有關施工合同協議書三篇施工合同協議書篇1

甲方：____________

乙方：____________

甲乙雙方就位于的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議；

一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

二、房屋情況：

本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。

三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。

四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；

2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；

3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

六、房款支付：

自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。

七、房屋交付：

乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。

八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。

九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。

十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。

十二、其他事項：

1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的'見證人，并在本合同上簽字摁手印。

3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。

甲方（簽字捺印）：

身份證號：

乙方（簽字捺印）：

身份證號：

見證人（簽字捺印）：

身份證號：

見證人（簽字捺印）：

身份證號：

附：

見證人聲明

見證人聲明如下：

1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員；

2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛；

3、本合同經我們見證，雙方自愿、平等協商，不存在脅迫、暴力強迫等違法情況，合同是雙方當事人的真實意思表示；

4、本合同在20xx年月日在家中簽訂，現場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章后本合同生效。

見證人（簽字捺印）：

甲方（簽字捺印）：

乙方（簽字捺印）：

20xx年月日

施工合同協議書篇2

委托方（以下簡稱甲方）：

施工方（以下簡稱乙方）：

甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

一、工程地址：

二、工程內容：

三、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。（）材料+人工

四、工程工期：

1、開工日期：，（以乙方工人開工算起）。

2、竣工日期：，（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

五、工程總造價：（人民幣）

六、甲方的權利和義務：

1.乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

3.施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

4.甲方應配合乙方施工人員的工作。

七、乙方的權利和義務：

1.乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

2.乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

3.按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

4.乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

八、付款方式：

工程竣工驗收合格后7天內,甲方應付清工程款，即（人民幣）

變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

九、飾后保修承諾：

1.乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期（）年。

2.保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。

3.保修內容均采用修復形式。

4.在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

十、違約責任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

十一、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

十二、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

蓋章：代表：

聯系方式：聯系方式：

簽訂日期：簽訂日期：

施工合同協議書篇3

甲方：晉城市城區北石店鎮臨澤村委

乙方：淮濱縣固城建筑安裝有限責任公司

根據《合同法》及有關規定，針對臨澤村道路事宜；經甲乙雙方協商一致，達成以下協議條款，相互監督共同遵守。

一、施工內容：村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。

二、施工工期：

開工日期：20xx年3月10日

竣工日期：20xx年11月10日

三：質量要求：

嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。

四、安全施工：

乙方自覺遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的一切安全事故，乙方自行承擔。

五、工程結算方式：

根據實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。

六、實際項目及價格：

1、160mm厚黃沙混凝土路面75元/㎡

2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元/m

3、混凝土路沿石安砌（100*750*300）35元/m

4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300mm水泥管90元/m。

5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620元/座

6、人工挖土方30元/立方米

7、農用車300元/臺班

8、勾機1800/臺班。