模板等物品，正值乙當班營業，雙方商談后，便填寫了租賃表格，同時支付租賃費3000元。則該項業務合同中法律關系的主體是（）。A.甲與乙B.甲與丙C.設備租賃公司與項目部D.乙與丙7、下列選項中可以構成法律關系客體的是（）A．工程造價師B．股票C．塔吊D．建設工程監理服務E．戶型設計專利8、法律意義上的非物質財富是指人們腦力勞動的成果或智力方面的創作也稱智力成果。下列選項中屬于非物質財富的有（）。A．股票B．房屋產權證C．建筑圖紙D．太陽光E．某盾構機的注冊商標9、下列法律行為成立的是（）A．施工單位為了給建設單位節省投資,自行修改了施工圖紙B．某建筑企業將建筑外墻裝飾工程承包給了某一無施工資質的涂料廠C．某代理人超越代理權限為施工企業購買了硅酸鹽水泥，后施工企業進行了追認D．某個體建筑隊掛靠某建筑施工企業進行施工10、某施工單位法定代表人授權市場合約部經理趙某參加某工程招標活動,這個行為屬于()A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表見代理11、因某房地產開發企業法定代表人在國外，不能親自參加某建設工程承包合同簽字，遂電話告知建筑施工企業由其分公司經理代簽，則下面說法正確的是（）A．這種代理屬于委托代理，簽字無效B．這種代理屬于指定代理，簽字無效C．這種代理屬于委托代理，簽字有效D．這種代理屬于法定代理，簽字有效12、甲委托乙購買A型號電纜線一批，乙到商行后發現該型號電纜線脫銷，擔心甲急需使用，遂為之購買了B型號的普通電纜線，甲拒收，乙訴至法院。下列選項中正確的是（）A.甲拒絕受領的行為合法，乙的行為屬于越權代理B.甲、乙之間無書面委托書，委托關系不成立C.乙的行為屬于有效行為，因為是為了甲的利益D.甲不得拒絕受領，因為乙有代理權13、某承包商在支付某工人工資的時候，由于會計的疏忽，誤將500看成了5000，多支付了4500元。承包商發覺后，向這名工人討要。這種債產生的原因是（）A．合同B．行為C．無因管理D．不當得利14、某市政管理局將一公路工程項目承包給了盛大路橋公司，工程竣工驗收后，市政管理局支付給盛大公司結算工程款4300萬元。后來，該市政管理局在決算時發現，多付給盛大公司267萬元，遂向盛大公司討要。這種債產生的原因是（）A．合同B．行為C．無因管理D．不當得利15、某拆遷公司在拆遷時，誤將規劃外吳某的一處民房拆除，法院判決拆遷公司賠償吳某經濟損失50萬元，則這種債產生的原因是（）A．合同B．行為C．無因管理D．不當得利16、某材料供應商在將某承包商甲所購買的材料卸放到施工現場時，由于疏忽卻卸放到了承包商乙的施工現場。一個月后材料供應商發現了這個錯誤，則（）。A.承包商乙獲得這批材料屬于不當得利，應當歸還給材料供應商B.材料供應商應該支付給承包商乙基于無因管理而發生的費用C.材料供應商應該支付給承包商乙基于不當得利而發生的費用D.承包商乙應該歸還材料供應商的材料是基于行為而產生的債E.是否歸還，承包商乙有自由選擇權17、1980年10月28日，王某從供銷社購買一批木材，貨款支付后供銷社并未向王某交付木材，王某也一直未向供銷社索要，2005年3月10日，王某想起當年的交易并要求供銷社賠償其損失，此時（）。A．供銷社應承擔違約責任，并賠償王某損失B．供銷社應承擔締約過失責任，并賠償王某損失C．王某的要求無法得到法院的支持D．王某的要求應當得到法院的支持18、某施工合同訂立的時間為2004年5月1日，合同備案時間為2004年5月5日，工程竣工時間為2005年7月1日，確認支付工程竣工結算款時間為2005年8月5日。則施工單位主張竣工結算款的訴訟時效起算時間為（）。2005年A．2004年5月1日B．2004年5月5日C．2005年7月1日D．2005年8月5日19、某施工企業和某建設單位于2003年5月10日簽訂了一份工程施工合同，合同約定建設單位應于2005年9月10日前支付所有工程款，但建設單位一直未按約定支付。那么，施工企業的訴訟有效期限至（）。A.2005年5月10日B.2005年9月10日C.2007年9月10日D.2008年9月10日20、下列訴訟時效期間為1年的是（）A.某電力公司拖欠施工單位的工程款B.某建筑企業集團拖欠工人的工資C.某市政施工企業租賃機械設備租賃公司的起重機械租金一直未付D.由于施工單位管理不善致使其承包的某大橋項目工期嚴重拖延，給建設單位造成的嚴重損失21、一小型防水建材廠將其生產的不合格防水建材出售給某承包商，承包商發現后重新返工將不合格防水建材全部換下，造成了工期延誤一個月，該承包商欲對其提起訴訟，則該承包商的訴訟時效為（）。A．六個月B．一年C．兩年D．三年22、2005年5月5日，有恐高癥的工人甲被項目經理命令登高作業，結果導致工人甲從高處墜落，至5月7日方才蘇醒過來，恢復意識，則甲欲向項目經理提出賠償請求的時間最遲不得超過（）（A）2006年5月5日（B）2006年5月7日（C）2007年5月5日（D）2007年5月7日23、某業主沒有按照合同的約定及時支付800萬元工程款，經承包商催要，業主在拖欠了3個月后支付了350萬元，則對于剩余450萬元工程款的收回，承包商的訴訟時效為（）A．兩年B．一年C．十八個月D．六個月24、2007年6月1日天一裝飾裝修公司向明鏡門窗廠借款10萬元，約定年底前歸還。但到期并未歸還。天一公司于2009年6月1日正欲向明鏡門窗廠催討，但因發生地震，至2009年7月31日方才聯系上，則明鏡門窗廠最遲應該在（）之前請求自己的債權。A.2009年12月31日B.2010年1月31日C.2010年6月1日D.2010年3月1日25、按照合同的約定，2007年1月1日業主應該向承包商支付工程款，但是卻沒有支付。2007年3月1日至5月1日之間，全國發生傳染病疫情，導致承包商不能行使請求權。2007年12月1日，承包商向法院提起訴訟，請求業主支付拖欠的工程款，則下面的說法正確的是（）A.2007年3月1日至5月1日之間訴訟時效中止B.2007年3月1日至5月1日之間訴訟時效中斷C.2007年12月1日起訴訟時效中斷D.承包商的訴訟時效將截止于2008年12月1日26、某工程發包人于2000年10月1日收到承包商提交的竣工決算資料，并于2000年10月12日認可，但遲遲不給付工程尾款。承包商正準備向法院起訴，發包人書面通知對方可在2001年2月1日付款，但約定時間過后仍不付款。本例中，訴訟時效的截止日期應該是（）。A.2002年9月30日B.2002年10月11日C.2002年11月10日D.2003年1月31日27、神舟科技有限公司在北京通州經濟技術開發區建新辦公大樓，該工程由北京城建集團承建，根據建筑法關于施工許可證的有關規定，下列說法正確的有（）。A．該工程必須領取施工許可證B．應由神舟科技有限公司向有關部門申請領取施工許可證C．應由北京城建集團向有關部門申請領取施工許可證D．即使未領取施工許可證，該工程也可以開工E．未領取施工許可證，該工程不得開工28、某投資公司欲建設某五星級酒店大樓，合同工期一年六個月，合同價款三億元人民幣，原則上資金應到位（）方能領取施工許可證。A．一億元人民幣B．兩億元人民幣C．一億五千萬元人民幣D．九千萬元人民幣29、建設單位甲于2005年12月1日領取施工許可證，則該項目必須在（）前開工。A．2005年12月31日B．2006年1月15日C．2006年2月28日D．2006年3月2日30、某醫院將住院部大樓及其裙樓發包給總承包商甲和分包商乙，工程開工后因發生安全事故而導致在建大樓中止施工，請問在此期間（）應當自中止施工之日起一個月內，向發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。A．醫院B．總承包商甲C．分包商乙D．醫院上級主管部門31、某機場擴建工程2005年6月1日因故中止施工，建設單位應當在（）前，向發證機關報告。A.7月1日B.8月1日C.9月1日D.10月1日32、廣州某化工廠欲擴大市場份額，準備在天津建設一處分廠，根據《建筑法》的有關規定，該化工廠在申請施工許可證時無需具備的條件是（）（A）已經辦理該建筑工地用地批準手續（B）需要拆遷的，拆遷工作已經完成（C）已經確定建筑施工企業（D）建設資金已經落實了30%以上33、某在建的建筑工程因故于2000年4月1日中止施工，并于2001年6月3日恢復施工。建設單位應當（）。A.在中止施工前，向頒發施工許可證的發證機關申請延期B.在2000年5月1日前向頒發施工許可證的發證機關報告中止施工C.在2000年7月1日前向頒發施工許可證的發證機關報告中止施工D.在2001年6月3日前重新申領施工許可證。E.在2001年6月3日前報發證機關核驗施工許可證34、甲、乙兩個同一專業的施工單位分別具有該專業二、三級企業資質，甲、乙兩個單位的項目經理數量合計符合一級企業資質要求。甲、乙兩單位組成聯合體參加投標則該聯合體資質等級應為（）。2007年A.一級B.二級C.三級D.暫定級35、天成大廈建設項目的下列發包活動中，肯定違反《建筑法》關于禁止建筑工程肢解發包規定的是（）。A．業主將天成大廈項目的勘察、設計工作發包給當地某建筑設計院B．業主將天成大廈項目的施工、設備采購工作發包給當地某承包商C．業主將天成大廈項目的土建工程發包給當地某承包商D．業主將天成大廈項目第1至5層的土建工程發包給當地某承包商甲，將第6至10層的土建工程發包給當地某承包商乙36、大華建筑公司承包中信科技有限公司的辦公樓擴建項目，根據建筑法有關建筑工程發承包的有關規定，則（）。A．大華建筑公司可以把工程轉讓給華民建筑公司B．大華建筑公司可以把工程分為土建工程和安裝工程，分別轉讓給兩家有相應資質的建筑公司C．經中信科技有限公司同意，大華公司可以把內墻抹灰工程發包給別的建筑公司D．經中信科技有限公司同意，大華公司可以把主體結構的施工發包給別的建筑公司37、下列做法中不符合建筑法關于建筑工程發承包規定的是（）。A．發包單位將應當由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發包給幾個承包單位B．甲建筑施工企業以與其資質相同的另一建筑施工企業的名義承攬工程C．乙建筑施工企業將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人D．發包單位將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并發包給一個工程總承包單位E．丙建筑施工企業將所承包工程主體結構的施工分包給丁單位38、甲、乙兩個施工單位組成聯合體投標，雙方約定，如因施工質量問題導致建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。施工過程中建設單位確因質量原因索賠12萬元，則下列關于此索賠和賠償責任承擔的說法中，正確的有（）A.如甲無過錯，則其有權拒絕先行賠付B.建設單位可直接要求甲承擔12萬元C.建設單位可直接要求乙承擔12萬元D.若乙無過錯，則建設單位只能要求甲方承擔責任E.先行賠付的一方，有權就超出50%的部分向另一方追償39、正大工程監理公司受業主委托對其建設的廠房工程實施監理，則正大工程監理公司的監理工程師監理的依據不包括（）A.工程建設強制性標準B.施工圖設計文件C.業主的建議與指示D.施工承包合同40、某施工過程中，監理工程師以施工質量不符合施工合同約定為由要求施工單位返工，但施工單位認為施工合同是由建設單位與施工單位簽訂的，監理單位不是合同當事人，不屬于監理的依據。對此，正確的說法是（）。A．監理工程師應根據國家標準監理，而不能以施工合同為依據監理B．施工合同是監理工程師實施監理的依據C．施工合同是否作為監理依據，要根據建設單位的授權D．施工合同是否作為監理依據，要根據上級行政主管部門的意見確定41、根據我國《招標投標法》的有關規定，下列選項中（）屬于工程建設項目強制性招標范圍。A．大連醫科大學利用外國教育貸款提供的資金搬遷主校區的工程B．上海市第一自來水廠新凈水廠工程C．某歌星張某某為自己建的別墅D．合肥市利用國債資金建設的垃圾處理場項目E．育民小學第二教學樓擴建工程42、根據招標投標法的規定，下列屬于必須進行招標項目范圍的是（）。A.沈陽市的地鐵建設工程項目B.乙省使用日本政府貸款建設的高速公路C.丙市中山區的煤氣管道工程D.丁市某公司的大型庫房工程E.戊市由國資委投資建設的石油化工項目43、不屬于必須招標的工程項目是（）（A）總投資額為3800萬元人民幣的學校（B）施工單項合同估算價在300萬元人民幣的個人投資住宅項目（C）國家投資的項目，設計合同估算價為70萬元（D）使用國際組織或者外國政府資金的項目，重要設備合同估算價為140萬元44、某施工項目招標，招標文件開始出售的時間為3月20日，停止出售的時間為3月30日，提交投標文件的截止時間為4月25日，評標結束的時間為4月30日，則投標有效期開始的時間為（）。A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日45、A企業為一級施工資質企業，B和C企業分別為三級施工資質企業。B企業和C企業欲參與某學校體育場工程項目的投標，但因其資質較低，該工程不在其業務承攬范圍之列，因此他們準備聯合A企業組成聯合體投標，則（）A.企業B和C可以與企業A組成聯合體對該工程投標B．企業B和C不可以與企業A組成聯合體對該工程投標C.若這三家企業組成聯合體，其資質應為一級D.若這三家企業組成聯合體，其資質應為二級46、甲公司與乙公司組成聯合體投標，它們在共同投標協議中約定如果因工程質量遭遇業主索賠，各自對索賠金額承擔50%的責任。在施工過程中果然因質量問題遭遇了業主的索賠，索賠金額為10萬元，則下面說法不正確的是（）。A.如果業主要求甲公司全部支付10萬元，甲公司不可以與乙公司有協議為理由拒絕支付B.如果業主要求乙公司全部支付10萬元，乙公司不可以與甲公司有協議為理由拒絕支付C.如果甲公司支付了10萬元，則業主不能再要求乙公司理賠D.甲公司與乙公司必須分別向業主各支付5萬元47、甲、乙、丙三家單位組成聯合體投標，約定權利義務的承擔比例為3:3:4，履行過程中乙破產，招標人要求甲承擔原本由乙承擔的價值700萬元的債務，則（）。A．因為有內部關系的約定，甲可以不承擔這部分債務B．甲不得拒絕招標人的要求，只能自己承擔這部分債務C．甲可以只承擔300萬元的債務，另外400萬元可以建議招標人要求丙承擔D．甲不得拒絕招標人的要求，但在履行后可向丙追償400萬元48、某鐵路隧道工程項目招標時，有甲乙丙丁戊五家承包商參與投標，則開標（）。A．應由中標的承包商丙來主持B．應由招標人主持，并至少邀請三家承包商參加C．應由五家承包商同招標人共同主持，以確保公平D．應由招標人主持，并邀請這五家承包商參加49、某省跨海大橋項目，在招標文件中明確規定提交投標文件截止時間為2005年3月8日上午8點30分，開標地點為建設單位十一樓大會議室。有甲乙丙丁戊五家單位參與投標，根據招標投標法的有關規定，下列說法正確的是（）。A．開標時間可以定在2005年3月9日B．可以將開標地點改在某酒店C．開標由該建設單位主持D．由于丙單位中標，開標時只要邀請丙單位參加即可50、某城市群間高速鐵路項目依法自行進行招標，其評標委員會由7人組成，其中招標人代表不能超過（）（A）1人（B）2人（C）3人（D）5人51、某自來水工程項目招投標時，由招標人依法組建評標委員會，關于該委員會的組成，下列組成中符合規定的是（）。A．委員會成員人數7人，其中招標人的代表3人，經濟專家、技術專家各2人B．委員會成員人數5人，其中招標人的代表3人，經濟專家、技術專家各1人C．委員會成員人數4人，其中招標人的代表2人，經濟專家、技術專家各1人D．委員會成員人數9人，其中招標人的代表1人，經濟專家、技術專家各4人52、某學校欲新建圖書館項目，評標由依法組建的評標委員會負責，甲乙丙丁戊五人組成評標委員會，他們的下列做法不符合招標投標法規定的有（）。A．甲接受某投標單位的請客吃飯B．乙為某投標單位的法律顧問，但乙保證秉公評標C．丙在學校領導的授意下，向某投標單位泄漏標底D．丁拒絕向權威媒體透露關于中標候選人的推薦情況E．戊接受某投標單位為其提供的歐洲旅游53、對于海天建筑公司施工現場出現的問題，下列說法正確的是（）A．工人王君雖未取得起重機操作資格證書，但其操作經驗非常豐富，項目經理李民經仔細確認后即聘用王君上崗B．經安全生產教育和培訓不合格的從業人員可以暫時上崗，但必須在3個月內通過培訓考核，否則就屬違法C．某礦山企業地下室倉庫內儲有3噸炸藥，若企業有嚴格的規章制度并采取了周密的防護措施，則企業就可以在倉庫一樓設立員工宿舍D．員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。54、下列行為中沒有違反《安全生產法》的是（）A.小孫發現了安全事故隱患沒有向現場安全生產管理人員報告，后事故發生B.小李發現砌筑的墻要倒塌，在沒有采取其他措施的情況下迅速逃離現場C.某項目經理強行要求有“恐高癥”的老王高空作業D.小趙沒有按照本單位的規定在施工現場戴安全帽55、小王是大滬建設公司的起重機操作員，某日在操作起重機時發現旁邊的塔樓崩塌，小王迅速逃離現場，結果造成起重機毀損，則（）。A．小王應當賠償大滬建設公司的損失B．小王應當賠償大滬建設公司的部分損失C．小王不需要賠償大滬建設公司的損失D．是否需要賠償損失要由大滬建設公司決定56、某建設項目施工現場發生腳手架坍塌事故后，事故現場有關人員應當立即報告（）。A．本單位負責人王某B．附近的派出所所長張某C．附近的醫院的院長陳某D．該市市長林某57、施工總承包企業甲承包了“一滴香食用油有限公司”的廠房建設及設備安裝工程，根據總承包合同約定，甲將其中的鍋爐安裝工程分包給了某機電安裝公司乙。由于安裝故障，2006年6月1日鍋爐在試車期間發生爆炸，造成了特大安全事故，則有關該事故的處理說法正確的是（）A.應由甲負責上報事故B.應由乙負責上報事故C.應由現場人員直接上報給安全生產監督管理部門D.接到事故報告后，有關地方政府安全負責人或者安全生產監督管理部門負責人應立即趕往現場58、元元房地產公司將“元元假日”高檔住宅小區的施工發包給大地建筑公司，大地建筑公司經元元公司同意將該項目的土石方工程分包給新興建筑公司。在施工過程中，新興公司不服從大地公司的安全生產管理，結果導致土方坍塌，造成嚴重的安全生產事故，關于該事故的責任承擔，下列說法正確的是（）。A．由大地公司負全責B．由元元公司負全責C．由新興公司負全責D．由新興公司負主要責任，大地公司負連帶責任59、總承包商發現某分包商甲打樁井施工存在危險，及時要求其暫停施工，待消除危險后再行施工，但是，分包商甲不接受總承包商的管理，依然繼續施工，結果導致打樁井坍塌，一名工人被埋死亡，對于這起傷亡事故的責任，下面說法正確的是（）A.分包單位自己承擔責任B.總承包單位不承擔責任C.分包單位承擔主要責任D.總承包單位承擔次要責任E.分包商乙不承擔責任60、王某是某工程建設項目分包商甲的塔吊作業人員，該項目由承包商乙實行施工總承包，建設單位為某房地產開發公司丙，根據《建設工程安全生產管理條例》的有關規定，王某應當辦理意外傷害保險，其保險費由（）支付。A．分包商甲B．承包商乙C．房地產開發公司丙D．王某61、東平建筑公司承建原北市白云山水電站項目，現缺少一種進口挖掘機，公司領導決定采用租賃方式向原北市建筑機械租賃公司租賃，以節約資金。1.若原北市建筑機械租賃公司的此種進口挖掘機確實性能良好，但缺少產品合格證，能否對外出租？（）A.不能B.可以C.經原北市建筑局批準后可以出租D.經原北市人民政府批準后可以出租2.因為工期緊迫，東平建筑公司需要立即使用此挖掘機，在這種情況下原北市建筑機械租賃公司是否需要對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測，并在簽訂租賃協議時，出具檢測合格證明？（）A.應當檢測B.可以不檢測C.經原北市建筑局批準后可以不檢測D.經原北市人民政府批準后可以不檢測62、元廣建設集團是一大型建筑公司，根據《中華人民共和國安全生產法》和《中華人民共和國安全許可證條例》的有關規定應領取安全生產許可證，請回答該公司董事長提出的下述問題：1.若元廣建設集團未領取安全生產許可證，是否可以從事生產活動？（）A.可以B.不可以C.由住房與城鄉建設部決定D.由中國建筑業協會決定2.若元廣建設集團是中央管理的建筑施工企業，則它的安全生產許可證的頒發和管理由（）負責。A.國務院B.國務院建設主管部門C.中國建筑業協會D.國務院安全主管部門3.若元廣建設集團不是中央管理的建筑施工企業，則它的安全生產許可證的頒發和管理由（）負責。A.所在省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門B.國務院C.國務院建設主管部門D.中國建筑業協會63、甲公司是乙公司的分包單位。甲公司出現了質量事故，則下面說法正確的是（）A.業主只可以要求甲公司承擔責任B.業主只可以要求乙公司承擔責任C.業主可以要求甲公司或者乙公司承擔責任D.業主必須要求甲公司和乙公司同時承擔責任64、某施工單位于2002年5月20日簽訂工程合同，承建工程為6層磚混結構，7度抗震設防，施工圖通過審批。工程于2002年10月10日開工建設。施工中技術員發現圖紙中有一處抗震設計差錯，此時施工單位應（）。A．按原圖紙繼續施工B．及時提出意見和建議C．自行修改正確后施工，向建設單位提出增加費用D．和監理工程師協商一致后，繼續施工65、某個高速公路建設項目，其在設計圖紙上對于涵側填土所用的材料標注的是6%的石灰土。第一年各施工單位完成了路基工程的施工，其中包括涵側填土的工作。由于冬天季節性停工，各施工單位撤離現場。為了贏得建設單位的信任，為日后繼續承包建設單位其他建設項目做好準備，次年春天，某標段的施工單位率先進入現場，在沒有通知監理工程師的情況下，將自己所屬路段內的涵側填土全部挖了出來，換填進來了6%的水泥穩定砂礫，而且自愿承擔增加費用。對此，正確的說法是（）A．該施工單位的做法是值得表揚的B．該施工單位違反了《建設工程質量管理條例》C．該施工單位違反了《建設工程安全生產管理條例》D．業主應該向承包商支付材料的差價66、某精裝修住宅工程于2006年3月15日由建設單位組織有關各方對工程進行竣工驗收，結論為合格。3月31日當地建筑工程質量監督站為該工程辦理了竣工驗收備案手續。按照有關規定，該住宅的裝修工程的保修期限截止日期是（）。A.2008年3月15日B.2008年3月31日C.2011年3月15日D.2011年3月31日67、某工程竣工驗收合格后第11年內，部分梁板發生不同程度的斷裂.經有相應資質的質量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施工養護不當致其強度不符合設計要求，則該質量缺陷應由()。A、建設單位維修并承擔維修費用B、施工單位維修并承擔維修費用C、施工單位維修，設計單位承擔維修費用D、施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用68、甲市擬建立新型毛紡織廠，因為建成后的毛紡織廠將排出有機毒液，排放時可能會影響周圍的環境，那么新興毛紡織廠開工建設過程中，依照環保法的規定，應注意下列哪些問題？（）A.防治污染的設施必須與主體工程同時設計B.防治污染的設施必須與主體工程同時施工C.防治污染的設施必須與主體工程同時檢驗D.防治污染的設施必須與主體工程同時投產使用E.防治污染的設施必須與主體工程同時維修69、某工程實行總承包，則關于其工程文件的移交，下列做法中，符合國家有關規定的有（）A.總承包單位，各分包單位將其工程文件整理，立卷后分別移交建設單位B.各分包單位將其工程文件整理，立卷后移交總承包單位C.總承包單位負責將各分包單位的工程文件整理，立卷后移交建設單位D.總承包單位負責收集、匯總各分包單位的工程檔案并移交建設單位E.監理單位負責收集、匯總所有的工程檔案并移交建設單位70、以下沒有違反《勞動法》關于勞動合同的相規定的是（）。A.甲經培訓后仍不能勝任工作，工廠提出解除勞動合同，并提前30日書面通知甲B.乙因公出車禍住院，公司送去3個月工資，并提出解除勞動合同C.丙因觸犯刑法被追究刑事責任，單位隨即告知解除與丙的勞動合同D.公司通知已經懷孕的丁女士，一個月后要解除與丁的勞動合同。E.戊與某公司訂立合同后，因公司被收購轉產，致使原合同無法履行，在與戊協商變更勞動合同，戊不同意的情況下，提前30日書面通知戊解除勞動合同。71、根據《勞動法》的有關規定，下列情況中，用人單位不得解除勞動合同的情形包括（）。A．建筑工人小章在工作中被墜落的水泥塊砸成重傷，喪失勞動能力B．建筑工人小劉重病住院，尚在治療期C．女工王某懷孕已8個月D．建筑工人小孫被石塊砸傷，已傷愈，未喪失勞動能力E．女工王某一周前剛產下一子72、某女職工由于嚴重失職給用人單位造成重大損害，則依據勞動法（）A．用人單位可以解除勞動合同B．用人單位可以解除勞動合同，但應該提前通知該女工C．用人單位不可以解除勞動合同D．該女職工可以隨時解除與用人單位的合同73、某施工單位沒有按照約定支付勞動者的報酬，則該勞動者（）A．可以隨時解除合同，但是應該提前30天通知用人單位B．不可以解除合同，只可以通過法律途徑來解決支付報酬的問題C．可以隨時通知用人單位解除合同D．需要與用人單位協商后才可以解除合同74、某工程總承包合同工程總價款4000萬元。經建設單位同意，總承包單位將部分專業工程分包，經結算，總承包單位支付人工、材料、設備費用等共計2500萬元，支付給分包單位工程價款1000萬元。根據〈〈營業稅暫行條例〉〉規定，總承包單位應納稅營業額是（）萬元。A.4000B.3000C.2500D.150075、根據《合同法》，下列可能是要約也可能是要約邀請的是（）（A）拍賣公告（B）招標公告（C）招股說明書（D）商業廣告76、某承包商于2005年3月4日向某建筑設備租賃公司發出租賃要約，該租賃公司于3月8日發出承諾，承包商于3月10日收到承諾，3月12日雙方簽訂合同，則承諾的生效時間是（）。A.3月4日B.3月8日C.3月10日D.3月12日77、2004年3月1日甲公司向乙公司發出要約，表示希望購買20萬塊空心磚，并要求于3月31日前予以答復，則（）。A.乙公司于4月1日發出信件，表示接受該要約，則甲乙公司之間合同成立B.乙公司于4月1日發出信件，表示接受該要約，若甲公司沒有表示該承諾有效，則甲乙公司之間合同不成立C.乙公司于4月1日發出信件，表示接受該要約，即使甲公司表示該承諾有效，甲乙公司之間也不成立合同D.乙公司于3月20日發出特快專遞，表示接受該要約，但由于客觀原因甲公司于4月5日才收到該郵件，若甲公司沒有及時向乙公司表示不接受該承諾，則合同成立E.乙公司于3月20日發出特快專遞，表示接受該要約，盡管由于客觀原因甲公司于4月5日才收到該郵件，但合同依然成立78、甲公司于2月5日以普通信件向乙公司發出要約，要約中表示以3300元/噸的價格賣給乙公司某種型號鋼材100噸，甲公司隨即又發了一封快件給乙公司，表示要約中的價格作廢，現改為3500元/噸，其他條件不變。普通信件于2月8日到達，快件于2月7日到達，乙公司均已收到兩封信，但秘書忘記把第二封信交給董事長，乙公司董事長回信對普通信件發出的要約予以承諾。請問，甲乙公司之間的合同是否成立，為什么？（）A.合同未成立，原要約被撤銷B.合同未成立，原要約被新要約撤回C.合同成立，快件的意思表示未生效D.合同成立，要約與承諾取得了一致79、甲公司得知乙公司正在與丙公司談判。甲公司本來無意簽訂這份合同，但為排擠乙公司，就向丙公司提出了更好的條件。乙公司退出后，甲公司也借故中止談判，給丙公司造成了損失。此時，丙公司將甲公司起訴至法院，可要求甲公司承擔何種責任？（）A.責任B.違約責任C.甲公司無需承擔任何法律責任D.締約過失責任80、關于合同無效，以下各項中表述正確的包括（）（A）合同部分無效，不影響其它部分的，其他部分仍然有效（B）合同無效意味著合同中所有條款都無效（C）無效的合同自裁定無效之日起無效（D）無效的合同自訂立之日起無效（E）無效的合同自始無效81、柯南今年14歲，他簽訂的下列合同必須經其父追認后方才有效的有（）。A．接受2000元的捐贈B．購買價值15元的T恤衫一件C．購買價值15000元的裘皮大衣一件D．購買IBM筆記本電腦一部E．購買價值20元的計算器一個82、張某是某施工單位的材料采購代理人員，一直代理本單位與甲建筑公司的材料采購業務。后張某被單位開除，但甲公司并不知情。張某用蓋有原單位公章的空白合同書與甲公司簽訂了材料采購合同，則該合同為（）合同。2005年A．效力待定B．無效C．可撤銷D．有效83、甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙公司。依照我國《合同法》規定，乙公司和丙公司的買賣合同屬于（）合同。A．無效B．可撤銷C．效力待定D．可變更84、某承包商與水泥廠約定，若此次施工項目中標，則購買該水泥廠的水泥1000噸，并為此交付了10000元定金。但是，最終承包商未中標，也未去購買水泥，則（）（A）這10000元定金歸水泥廠所有（B）水泥廠應該返回給承包商定金20000元（C）水泥廠應該返回給承包商這筆定金（D）水泥廠應該返回給承包商定金5000元85、甲、乙雙方約定，由丙每月代乙向甲償還債務500元，期限2年。丙履行5個月后，以自己并不對甲負有債務為由拒絕繼續履行。甲遂向法院起訴，要求乙、丙承擔違約責任。法院應如何處理？A．判決乙承擔違約責任B．判決丙承擔違約責任C．判決乙、丙連帶承擔違約責任D．判決乙、丙分擔違約責任86、甲欲購買乙所有的機器設備一臺，雙方就價款達成一致。因乙已將該設備出租于丙，故雙方約定待租期屆滿由丙負責交付。租期屆滿后，丙未為交付，則甲應向誰請求給付（）。A乙B丙C乙或丙，二者承擔連帶責任D甲不得向任何人請求，因為該合同無效87、某承包商與某貿易公司簽訂了電解鋁購銷合同，約定由某房地產開發商向貿易公司支付電解鋁款60萬元，但是，房地產開發商的財務人員張某卻將計劃支付的60萬元資金私自挪用，所以，遲遲不能支付，致使貿易公司資金周轉不便而造成經濟損失。請問，貿易公司的經濟損失應當由（）承擔？A.房地產開發商承擔B.承包商承擔C.張某D.房地產開發商與承包商88、A市甲廠與B市乙綠化公司簽訂了一份買賣合同，約定由甲廠供應乙公司苗木1000棵，乙企業支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發生糾紛，付款地點和交貨地點應為（）。A．付款地點為A市B．交貨地點為A市C．付款地點在B市D．交貨地點在B市E．交貨地點和付款地點均在B市89、某承包商與機械制造廠簽訂了一份碎石機買賣合同，但是合同未載明合同履行地點。后雙方為此發生糾紛，經協商也未能達成一致意見，則（）(A)承包商到機械制造廠提貨并支付貨款(B)機械制造廠到承包商處交貨并提取貨款(C)承包商到機械制造廠提貨，機械制造廠到承包商處提取貨款(D)機械制造廠到承包商處交貨，承包商到機械制造廠支付貨款90、甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執行政府指導價，于2004年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是2500元/噸，但甲方直至2004年8月1日才交貨，此時的政府指導價是2800元/噸。結算時應按照（）計算。A．2800元/噸B．2650元/噸C．2500元/噸D．2200元/噸91、甲公司與乙廠于2004年3月1日簽訂了一份合同，合同中的標的物是執行政府定價的商品，雙方約定由廠家供貨，供貨日期是2004年6月1日。甲公司收到貨物后同時付款，后來，廠家按時供貨，但是甲公司卻在2004年9月1日才支付貨款。該商品在3月1日、6月1日和9月1日的政府定價分別是1200元/噸，1100元/噸，1000元/噸。則甲公司應該按照（）來支付貨款。（A）1000元/噸（B）1200元/噸（C）1100元/噸（D）由雙方商議決定的價格92、甲與乙訂立買賣彩色鋼板的合同，合同約定，甲于2005年10月7日發貨，乙收到貨物后付款。待乙收到貨后，經檢驗發現貨物與封存的樣品差異較大，乙方拒絕支付款項，根據已知的條件，乙方的行為是（）。A.行使同時履行抗辯權B.行使不安抗辯權C.行使先履行抗辯權D.違約行為93、甲與乙簽訂合同，雙方約定：甲應于2000年9月1日向乙交付貨物，乙則應于9月8日向甲支付貨款。8月底，甲發現乙經營狀況嚴重惡化，并有確切證據可以證明。則在9月1日到來后，甲（）A.須按約定交付貨物，但可以請求乙提供相應擔保B.須交付貨物，但得僅先交付部分貨物C.須按約定交付貨物，如乙不付款可以追究其違約責任D.有權拒絕交貨，除非乙提供了相應擔保94、甲與乙訂立合同，規定甲應于2004年8月1日交貨，乙應于同年8月7日付款。7月底，甲發現乙財產狀況惡化，沒有付貨款之能力，并有確切證據，遂提出中止合同，但乙未允。基于上述因素，甲于8月1日未按約定交貨。依據合同法，有關該案的正確表達是（）A.甲有權不按合同約定交貨,除非乙提供了相應的擔保B.甲無權不按合同約定交貨,但可以要求乙提供相應的擔保C.甲無權不按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物D.甲應按合同約定交貨，如乙不支付貨款可追究其違約責任95、2002年1月1日，某項目經理采用欺詐的手段與某材料供應商簽訂了一個生石灰供貨合同，則下面說法正確的是（）。A.材料供應商撤銷合同的訴訟時效是2年B.該合同屬于無效合同C.該材料供應商必須在2003年1月1日之前將該合同撤銷D.如果想要撤銷合同，該材料供應商只能請求人民法院行使撤銷權96、某建筑公司欠某建材供應商30萬元材料款久拖不還，卻在近日將本公司的一輛價值6萬多元的汽車以7萬元轉讓給不懂市價行情的某美容師，將一臺價值10多萬元的塔吊以3萬元轉讓給長期合作彼此知情的某建筑設備租賃公司，致使無力償還建材供應商30萬元材料款，因此，建材供應商便向法院起訴主張其債權。下列選項中正確的是（）。A.該汽車轉讓行為合法有效B.該汽車轉讓行為應當撤銷C.該塔吊轉讓行為合法有效D.該塔吊轉讓行為應當撤銷E.該塔吊轉讓行為效力不能確定97、甲對乙享有10萬元到期債權，乙對丙也享有10萬元到期債權，三方書面約定，由丙直接向甲清償。下列說法不正確的是（）。A．丙可以向甲主張其對乙享有的抗辯權B．丙可以向甲主張乙對甲享有的抗辯權C．若丙不對甲清償，甲可以要求乙清償D．若乙對甲清償，則構成代為清償98、甲與乙簽訂了一份合同，約定由丙向甲履行債務，現丙不履行合同的約定，甲有權請求（）承擔違約責任A．請求丙承擔違約責任B．請求乙承擔違約責任C．請求乙和丙共同承擔違約責任D．請求乙或者丙承擔違約責任99、供應商甲和承包商乙簽訂一份機電設備買賣合同，后來在雙方協商一致的情況下約定由供應商丙向乙提供該設備，并征得了丙的同意，則這種情況屬于（）。A．合同變化B．合同轉讓C．合同轉移D．合同移轉100、某承包商向某物業公司于2009年3月1日簽訂一份辦公樓租賃合同，合同約定租賃辦公樓為恒盛大廈18樓整層，并約定2009年6月1日交付于承包商使用。但是，在2009年5月1日，物業公司卻將該樓18層租給了一家貿易公司，租期為3年，現貿易公司已經進駐辦公，則（）。A.在2009年5月1日承包商就可以要求物業公司承擔違約責任B.在2009年6月1日承包商才能要物業公司承擔違約責任C.在2009年5月1日承包商就可以要求物業公司承擔締約過失責任D.在2009年6月1日承包商才能要求物業公司業承擔締約過失責任101、一方當事人的違約行為導致工程受到５萬元的損失時，對方及時地采取了減損措施，支出的費用為１萬元，但仍未能終止損害，工程實際損害費用為７萬元．依據《合同法》的違約責任規定，違約方應承擔的賠償額為（）萬元。2004年Ａ．５Ｂ．６Ｃ．７Ｄ．８102、依據《合同法》的違約責任承擔原則，發包人可以不賠償承包人損失的情況是（）。A．建設資金未能按計劃到位的施工暫停B．發包人改變項目建設方案的工程停建C．非典流行導致施工暫停D．征地拆遷工作不順利導致施工現場移交延誤103、下列可以作為購銷合同保證人的是（）A.北京市市政府B.廣州大學C.上海浦東發展銀行D.鄭州市婦聯104、甲乙雙方簽訂合同時，丙方向甲方提供合同擔保．履行過程中，甲乙雙方通過協商對合同作了重要變更，但甲方未將變更事項通知丙方．合同部分履行后，甲方的嚴重違約行為導致與乙方解除合同．則對變更事項中損失部分的處理原則是由于（）。2004年Ａ．甲方未將變更事項通知丙方，該損失由甲乙雙方承擔Ｂ．甲方未將變更事項通知丙方，丙方賠償該部分損失的一半Ｃ．丙方提供了合同擔保，應承擔全部賠償責任Ｄ．甲方未將變事項通知丙方，丙方對該部分損失不承擔保證責任105、按照《擔保法》的規定，出質人可以提供（）辦理質押擔保。Ａ．建筑物Ｂ．構筑物Ｃ．依法可以轉讓的股票Ｄ．土地106、甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費為80萬元，甲向乙支付16萬元定金。合同訂立后，甲方實際向乙方支付了12萬元定金，乙收取定金后拒不履行合同，則甲可以要求乙返還（）萬元。2005年A．12B．16C．24D．32107、甲市的A公司與乙市的B公司在丙市簽訂施工合同，該工程位于丁市。雙方在履行合同過程中發生爭議，則對此案有具管轄權的法院是（）。A．甲B．乙C．丙D．丁108、甲縣居民劉某與乙縣大江房地產公司在丙縣售房處簽訂了房屋買賣合同，購買大江公司在丁縣所建住房1套。雙方約定合同發生糾紛后，可以向甲縣法院或者丙縣法院起訴。后因房屋面積發生爭議，劉某欲向法院起訴。下列關于管轄權的哪種說法是正確的？A．甲縣和丙縣法院有管轄權B．只有丁縣法院有管轄權C．乙縣和丁縣法院有管轄權D．丙縣和丁縣法院有管轄權109、位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者發生糾紛，甲將乙訴至法院控告乙公司違約，要依據合同向乙公司索賠，此案件應該由何處法院管轄（）。（A）甲地基層人民法院（B）乙地基層人民法院（C）丙地中級人民法院（D）如無特別約定，乙地和丙地法院都有管轄權110、某施工單位拖欠王某工資，經勞動仲裁后，王某不服，將施工單位訴至人民法院。在一審人民反員開庭審理的過程中，王某的兒子有病住院急需用錢，則關于本案中先予執行的適用，下列說法中，正確的是()A.人民法院可直接裁定先予執行B.王某可請求一審人民法院裁定先予執行C.因尚未審理完畢，當事人不能申請先予執行D.若王某敗訴，不須賠償由此給施工單位造成的損失111、A市甲公司與B市乙公司在C市簽訂建設工程合同，合同履行地在D市。合同約定若發生爭議將糾紛提交C市仲裁委員會仲裁。現甲乙公司發生糾紛，甲欲申請仲裁，發現C市沒有設立仲裁委員會，而A、B、D市均設立了仲裁委員會。甲可以()A．向A市仲裁委員會申請仲裁B．向B市仲裁委員會申請仲裁C．向C市法院起訴D．向D市仲裁委員會申請仲裁112、發包人東方開發公司與承包人正大建筑公司之間發生了合同糾紛，發包人東方開發公司根據合同中的存在的仲裁條款申請仲裁委員會裁決，但承包人正大建筑公司主張仲裁條款無效，那么在下列何種情況下，承包人正大建筑公司主張能夠成立？（）A．只要正大建筑公司堅持不再采用仲裁手段解決糾紛，即可視為仲裁條款無效B．東方開發公司與正大建筑公司約定的仲裁事項超出法律規定的仲裁范圍的C．當初簽訂合同時的正大建筑公司法定代表人已經被撤職D．東方開發公司采取脅迫手段，迫使對方訂立仲裁協議的E．建設工程合同中雖然有仲裁條款，但被法院確認該建設工程合同無效113、甲建設單位與乙建筑企業簽定了仲裁協議，約定一旦發生糾紛由甲、乙、丙三地中的任何一個仲裁機構進行裁決，當發生糾紛時，甲單位訴至法院，乙單位要求甲地仲裁機構仲裁，此時（）A．仲裁協議無效，法院應受理該案件B．仲裁協議效力待定，可由雙方選擇甲或已或丙地仲裁機構仲裁C．仲裁協議有效，由甲地仲裁機構仲裁D．仲裁協議是否有效由法院來決定114、某工程質量糾紛經仲裁庭開庭審理后，在賠償數額上形成三種意見，甲、乙、丙仲裁員分別認為應賠償15、16、20萬元，其中丙仲裁員是由當事人雙方共同選定的。此案中，應當裁決賠償()萬元。A.15B.16C.17D.20精品文檔精心整理精品文檔可編輯精品文檔2010全國一級建造師職業資格考試《建設工程法規及相關知識》模擬試題（一）一、單項選擇題（每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.下列有關建造師執業的行為中，合乎我國法律的規定是（）。A．李某參加了建造師執業資格考試，在得知考試成績通過后即以建造師的名義在某工程項目中擔任項目經理B．王某從事項目管理工作多年，并已取得一級項目經理資質證書，認為自己施工經驗豐富不用參加考試，便在當地以建造師的名義接受一些施工企業的聘請擔任項目經理C．陳某通過建造師執業資格考試后就到注冊機關申請注冊，取得注冊證書后才以建造師的名義執業D．吳某參加了建造師執業資格考試，雖然沒有通過，但其所在單位因急需用人，仍然以建造師的名義聘任其為某工程的項目經理2.根據我國相關法律的規定，下列選項中不屬于建造師的執業范圍的是（）。A．擔任建設工程項目施工的項目經理B．查處工程建設過程中的違法行為C．從事其他施工活動的管理工作D．法律、行政法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務3.根據民法基本理論，下列選項中不屬于民事法律關系的構成要素的是（）。A．主體B．自然事件C．客體D．內容4.甲房地產公司和乙施工企業簽訂了一份工程施工合同，施工過程中，因設計變更造成了工程量的增加。請問，這種合同法律關系的變更屬于（）。A．主體變更B．客體變更C．自然變更D．違約變更5.由于不具備編寫招標文件和組織評標的能力，甲房地產公司和乙招標代理公司簽訂了一份合同，約定乙公司負責某住宅小區工程的公開招標工作。請問，甲乙之間的這種法律關系屬于（）。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.無權代理6.甲房地產公司和乙施工企業簽訂了一份工程施工合同，乙企業通過加強施工現場的管理，終于如期交付了符合合同約定質量標準的工程，甲公司隨即也按約支付了工程款。請問，這種合同法律關系的終止屬于（）。A．自然終止B．違約終止C．協議終止D．不可抗力終止7.注冊建造師屬于工程建設法律關系主體中的（）。A．自然人B．社團法人C．國家機關法人D．個體工商戶8.根據我國有關法律的規定，建設工程圖紙屬于（）的保護對象。A.《專利法》B.《商標法》C.《反不正當競爭法》D.《著作權法》9.孫某去銀行取錢，工作人員誤將1，000看成10，000，多支付其9000元。銀行發現后要求孫某返還多支付的9000元錢。請問，這種在孫某和銀行之間產生的債權債務關系，在法律上被稱為（）之債。A.合同B.C.不當得利D.無因管理10.房地產公司甲在兼并施工企業乙之前，尚欠乙公司120萬的工程款。那么，兼并之后甲乙兩公司作為兩個獨立的法律關系主體之間的120萬元的債權債務關系的消滅，屬于因（）而消滅。A.抵銷B.提存C.混同D.免除11.我國《民法通則》規定的國有土地使用權屬于（）。A.所有權B.擔保物權C.動產物權D.用益物權12.根據我國法律關于訴訟時效的規定，訴訟時效期間從權利人知道或應當知道權利被侵害時起計算,但是，從權利被侵害之日起超過（）的，人民法院不予保護。A．1年B．2年C．4年D．20年13.張某于2001年1月1日向李某借款5000元，并答應于2002年1A．2003年1月1日C．2004年3月1日 14.根據我國法律的相關規定，建設單位應當自領取施工許可證之日起（）內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期。A．3個月B．6個月C．1年D．2年15.甲公司的資質等級為特級，乙公司的資質等級為一級，現兩公司欲組成聯合體，共同承包某大型工程的設計和施工任務。試問，根據我國建筑法的規定，甲乙組成的聯合體應當按照（）資質等級許可的范圍承攬該工程。A．特級B．一級C．二級D．三級16.某企業在一次大型工程項目的招標活動中，根據《招標投標法》的要求安排了以下招標程序：①成立招標組織；②組織投標人踏勘現場，并對招標文件答疑；③簽收投標文件；④編制招標文件和標底；⑤確定投標人編制投標文件所需要的合理時間；⑥發布招標公告或發出投標邀請書；⑦發售招標文件；⑧對潛在投標人進行資質審查，并將審查結果通知各潛在投標人。下列排列順序正確的是（）。A．①②③④⑤⑥⑦⑧B．①⑧⑥④⑤②⑦③C．①④⑧③②⑥⑤⑦D．①④⑥⑧⑦②⑤③17.中標通知書發出后，招標人無正當理由不與中標人簽訂合同，給中標人造成損失的，（）。A．只需退還投標保證金即可B．要雙倍返還投標保證金C．如果給中標人造成的損失小于投標保證金的，只需賠償損失而不用退還全部投標保證金D．如果給中標人造成的損失超過投標保證金的，除退還投標保證金外還需賠償損失18.根據我國《安全生產法》的規定，如果從業人員在施工過程中發現有直接危及人身安全的緊急情況時，享有停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所的權利，這種權利也被稱之為（）。A．知情權B．建議權C．緊急避險權D．拒絕權19.安全生產的“三同時”是指，建設項目的安全設施必須與主體工程（）。A．同時設計、同時施工、同時投產B．同時立項、同時規劃、同時審批C．同時勘察、同時設計、同時監理D．同時施工、同時監督、同時審計20．根據該《建設工程安全生產管理條例》的規定，下列選項中不屬于施工企業安全生產管理的責任或義務的是（）。A．安全施工技術要求的交底B．為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險C．在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時對作業人員進行培訓D．辦理施工許可證時報送安全施工措施21.根據我國有關法律規定，房屋外墻面防滲漏的最低保修期限為（）。A．1年B．2年C．5年D．50年22.某施工企業甲公司的資質等級為二級，而發包方東方集團公司的工程項目需要一級資質的建筑商承建，于是甲公司就借用了另一大型建筑企業乙公司的資質等級證書，承攬了東方集團公司的工程，后來因該項工程不符合規定的質量標準而給東方集團造成了損失。那么，賠償責任應當由（）承擔。A．甲公司B．乙公司C．甲公司和乙公司連帶D．甲公司和乙公司按約定比例23.根據我國相關法律的規定，工程驗收的通用質量標準屬于工程建設業的（）。A.推薦性標準B.強制性標準C.地方標準D.企業標準24.根據建設工程保險的相關知識，如果安裝工程附帶的土木建筑工程項目不超過總價的（），那么整個項目按安裝工程一切險投保。A．20%B．30%C．50%D．60%25.根據我國有關招標投標的法律規定，“與投標人有利害關系的人員不得進入評標委員會”，這一規定體現了招標活動基本原則中的（）。A．公開原則B．公平原則C．公正原則D．誠實信用原則26.根據我國相關法律規定，應當對規劃和建設項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測評估，提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施，進行跟蹤監測。這種制度被稱為（）。A．環境影響評價制度B．環境保護制度C．環境負責追究制D．群防群治制度27.根據我國《勞動法》的規定，勞動合同可以約定試用期，但試用期最長不得超過（）。A．3個月B．6個月C．1年D．2年28.根據我國《反不正當競爭法》的規定，經營者的下列行為中屬于不正當競爭行為的是（）。A．甲酒廠為擴大銷路，將其酒瓶設計為與茅臺酒瓶相似的包裝，但未使用茅臺酒的商標B．乙商場將一批過季服裝打折出售C．丙公司對所有投標人進行資格預審D．丁食品廠為了使其產品進入某大型超市，向超市讓利10%29.根據《合同法》的規定，下列選項中屬于要約邀請的是（）。A．投標保函B．投標書C．中標通知書D．招標公告30.甲公司和乙公司為生意場上的競爭對手，在得知乙公司和丙公司正在為一筆交易進行談判時，為達到排擠乙公司的目的，以極低的價格吸引丙公司放棄了與乙公司的談判。目的得逞后，甲公司隨便找了個借口終止了與丙公司的談判，丙公司在與甲公司的談判過程中花費了大量的人力和財力。你認為，本案中，甲公司應當承擔合同法意義上的（）責任。A．違約B．C．締約過失D．不當得利31.根據我國《合同法》的規定，要約可以撤回，但撤回要約的通知應當在（）到達受要約人。A．雙方訂立正式合同之前B．要約到達受要約人之前或者與要約同時C．受要約人做出承諾之前D．受要約人發出承諾通知后、實際履行前32.根據《合同法》的有關規定，如果受要約人在承諾期限內發出了承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但由于郵遞員投遞錯誤等客觀原因，使得承諾到達要約人時超過了承諾期限。這種情況下，除（）的以外，該承諾有效。A．承諾延誤致使合同目的無法實現B．承諾遲到增加了要約人的履行成本C．要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾D．承諾已對要約內容做出某些修改33.大地建筑公司向H市鋼鐵廠發出了一份通知：“我方欲以3000元/噸的價格購買Φ25的螺紋鋼50噸，三日內回復有效。”H市鋼鐵廠在回復之前，B市鋼鐵廠知道了此事，趕緊在第二天就給大地建筑公司發了通知：“完全同意你方報價，準備接貨事宜。”請問，B市鋼鐵廠的這份通知的法律性質屬于（）。A．要約邀請B．要約C．承諾D．新要約34.根據我國合同法的規定，下列合同中應當被認定為無效合同的是（）。A．年僅12歲的小學生自己決定購買一輛自行車B．某開發商與施工企業訂立的施工合同未按規定備案C．某總承包商就主體工程的轉包與分包商訂立的分包合同D．公民李某為將自己的房產贈給孫某簽訂了一份贈予合同35.根據我國合同法的規定，如果合同當事人約定由第三人向債權人履行債務的，第三人最后不履行債務或履行債務不符合約定，應當由（）向債權人承擔違約責任。A．第三人B．第三人和債務人C．第三人或債務人D．債務人36.某工程項目的總承包商甲公司為逃避分包商乙公司的分包工程款，于2004年11月20日放棄了其對丙房地產開發公司10萬元剩余工程款的債權。乙公司欲依法行使A．2004年12月C．2006年11月2037.甲乙之間訂立了一份商品買賣合同，雙方在合同中約定：“一手交錢，一手交貨”。那么，甲在乙交貨前可以拒絕乙要求其其先履行的要求，這種抗辯權在合同法中被稱為（）。A．同時履行抗辯權B．后履行一方的抗辯權C．先履行一方的抗辯權D．不安抗辯權38.甲公司欠某供應商200萬元貨款，現甲公司準備將公司的一部分資產分離出去，另成立乙公司。對于甲公司分立后200萬元債務的清償問題，下列說法正確的是（）。A.應當由甲公司承擔全部債務B.應當由乙公司承擔全部債務C.應當由甲、乙公司承擔連帶責任D.甲公司與乙公司均不承擔清償責任39.下列有關承擔違約責任的說法，正確的是（）。A．違約方在支付了遲延履行違約金后，就免除了繼續履約的責任B．當事人在合同中既約定了違約金，又約定了定金條款，如果一方違約，對方可以選擇適用違約金或定金條款，但兩種違約責任不能合并使用C．當事人一方履行合同不符合約定，在采取補救措施后，對方還有其它損失的，此時就不再承擔賠償責任D．合同約定違約金的，因當事人一方違約使對方產生損失，此時不論損失多大，均只應向損失方支付合同約定的違約金40.在甲乙雙方訂立的貨物運輸合同中，雙方約定乙方必須2004年8月1日前將貨物運到甲方指定的地點，貨到后付運費。乙方于2004年8A．乙方不承擔違約責任，因為遲延履行并未造成合同目的落空B．乙方不承擔違約責任，因為履行合同過程中發生了不可抗力C．甲乙雙方共同承擔違約責任，因為發生了不可抗力D．乙方應當承擔全部違約責任，因為該發生在遲延履行期間41.下列合同中，屬于效力待定的是（）。A．年僅8歲的小學生范某購買一輛高級自行車的合同B．王某借用朋友的一輛汽車，途中由于有人愿出高價購買，于是王某將其出賣C．年僅10歲的學生接受親屬贈與的價值10萬余元的汽車一部D．張某明知某公司負責人李某只能簽訂標的額在300萬元以下的合同，仍然與其簽訂了一份價值500萬元的產品購銷合同42.房東黃某在其租房合同中與承租人韓某約定：“如果黃某的兒子結婚，韓某必須于七日內搬出。”請問，該合同屬于（）合同。A．附生效條件B．附生效期限C．附解除條件D．附解除期限43.根據我國有關法律的規定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，如果相對人有正當理由相信行為人有代理權的，該代理行為（）。A．有效B．依然無效C．效力待定D．可撤銷44.在執行政府指導價的合同中，如果買方逾期付款又遇到政府指導價發生變化，則法律規定的處理原則是（）。A．遇價格上漲，按原價執行；價格下降，按新價執行B．遇價格上漲，按新價執行；價格下降，按原價執行C．無論價格上漲還是下降，按原價執行D．無論價格上漲還是下降，按新價執行45.甲乙雙方簽訂了一份100臺冰箱的買賣合同，合同約定每臺冰箱1600元，（市場價格每臺2000元），乙方負責送貨到甲方所在地，貨到付款。隨后甲又與丙簽訂了一份該批冰箱的轉賣合同，合同價為1800元，并約定了8000元違約金。送貨途中，運輸車發生交通事故，100臺冰箱全部滅失。請問，根據《合同法》的規定，甲方可以向乙方主張（）的損失。A.20000元B.28000元C.40000元D.48000元46.根據我國《擔保法》的規定，如果保證合同中對保證方式沒有約定或約定不明確的，（）承擔保證責任。A．按一般保證B．按連帶保證C．由保證人選擇適用一般保證或者連帶保證D．由債權人選擇適用一般保證或者連帶保證47.動產質押的質押合同自（）起生效。A．合同登記之日B．權利憑證交付之日C．質物移交質權人占有之日D．當事人約定之日48.根據我國《擔保法》的規定，債務履行期屆滿質權人未受清償的，可以與出質人協議以質物折價，也可以依法拍賣、變賣質物。質物折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債務數額的部分歸（）所有。A.出質人B.質權人C.債權人D.債務人49.根據我國《擔保法》關于留置擔保的規定，債權人留置財產后，債務人應當在不少于（）的期限內履行債務。A.15天B.30天C.兩個月D.三個月50.根據我國《擔保法》的規定，定金合同自（）之日起生效。A．當事人約定B．主合同登記C．合同履行D．定金實際交付51.甲房地產公司與乙施工企業簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質量問題發生了糾紛，雙方遂決定將此糾紛提交某仲裁委員會仲裁。請問，下列說法正確的是（）。A．由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解的方式解決糾紛B．由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發生糾紛后不能通過仲裁解決C．如果雙方在發生糾紛后訂立了仲裁協議，則仍然可以通過仲裁解決糾紛D．仍然雙方在發生糾紛后訂立了仲裁協議，則不能通過和解解決糾紛52.仲裁委員會審理建設工程合同糾紛案件，一般（）。A.必須公開審理B.必須不公開審理C.以不公開審理為原則，當事人協議公開的，可以公開進行，但涉及國家的除外D.以公開審理為原則，當事人協議不公開的，可以不公開進行53.人民法院在審理建設工程施工合同糾紛時，一般都適用（）。A.簡易程序B.普通程序C.特別程序D.督促程序54.在一起建設工程糾紛案件的審理過程中，被告提出了反訴。開庭時，原告經傳票傳喚沒有到庭，此時法庭可以（）。A．終止審理B．中止審理C．缺席判決D．按撤訴處理55.當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起（）內向上一級人民法院提起上訴。A.10日B.15日C.20日D.30日56.下列關于審判監督程序的說法，錯誤的是（）。A．監督程序是每個案件必經的程序B．設立審判監督程序，是為了保障法院裁判的公正，使已經發生法律效力但有錯誤的判決裁定、調解協議得以改正C．各級人民法院院長發現本院已經發生法律效力的判決、裁定確有錯誤，認為需要再審的，應當提交審判委員會討論決定D．上級人民法院發現下級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定確有錯誤的，有權提審或者指令下級人民法院再審57.根據我國《民事訴訟法》的相關規定，因不動產糾紛提起的訴訟，由（）人民法院管轄。A．被告住所地B．原告住所地C．不動產所在地D．合同簽訂地58.H省乙市東方建筑集團公司訴甲市四海房地產開發有限公司一案，由甲市N區人民法院作出了一審判決，被告四海公司不服，上訴至甲市中級人民法院。甲市中級人民法院經過審理，做出了駁回上訴、維持原判的二審判決。被告四海公司拒不執行生效判決，東方公司應當向（）申請強制執行。A．甲市N區人民法院B．甲市中級人民法院C．乙市中級人民法院D．H省高級人民法院59.人民法院在一起刑事案件的二審審理中，做出了刑事附帶民事賠償的判決，對于該判決定中的財產部分，應當由（）執行。A．被告住所地人民法院B．受害人住所地人民法院C．第二審人民法院D．第一審人民法院60.執行程序的申請人提出撤銷申請的，人民法院應當裁定（）。A．先予執行B．終結執行C．執行回轉D．中止執行61.根據我國《民事訴訟法》的相關規定，人民法院審理對原判決的上訴案件，應當在二審立案之日起（）內審結。A．20日B．30日C．3個月D．6個月62.對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當理由不提出鑒定申請，致使對案件糾紛的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當承擔（）的法律后果。A．妨礙司法公正B．偽證罪C．舉證不能D．喪失勝訴權63.下列關于人民法院判決、裁定的法律效力的說法，正確的是（）。A.只有二審法院的判決、裁定，才是發生法律效力的判決、裁定B.一審法院的判決、裁定，也可能是發生法律效力的判決、裁定C.未被申請再審的二審判決、裁定，才是發生法律效力的判決、裁定D.只有經過再審的判決、裁定，才是發生法律效力的判決、裁定64.合同當事人簽訂有仲裁協議，糾紛發生后一方當事人申請仲裁，另一方當事人向人民法院起訴，正確的做法應該是（）。A.仲