加工合同（精選20篇）加工合同（精選20篇）

加工合同篇1

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

托付代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

托付代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費

單位總價

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當

定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費擔當

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當

定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款擔當

第四條定作人供應原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費擔當

第六條圖紙供應

承攬人發覺定作人供應的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的幫助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的幫助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守隱秘：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條幫助

1.承攬工作中定作人應對承攬人供應以下幫助：______________________________。

2.定作人不履行幫助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行幫助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行幫助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗阻礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥當保管定作人供應的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當擔當損害賠償責任。

第十三條加工費結算方法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬人不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1.定作人可以隨時解除合同，但應準時書面通知承攬人，并擔當由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

3.雙方通過書面協議解除本合同;

4.因不行抗力致使合同目的不能實現的;

5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1.承攬人的違約責任

(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍舊需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2.定作人的違約責任

(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人供應圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

(4)定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

(6)定作人如變更交付定作物地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1.承攬人有權簽署并有力量履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

定作人：

1.定作人有權簽署并有力量履行本合同。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

其次十條通知

1.依據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：______________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方擔當由此而引起的相關責任。

其次十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特別狀況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應準時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不行分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方擔當。

其次十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

其次十三條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

其次十四條不行抗力

1.假如本合同任何一方因受不行抗力大事影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不行抗力大事阻礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不行抗力大事影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不行抗力大事的發生通知另一方，并在該不行抗力大事發生后_________日內向另一方供應關于此種不行抗力大事及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不行抗力大事導致其對本合同的履行在客觀上成為不行能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消退或減輕此等不行抗力大事的影響。

3.不行抗力大事發生時，雙方應馬上通過友好協商打算如何執行本合同。不行抗力大事或其影響終止或消退后，雙方須馬上恢復履行各拘束本合同項下的各項義務。如不行抗力及其影響無法終止或消退而致使合同任何一方丟失連續履行合同的力量，則雙方可協商解除合同或臨時延遲合同的履行，且遭受不行抗力一方無須為此擔當責任。當事人拖延履行后發生不行抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不行抗力”是指受影響一方不能合理掌握的，無法預料或即使可預料到也不行避開且無法克服，并于本合同簽訂日之后消失的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不行能或不實際的任何大事。此等大事包括但不限于自然災難如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會大事如戰斗(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

其次十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以依據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，根據通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

其次十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

其次十七條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人(蓋章)：_________定作人(蓋章)：__________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：______

托付代理人(簽字)：_____托付代理人(簽字)：______

簽訂地點：_______________簽訂地點：________________

_________年_____月_____日_________年______月_____日

加工合同篇2

加承合字第號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼：_____________________

依據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商全都，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的供應以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不行抗力的緣由外，任何一方不履行合同，都要擔當違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》其次十二條的有關規定執行。

七、雙方商定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應準時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

加工合同篇3

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當

第四條乙方供應原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條加工費結算方法與時間

______________________________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方供應圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有力量履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有力量履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業隱秘(技術信息、經營信息及其他商業隱秘)予以保密。未經該商業隱秘的原供應方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業隱秘的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有商定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應擔當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不行抗力

本合同所稱不行抗力是指不能預見、不能克服、不能避開并對一方當事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災難如洪水、地震、火災和風暴等以及社會大事如戰斗、動亂、政府行為等。

如因不行抗力大事的發生導致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應馬上將事故狀況書面告知另一方，并應在_________天內，供應事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或臨時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.依據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方擔當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀便利而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________地址：___________________

_________年______月____日_________年______月____日

簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

加工合同篇4

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

其次條乙方須根據外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等的確履行，準時交貨。

第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等狀況，且經甲方驗收后，始認為合格。

第四條材料由_________方負責。

第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條驗收時的檢驗方法是采納_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣方案，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條乙方必需的確遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的狀況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列方法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不行抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)連續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)連續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)連續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發覺有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，假如甲方發生特別嚴峻不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條按期交足定貨而合格率為100%，賜予總價_________嘉獎金。按期交足定貨而合格率為95%，賜予總價_________嘉獎金。

第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工合同篇5

為進展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公正、合理的原則，依據《民法典》經雙方協商全都，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

甲方：________________________

乙方：________________________

一、甲方權利、義務

1.向乙方供應______，回收產品，現金支付加工費。

2.向乙方供應合格的充氣設備，組裝工具。

3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。

4.向乙方準時供應全套散件。

二、乙方權利、義務

1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

2.按甲方要求加工合格______。

3.準時支付散件價款。

4.可以自行銷售成品______，但應準時告知甲方。

5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如消失一切事故由乙方自負。

三、生產標準（依培訓標準）

1.氣體飽滿無氣泡，外貌潔凈。

2.火焰勻稱，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免費用設備的優待條件，詳細如下：

1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方全部。

甲方：______________

地址：______________

電話：______________

乙方：______________

地址：______________

電話：______________

簽定日期：__________

加工合同篇6

加工合同（示范文本）

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數量、酬勞、交貨期限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜加工物｜規格｜計量｜｜酬勞｜交貨期限及數量｜｜｜｜｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜合計人民幣金額（大寫）：｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）其次條定作人供應的材料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜材料｜規格｜計量｜｜｜｜｜｜｜｜｜數量｜質量｜供應日期｜消耗定額｜｜名稱｜型號｜單位｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人供應的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四條加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六條加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七條定作人供應技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第八條承攬人發覺定作人供應的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十二條酬勞的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十五條定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他商定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜定作人｜承攬人｜鑒（公）證看法：｜｜｜｜｜｜定作人（章）：｜承攬人（章）：｜｜｜｜｜｜｜住宅：｜住宅：｜｜｜｜｜｜｜法定代表人：｜法定代表人：｜｜｜｜｜｜｜居民身份證號碼：｜居民身份證號碼：｜｜｜｜｜｜｜托付代理人：｜托付代理人：｜｜｜｜｜｜｜電話：｜電話：｜｜｜｜｜｜｜開戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機關（章）｜｜｜｜｜｜賬號：｜賬號：｜經辦人：｜｜｜｜｜｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－監制部門：印制單位：

加工合同篇7

定做方：(簡稱甲方)

承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際狀況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內容：

1、按甲方供應之圖紙加工，甲方供應圖紙項目全稱為_____________________。

2、制作內容：_______________________________________________________。

1)主鋼構：由定做方供應鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方供應油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

二、合同價款及結算方式：

1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質量要求：

1、乙方必需根據國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)仔細加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

2、乙方需向甲方供應原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

1)檢測內容：抗滑移系數試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

2)其他檢測項目：

3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間：

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：_______年___月___日開頭提貨。

五、包裝及運輸：

1、乙方負責裝車，裝車時應根據規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避開運輸工程中消失構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標志應當按要求實施(詳細要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方擔當，構件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1、甲方向乙方供應完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方根據甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問準時賜予解答，并供應修轉變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現場發覺嚴峻質量問題準時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場幫助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并擔當返工費及直接費用。

七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

甲方(蓋章)：

托付代理人：

聯系方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

托付代理人：

聯系方式：

開戶行：

賬號：

加工合同篇8

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方托付乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方托付乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方供應，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

其次條甲方責任

1、按方案分批次托付乙方為其加工甲方產品。

2、向乙方供應加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

3、甲方供應的加工毛坯必需符合質量要求并標示清楚。

3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出看法和建議。

4、甲方根據甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

第三條乙方責任

1、嚴格根據甲方的托付內容及要求從事代加工活動。

2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

3、嚴格管理甲方供應的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得供應給甲方的同行業，否則，應擔當相應法律責任。

4、乙方必需加強質量保證力量，確保加工、運輸過程的質量掌握，保證所加工的產品符合質量標準。

第四條付款方式及交提貨地點

每月八號為對帳日，乙方支配財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。

第五條驗收標準

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必需對產品進行驗收，如發覺質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

第六條違約責任

1、如乙方未根據雙方商定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

2、質量與合同商定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

3、如合格率指標達不到商定要求，甲方有權要求乙方準時支配人員全檢，或由甲方支配專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

2、如甲方未按商定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

3、如乙方常常不能滿意甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

4、如一方因故需要終止本合同，必需提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。

第七條合同有效期限

本托付加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方方案通知單確定為準。

第八條不行抗力

在本合同期內，如因不行抗力因素導致合同無法連續履行，本合同自然終止，雙方互不擔當責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法連續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

第九條爭議解決方法

甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

第十條其他

1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

負責人簽字：

負責人簽字：

日期：日期：

加工合同篇9

合同簽訂地：

甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

法定代表人：

甲方托付乙方加工本合同中成品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

注：以上費用含17%增值稅。?其次條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。

第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意，乙方不得向第三方供應和透露本項目的圖紙及技術資料，其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的狀況下，不得使用甲方模具向第三方供應鑄件。任何狀況下，甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付

合同簽訂日起三天內，甲方支付乙方50%產品預付款，產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款；余下10%作為質量保證金，發貨30天內，甲方支付10%貨款，乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢，造成成品不足時，乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法

根據附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規范與行業標準進行驗收。每批零件乙方需供應如下檢驗報告：

1.?鑄件化檢驗報告；

2.成品尺寸抽檢報告（每批產品每個規格抽檢3件）；

3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式

交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡潔的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）。如因運輸和包裝造成零件損傷，乙方不負責。如需單獨包裝，甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求幫助支配運輸，但風險及費用歸甲方擔當。?第七條?不行抗力

合同雙方由于不行抗力的災難或確非一方本身造成的緣由而不能履行合同時，可免予擔當經濟責任。

第八條?違約責任

雙方應嚴格履行合同條款，如有違約，違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理

合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____；該_____為終局裁決，對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款

1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。

2.合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；具有同等法律效力。

4.合同雙方工作往來文件，經雙方認可的傳真件有效。

甲方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

乙方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

加工合同篇10

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經雙方協商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務：

產品名稱

型號規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作人按下表供應原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

加工合同篇11

甲方：

乙方：

為維護甲乙雙方合法權益，依據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商全都，簽訂以下合同：

一、工程名稱：_________?黃金國際

二、工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段

三、工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。

四、承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。

五、合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化上升或降低，以中標價格為本工程的價格。

六、合同工期:合同簽訂后乙方要準時與項目部聯系，依據施工進度掌握好加工制作的時間，乙方接到通知后快速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇根據甲方確定的截止時間之前安裝完畢。

七、付款條件及方式：

1、向甲方出具的貨物稅務發票必需正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。

2、辦理完按揭手續，加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。

八、質量標準

1、乙方所施工的項目必需完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方擔當建設單位的損失。

2、乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

3、乙方在施工預備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做，達到門窗安裝質量要求。

4、塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。乙方擔當全部檢測試驗費用，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測試驗報告，不予結算，并擔當給甲方帶來的全部損失。

5、推拉窗安裝推拉紗窗，保證堅固不掉落。窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，堅固牢靠。合同簽訂后，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對比設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。

九、驗收方式：甲方或者甲方托付的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢后，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，并對乙方供應的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查試驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部擔當。

十、塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避開漲價風險

十一、甲乙雙方權利與義務

1、甲方承諾

①為乙方供應良好的工作環境，準時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。

②為乙方供應圖紙，并審查乙方供應的施工資質等。

③在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發覺問題準時訂正。

④甲方承諾自覺遵守物資選購招標文件內容。

2、乙方承諾

①接到甲方通知后，未根據商定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方擔當，不合格工程不予結算，若返工乙方擔當因乙方責任帶來的全部經濟損失。

②供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方擔當。

③不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。

④進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方關心協調。

⑤不能根據合同商定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方擔當。

⑥竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，擔當期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了擔當返工整改費用外，并擔當合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。

⑦按甲方要求向甲方供應合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。

⑧必需根據雙方商定的工期完成商定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規范，制定安全方案，實行安全管理措施，確保每個職工在保證安全的狀況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故擔當全部責任并賠償一切經濟損失。

⑩自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調協作，但是全部費用由乙方擔當。

11）不按本合同商定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。

12）不能根據國家規范，圖紙及合同商定進行加工制作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同篇12

合同編號：______________

定作方：_______________________

承攬方：_______________________

簽訂地點：_____________________

簽訂時間：_____年_____月_____日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、定作方帶料

（注：空格如不夠用，可以另接。）

三、質量要求、技術標準

────────────────────

四、承攬方對質量負責的條件及期限

────────────────────

五、技術資料、圖紙供應方法及保密要求

────────────────────

六、驗收標準、方法和期限

────────────────────

七、包裝要求及費用負擔

────────────────────

八、交（提）貨方式及地點

────────────────────

九、交付定金預付款數額準時間

────────────────────

十、結算方式及期限

────────────────────

十一、違約責任

────────────────────

十二、如需供應擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

────────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────

十四、雙方協商的其它條款

────────────────────

有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

監制部門：__________印制單位：____________________

加工合同篇13

承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：_____________家具有限公司

法定代理人：

電話：

_____________家具有限公司(定作方)托付承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

其次條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙供應方法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發覺定作方公司供應的圖紙或技術要求不完善，應當準時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改看法。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期供應技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特別商定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平常借支除外)。

第八條：其他商定

1、合同期間，承攬方必需嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格根據行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方消失任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，擔當逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方擔當補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必需提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、供應承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

2、供應承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;

3、合同期間免費供應承攬方午餐和晚餐;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方(代表人)：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

加工合同篇14

合同編號：____________

定作人：____________

簽訂地點：____________

承攬人：____________

簽訂時間：____年____月____日

第一條加工物、數量、酬勞、交貨期限

____________________________________________________________________

加工物名稱規格型號計量單位數量酬勞

交貨期限及數量

單價金額

合計

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

合計人民幣金額(大寫)：

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

其次條定作人供應的材料

____________________________________________________________________

材料名稱規格型號計量單位數量質量供應日期消耗定額

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人供應的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質量要求：________________________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：________________________

第七條定作人供應技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：________________________

第八條承攬人發覺定作人供應的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：________________________

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：________________________

第十二條酬勞的結算方式及期限：________________________

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。

第十四條本合同解除的條件：________________________

第十五條定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責任：____________________________________

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交________________仲裁委員會仲裁；

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他商定事項：____________________________________________

____________________________________________________

定作人

承攬人

鑒(公)證看法：

____________________________________________________

定作人：(章)

承攬人：(章)

____________________________________________________

住宅：

住宅：

____________________________________________________

法定代表人：

法定代表人：

____________________________________________________

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

____________________________________________________

托付代理人：

托付代理人：

__________________