電站施工合同（16份范本）名目第1篇水電站施工承包合同第2篇電站水利工程施工合同第3篇水電站建筑施工合同第4篇三峽水電站電力施工合同第5篇小型水電站施工合同書第6篇水電站建設工程施工合同第7篇小型水電站施工合同第8篇水電站施工合同新第9篇水電站引水工程建設修理工程施工合同書第10篇水電站電力施工合同第11篇水電站施工合同范本專業版第12篇水電站施工合同書第13篇變電站施工安全合同第14篇光伏電站施工合同備案第15篇二級水電站建設工程施工合約第16篇變電站裝飾施工合同

【第1篇】水電站施工承包合同

2023水電站施工承包(甲方)：________________(以下簡稱甲方)

(乙方)：________________(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際狀況，經雙方協商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：________________引水工程。

2、工程地點：________________。

3、工程主要內容：________________給水管道安裝。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，預定________年________月________日至________年________月________日止。

三、工程承包價及其它

總承包價________元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、供應乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;

2、監督工期及工程質量、施工進度，協作乙方做好與工程相關的協調工作。

(二)乙方責任

1、嚴格根據甲方供應的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后準時清理打掃施工現場。

五、工程質量要求

1、乙方必需嚴格根據甲方供應的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必需供應樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任公司

開戶行：________________

賬號：________________

七、工期延誤

若甲方緣由則工期順延，若乙方緣由則按500元/天罰款。工期嚴峻滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不擔當乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必需遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和愛護四周居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不行抗拒的自然災難認定標準

不行抗拒的自然災難發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

十一、違約責任

本合同經雙方簽字生效后，雙方都必需嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數

本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

【第2篇】電站水利工程施工合同

2023電站水利工程施工甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

甲方電站水利工程總長2800，兩單項工程須在____年底前竣工。現乙方自愿帶隊來要求施工，經甲乙雙方協商同意，簽訂以下合同條款。

一、乙方限包水溝工程長500，包砌護墻500。

二、水溝單價按每米_____計，砌護墻按每立方______元計。

三、乙方施工水溝、砌墻伍佰米竣工后續包。

四、甲方為工程負責供水泥、石粉、片石、角子板、水、電、攪拌機、人力車等到位，供應乙方棚布由乙方搭棚。

五、結算方式：包伍佰米竣工后百分之百結賬付款清晰，期間甲方隨時付給乙方生活費用，結賬時甲方如數扣回。

六、乙方自備磚刀、敏刀、小錘、棉被及日常用品菜鍋、飯鍋、碗筷，車費_元，5天生活費_______元，每人從家自帶大米20斤，乙方施工五天后甲方付給生活費。

七、施工規格要求：

1、乙方施工時，應先砌護坡墻高1.4，平面寬50公分;

2、隨后架角子板、兩邊高1.4，溝口寬1.7，溝底1.4，實際便是溝底窄、溝口寬三面光水溝，如圖樣凹，總之，施工時以甲方技術員現場指導為準，乙方任何人必需聽從甲方的支配指導。

八、上述兩單項工程乙方完工時，經工程指揮部驗收合格后，次日結賬付款。

九、乙方施工期間，晚上或雨天一律嚴禁打牌、賭博、喝酒、打架斗毆、內外偷搶行為。如發生類事狀況，造成經濟損失的，由乙方發生的個人負責其后果，甲方概不負責任。

十、本合同條款未盡事宜，在施工中如發覺與合同條款相抵觸的，必需經甲乙雙方協商解決，并取得雙方同意后進行合同條款的增減、修改，補充合同條款與原合同條款有同等的法律效力。

十一、本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，受法律愛護。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指揮部持一份。

十二、乙方在施工中，肯定搞好安全生產第一，如發生意外傷亡事故的，由乙方自理，甲方概不負責任。

甲方代表簽字：

乙方代表簽字：

【第3篇】水電站建筑施工合同

2023水電站建筑施工發包方(甲方)：____________________________________

承包方(乙方)：____________________________________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，依據有關法律、法規的規定，結合本工程的詳細狀況，甲、乙雙方在公平、自愿的基礎上協商全都，達成如下條款，并共同遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：________________________

2、工程地點：________________________

3、承包內容：________________________

4、承包范圍：________________________

5、承包方式：________________________

6、質量要求：gb50210-2023《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

7、工期要求：____________年________月_______日至____________年________月_______日。

二、甲方工作

1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方供應臨時水電。

三、乙方工作

1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，根據甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，聽從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉協作工作，竣工驗收交鑰匙前的成品愛護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

四、關于質量的商定

1、乙方須嚴格根據甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(gb50210-2023、gb50303-2023、gb50242-2023、gb50327-2023等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任緣由造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方擔當，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方擔當，工期順延。

4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

五、關于工期的商定

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因業主等不行抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關于價款和結算的商定

1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

3、付款方式：

a、開工后8日內，甲方付款________%元作為乙方的前期進場費。

b、水電工程隱藏驗收后，甲方付款________%元

c、瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款________%元。

d、竣工驗收合格后，甲方付款________%元。

e、余款________%元待壹年保修期滿后結清。

七、關于材料的商定

1、甲方負責同業主聯系準時供應乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行擔當，并在承包價格中相應扣減。

3、全部進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。

八、關于安全生產的商定

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

九、關于違約責任的商定

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任緣由而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金________元。

3、乙方必需給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身損害或財產損失，由乙方擔當經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(簽章)：_________________甲方(簽章)：_________________

【第4篇】三峽水電站電力施工合同

2023三峽水電站電力施工甲方：(發包方)______________________

乙方：(承包方)______________________

甲、乙雙方在公平、自愿、協商全都的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的電力工程達成以下協議。

第一條：工程概況

1、工程地點:______________________。

2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

其次條：關于材料供應的商定

1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應準時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方擔當。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違反本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

第三條：關于工程質量及驗收的商定

1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb-2023和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb-2023并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身緣由造成質量問題，其返工費用由乙方擔當。

3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

4、本工程由_______方設計施工方案。

第四條：關于安全生產各防火的現場治理的商定

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，削減環境污染。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨便拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

4、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，一經發覺偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條：工程付款方式、承包內容、結算的商定

1、布局開槽完工后，支付工程款的___________%給乙方，水電完工后支付工程款的___________%，整體竣工驗收合格后支付___________%。

2、雙方款項住來均應出具收據。

3、工程結算方式：電路___________米。

4、乙方承包內容：1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;2、電施工穿墻、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7、其他收費項目另計。

第六條：糾紛處理

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不情愿協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同商定向人民法院提起訴訟。

第七條：全同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商全都后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第八條：其它商定

1、因氣候、停電等不行抗力或不行預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

2、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費修理，在接到甲方通知后48小時內必需到達現場，由于甲方使用不當或不行抗力、甲方所購主材產品質量異議或不行遇見緣由造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方修理費用。

第九條：附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。

甲方簽字：______________________

乙方簽字：______________________

【第5篇】小型水電站施工合同書

發包方：(以下簡稱甲方)

法定代表人：

承包方：(以下簡稱乙方)

法定代表人：

依據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際狀況，經雙方協商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程主要內容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包價及其它

總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、供應乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;

2、監督工期及工程質量、施工進度，協作乙方做好與工程相關的協調工作。

(二)乙方責任

1、嚴格根據甲方供應的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后準時清理打掃施工現場。

五、工程質量要求

1、乙方必需嚴格根據甲方供應的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必需供應樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。

七、工期延誤

若甲方緣由則工期順延，若乙方緣由則按500元/天罰款。

工期嚴峻滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。

甲方不擔當乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必需遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和愛護四周居民的正常生活，并做好安全預防工作。

乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不行抗拒的自然災難認定標準

不行抗拒的自然災難發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

十一、違約責任

1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必需嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、爭議

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

十三、合同份數

本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。

十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

【第6篇】水電站建設工程施工合同

2023水電站建設工程施工發包方(甲方)：_________________________

承包方(乙方)：_________________________

根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程詳細狀況，雙方達成如下協議。

第1條工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。

1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。

1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(jgj73―91)。

1.6結算方式：按雙方商定單價為結算依據。

注：(雙方商定單價明細為本合同附件)

1.7合同價款：

(人民幣大寫)：____________________

注：(按雙方商定單價和實際工程量為結算依據)

第2條甲方工作

以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方供應施工所需的水、電等設備，并說明使用留意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

第3條乙方工作

3.1、參與甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度方案，交甲方審定。

3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境愛護規定及甲方的相關規定。嚴格根據圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參與竣工驗收，編制工程結算。

3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥當愛護好施工現場四周建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨便拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行愛護。

第4條關于工期的商定

4.1、甲方要求比合同商定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工實行的措施費用。

4.2、因甲方未按商定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方緣由造成的停電、停水不行抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。

4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

第5條關于工程質量驗收的商定

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。

5.3、甲、乙雙方應準時辦理隱藏工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參與隱藏中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應擔當復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方擔當，但工期也予順延。

5.4、由于乙方緣由造成質量事故，其返工費用由乙方擔當，工期不順延。

5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需準時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并擔當乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方供應相關資料以備主體驗收。

第6條關于工程價款及結算的商定

6.1、雙方商定本合同價款采納固定綜合單價。：

6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。

其次次付款工程完成___%以上，付款___%。

第三次付款工程完成___%，付款___%。

第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。

第五次付款尾款___%質保金___年。

第7條關于材料供應的商定

凡由乙方選購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條有關安全生產和防火的商定

8.1、甲方供應的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應擔當由此產生的一切經濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應擔當由此引發的一切經濟損失。

8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并擔當。

第9條嘉獎和違約責任

9.1、由于乙方緣由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同商定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金

9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并擔當損失。

9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9.4、因一方緣由，合同無法連續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第10條爭議或糾紛處理

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。

第11條未盡事宜

雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

第12條其它

第13條附則

12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。

12.2、本合同履行完成后自動終止

甲方：________________乙方：________________

【第7篇】小型水電站施工合同

2023小型水電站施工發包方：(以下簡稱甲方)

法定代表人：

承包方：(以下簡稱乙方)

法定代表人：

依據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際狀況，經雙方協商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程主要內容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包價及其它

總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、供應乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據;

2、監督工期及工程質量、施工進度，協作乙方做好與工程相關的協調工作。

(二)乙方責任

1、嚴格根據甲方供應的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后準時清理打掃施工現場。

五、工程質量要求

1、乙方必需嚴格根據甲方供應的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必需供應樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。

七、工期延誤

若甲方緣由則工期順延，若乙方緣由則按500元/天罰款。工期嚴峻滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不擔當乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必需遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和愛護四周居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不行抗拒的自然災難認定標準

不行抗拒的自然災難發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

十一、違約責任

1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必需嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、爭議

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

十三、合同份數

本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。

十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

_____年____月____日

【第8篇】水電站施工合同新

水電站施工合同范文篇一

甲方(發包單位)：

乙方(承包單位)：

甲方同意將工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商全都同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款360000元整。元整。清淤及加固文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。

二、承包方式：

1、包工包料

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方供應的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨便更改尺寸，隱藏工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應留意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款方法：

1、總工程價款(金額大寫元整

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方依據乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發覺則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

九、補充協議：

甲方：(公章)法人代表：

乙方：(公章)法人代表：

年月日

水電站施工合同范文篇二

(甲方)：(以下簡稱甲方)(乙方)：(以下簡稱乙方)

依據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工(招標文件)以及其他相關法律行政法規，結合實際狀況，經雙方協商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：上營變電站引水工程。

2、工程地點：上營村。

3、工程主要內容：1500米dn40給水管道安裝。

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限8天，預定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

三、工程承包價及其它

總承包價80000元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

(一)甲方責任

1、供應乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據

2、監督工期及工程質量、施工進度，協作乙方做好與工程相關的協調工作。

(二)乙方責任

1、嚴格根據甲方供應的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后準時清理打掃施工現場。

五、工程質量要求

1、乙方必需嚴格根據甲方供應的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必需供應樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。乙方開戶名稱：祿豐萬泉供水有限責任*司

開戶行：祿豐*行營業室

賬號：309801040003724

七、工期延誤

若甲方緣由則工期順延，若乙方緣由則按500元/天罰款。工期嚴峻滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不擔當乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必需遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和愛護四周居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不行抗拒的自然災難認定標準

不行抗拒的自然災難發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

十一、違約責任

本合同經雙方簽字生效后，雙方都必需嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、合同份數

本合同一式六份，甲方四份、乙雙方二份，

十三、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

托付代表：托付代表：

年月日

水電站施工合同范文篇三

發包人：

承包人：

依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商全都，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：xx市xx級水電站技改工程

工程地點：xx市xx鎮村

工程內容：水電站廠房技術改造土建工程

二、工程承包范圍

廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結構尾水室、蝸室、水輪機層、發電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應的臨時工程。

三、合同工期

開工日期：二oxx年十二月三日

第一臺機組混凝土結構定于二oxx年一月三十日澆筑結束其次臺機組混凝土結構定于二oxx年二月二十三日動工，二oxx年四月二十三日澆筑完工。二oxx年五月二十日提交其次臺水輪發電機組安裝工程面。

合同工期總日歷天數為159天。

四、質量標準：合格，爭創優良

五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預算價)。

六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用條款》相關規定。

七、本合同《專用條款》

1、執行水利、水電行業現行的設計、施工及驗收規范、規程標準。

2、執行省、市建筑法規的相關規定。

八、發包人工作

1、圖紙發包人在承包人進場前一周內供應蓋章生效施工圖三套。

2、動工前供應施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。

3、供應砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。

4、供應施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。供應生活水、電供應。

九、承包人工作

1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月供應建設方案報表。

2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人擔當費用。

3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組愛護棚架的搭設和拆除。發包人擔當費用。

十、材料

全部永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責選購、運輸、保管、使用。材料用量依據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、選購保管費結算。

十一、質量和驗收

1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必需作隱藏工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱藏工程驗收項目必需合格簽證后方能進行下一施工程序工作。

十二、安全施工

承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方擔當責任和所發生的費用。

十三、合同價款及支付

1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。

2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。

3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。

十四、工程預付款

合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料預備、部份工程材料預備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。

十五、進度工程款支付

每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。

十六、完工結算

完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。

十七、質量保修金

完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內結算保修金。

十八、違約、索賠、爭議

按《建筑工程合同》的《通用條款》相關規定執行。

十九、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。

二十、未盡事宜，雙方另行協商。

二十一、本合同一式4份，雙方各執2份。

發包人：承包人：

住宅：

代表：

電話：

簽訂日期：

【第9篇】水電站引水工程建設修理工程施工合同書

水電站引水工程建設修理工程施工合同書

甲方（發包單位）：xx電有限公司

乙方（承包單位）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方同意將xx水電有限公司電站引水工程建設修理工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商全都同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

一、工程項目名稱（工程地點）：

1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。

2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8km引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2km引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：

年月日進場施工，年月日竣工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方供應的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨便更改尺寸，隱藏工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應留意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款方法：

1、總工程價款(金額大寫)陸佰貳拾萬元整；

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方依據乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清；

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發覺則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

九、補充協議：

甲方：（公章）

法人代表：

乙方：（公章）

法人代表：

年月日

【第10篇】水電站電力施工合同

2023水電站電力施工甲方：______________________

乙方：______________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規，本著公平、自愿、誠懇守信的原則，甲乙雙方就小區的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協商全都。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執行。

一、工程名稱：_________________________________。

二、工程地點：_________________________________。

三、工程承包范圍

工程范圍與內容：施工圖內全部的水電、(施工圖重大轉變后工程量另行計算)

(1)室內給水管網預埋及安裝，從樓層一戶一表后至戶內用水地點;

(2)室內外排水管網預埋及安裝，接至室外第一個檢查井;

(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝;

(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝;

(5)防雷接地安裝。

四、工程承包方式：

包人工，按圖施工，全部材料，輔材及施工機械，由甲方供應。

五、合同價款

本合同價款為人民幣：___________元每平方米(以建筑面積結算)屬總價包干。該總價已包括人工.

六、付款和結算方式

按月完成工程量的___________%結算，于次月___________日前付清工程完工后付至總量的___________%，三個月后付清另___________%保修金。

七、設計變更

因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期依據主合同相應順延。

八、材料設備供應

1、本合同工程全部用于水電主材，輔材均由甲方選購供應。2、水電安裝的全部工器具甲方供應，甲方不供應相應的工器具，另加___________元/平方。

九、雙方職責

1、甲方職責

(1)按時甲方供應的給排水、電氣、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。

(2)甲方指定現場負責，負責協調協作管理施工現場，負責有關簽證，負責材料報驗、資料整理。

(3)甲方供應施工用水、電源連接點及施工工人現場材料保管場所。

(4)甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管狀況，檢查乙方操作人員的上崗狀況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修。

(5)按工程進度和合同商定，準時支付乙方的勞務費用。

(6)甲方供應乙方工人宿舍、伙房及生活用水用電。

2、乙方責任

(1)土建面積、施工圖內全部的水電、(不含消防及弱電安裝工程)。

(2)應根據設計圖的要求及施工規范施工，達到驗收標準。

(3)乙方進場人員需無條件聽從甲方的管理、調度，特殊是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。

十、違約責任

1、甲方違約責任

如甲方違約，必需按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。

2、乙方違約責任

(1)如乙方違約，甲方有權終止合同，造成甲方損失的由乙方負責相應賠償。

(2)如乙方在生產工程中，人員不夠，工程質量施工安全不能得到保證，工期延誤，甲方有權終止合同，并取締乙方作業資格，乙方所完成的工程量按單項價格下浮___________%后作為結算價款付給乙方。

十一、未盡事宜，又甲方和乙方共同協商

1、本合同經雙方簽字蓋印后生效，本合同承包范圍內任務完成，結清余款后本合同即告終止。

2、本合同一式___________份，甲乙雙方各執___________份，均具有同等法律效力。

甲方：______________________乙方：______________________

單位蓋章：__________________身份證號碼：________________

聯系電話：__________________聯系電話：__________________

日期：______________________日期：_______________________

【第11篇】水電站施工合同范本專業版

發包方：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

承包方：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

依據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關法律行政法規，結合實際狀況，經雙方協商，達成以下合同條款。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程主要內容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程期限

工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。

三、工程承包價及其它

總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。

四、合同雙方責任

（一）甲方責任

1、供應乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據；

2、監督工期及工程質量、施工進度，協作乙方做好與工程相關的協調工作。

（二）乙方責任

1、嚴格根據甲方供應的圖紙組織施工。

2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。

3、施工過程中，每個單項工程結束后準時清理打掃施工現場。

五、工程質量要求

1、乙方必需嚴格根據甲方供應的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。

2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。

3、主要材料進場前必需供應樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。

六、付款方式

工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。

七、工期延誤

若甲方緣由則工期順延，若乙方緣由則按500元/天罰款。工期嚴峻滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不擔當乙方所完成工程量的支付。

八、工程保修期

工程保修期為工程驗收后一年。

九、安全施工要求

施工期間乙方人員必需遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和愛護四周居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、不行抗拒的自然災難認定標準

不行抗拒的自然災難發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。

十一、違約責任

1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必需嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按民法典規定標準進行賠償。

2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。

3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。

十二、爭議

承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

十三、合同份數

本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。

十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

甲方：

法人代表：

_____年____月____日

乙方：

法人代表：

_____年____月____日

【第12篇】水電站施工合同書

甲方(發包單位)：

乙方(承包單位)：

甲方同意將工程承包給乙方施工，為保質保量按時完成施工任務，經雙方協商全都同意訂立如下合同條款，望雙方共同執行。

一、工程項目名稱(工程地點)：工程價款________元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板_________元/米。

二、承包方式：

1、包工包料;

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間：年月月工，雨天順延。

四、乙方在施工過程中，應按甲方供應的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工，未經甲方許可不得隨便更改尺寸，隱藏工程應經甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應留意安全，不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量，不得偷工減料，若工程質量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款方法：

1、總工程價款(金額大寫元整;

2、施工期間至驗收前，每個月底甲方依據乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費，剩余50%尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內結算付清;

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包，若發覺則甲方有權終止合同，所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

九、補充協議：

甲方：(公章)法人代表：

乙方：(公章)法人代表：

【第13篇】變電站施工安全合同

發包單位：________________以下簡稱甲方

承包單位：________________以下簡稱乙方

為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，明確承發包雙方的安全責任，提高施工現場安全文明施工管理水平，保障工程項目的安全和施工人員的安全與健康，依據國家有關法律法規、國*電網公司的有關安全文明施工規定，結合本工程特點，雙方在簽訂工程合同的同時，經協商全都，簽訂本協議。

一、承包工程項目

1．工程項目名稱：____________

2．工程地址：________________

3．承包范圍：________________

4．工程項目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、協議內容

1．安全文明施工目標

1)不發生輕傷及以上人身事故，未遂事故在1起以下。

2)不發生氣械、設備、火災事故和同等及以上責任的一般交通事故以及環境影響大事。

3）不消失違章指揮、不強令冒險作業。

4）不發生人為責任重要設備損壞事故和施工緣由造成的一般停電事故。

5）不發生信息安全大事。

6)達到甲方提出的現場安全文明施工要求。

2．本工程執行的主要法律法規、規程規范及標準制度，包括但不限于：

1)《中華人民共和國安全生產法》

2)國務院《建設工程安全生產管理條例》

3)國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》

4)國家*改委《電力建設安全工作規程》（dl5009.2、dl5009.3）

5)國家部委辦相關安全的規定

6)國*電網公司《電力建設安全健康與環境管理工作規定》

7)國*電網公司《電力安全工作規程》

8)國*電網公司相關安全文明施工的規定和規程

9)建設工程所屬的地方安全、環境法規

10)建設單位、總包單位有關安全文明施工的規章制度

11）國華*北分公司《外委工程和外來人員安全管理方法》

3．甲乙雙方的安全文明施工權利和義務

1)仔細貫徹國家、地方、國*電網公司有關安全生產的方針、政策和法律法規、規程規范及標準制度，執行甲方有關安全生產的管理制度和規定，切實履行本協議相關的安全文明施工、環境愛護管理責任。

2)工程項目根據“先訂合同和安全協議，后開工”的原則，雙方在未簽訂合同和安全協議前，不得以任何理由提前或要求提前開工。

3)建立健全安全生產責任制和現場安全（包括防火）、文明施工管理制度，設置安全管理機構或安全員負責現場安全管理和監督。

4)施工期間，甲方指定_____同志作為本方安全員負責本項目的安全文明施工監督管理，乙方指定_____同志作為乙方工作負責人負責本項目的安全文明施工管理，并指定_____同志作為乙方安全監督人員。

5)根據國家、國*電網公司、甲方有關安全文明施工、環境愛護的標準與要求，設置相關的安全文明施工、環保設施、安全標識標牌，雙方不得擅自拆除、變動；確需臨時拆除、變動的，必需根據規定履行審批手續，實行牢靠安全措施后，方可拆除、變動，并準時恢復或重新設置。

6)工程施工中組織開展危急源或危急點分析預控工作，重視對安全問題、大事的緣由分析，落實防范措施，防止事故的發生。

7)按規定在施工場所、生活區域配置消防設施和器材、設置消防安全標志和安全通道，并定期組織檢驗、修理，保障消防設施和器材有效、完好。

8)根據國家有關規定或商定，乙方為其施工作業人員配備必要的勞動防護用品及合格有效的安全工器具，并監督、教育施工作業人員正確使用。

9)施工過程中發生人身傷亡、火災、機械設備、環境污染、場內交通等事故，雙方應盡力組織搶救傷員和愛護現場，啟動應急預案，根據有關事故報告規定，準時向各自的上級單位、地方安全生產監督和管理部門報告事故狀況，幫助或組織事故調查，吸取事故教訓，做到“四不放過”。

10)因違反本協議造成的安全事故或環境影響大事，由違約方擔當相應的法律責任和經濟責任。

4．甲方的安全文明施工權利和義務

1)對乙方的安全資質、管理人員及作業人員的安全資格狀況進行核查，對核查材料復印件存檔保管；乙方資質、資格不符合規定的，有權要求乙方更換人員或終止合同。

2)組織乙方作業人員進行入場安全教育。

3)定期和不定期召開安全工作例會，協調解決現場的安全問題。

4)施工作業前，組織乙方的負責人、工程技術人員及相關安全人員進行施工作業的安全技術交底，由雙方簽字確認；并在作業過程中進行指導。接近帶電設備作業，落實安全措施和專人監護。

5)組織現場安全監督檢查，訂正違章行為，提出整改看法，進行考核扣款。對查出問題整改不力的，可視其嚴峻程度責令其停工整頓直至終止合同。

6)危急性較大的施工項目應編制、審批相應的施工方案或作業指導書，并向乙方進行安全施工交底、雙方簽字確認，督促和指導落實專項安全措施。

7)督促乙方落實臨時用電方案要求的安全措施、開挖的防坍塌措施、高空作業的防墜落措施、施工區域的隔離措施、臨時停止工作的錨固措施等專項安全措施。

8)在作業開頭和結束前做好相關單位的交接手續，確認各方交接狀態的安全措施。

9)進入變電站施工做好和相關單位的協調工作，必要時組織簽訂各方安全協議。

10)組織乙方落實施工現場臨時用電、高處作業、臨邊和孔洞防護等安全文明施工、環境愛護各項措施。

11)嚴格執行工作票、安全施工作業票、動火工作票制度，負責乙方的辦票工作，督促乙方按票執行。

12)按相關規定對乙方進行檢查考核，作為安全保證金的考核依據。

13）甲方人員有協作乙方開展施工的義務，同時也有監督乙方施工作業安全的權力，甲方人員不參加施工現場實質性工作，不得有意阻礙和阻撓乙方施工作業。

5．乙方的安全文明施工權利和義務

1)按規定供應本單位的全部安全資質、資格證明材料，并對其真實性負責。

2)乙方進入現場的施工作業人員應符合國家和地方的有關用工規定，應是乙方企業在冊的經醫師鑒定無阻礙工作病癥的人員，人員應保持相對穩定，進入現場作業的人員應經甲方審核同意。

3)按規定對員工進行安全教育，確保員工具備與本工程施工作業相適應的專業技術技能和安全施工基礎學問。

4)執行有關規定，落實各項作業項目的安全文明施工詳細措施。

5)參與甲方組織的安全工作例會和安全活動，協作甲方解決現場的安全生產問題。

6)在作業前，進行危急點分析和預控，由作業負責人對作業班組和全體人員進行安全交底，并經全體人員簽字確認后，方可開工。

7)嚴格特種作業人員管理，凡參加特種作業人員必需持證上崗，并報甲方備案。

8)遵守現場安全文明施工管理制度，聽從甲方、監理對現場安全文明施工的管理，協作安全檢查，對存在問題組織整改。

9)在甲方指定的區域、時間、工作范圍內組織施工作業，未經甲方許可，不得到其他區域和設備上工作，并實行措施，防止因交叉作業與其他施工單位產生相互影響、對人員造成損害和對已建成設備設施的損壞。

10)每天由安全人員進行現場安全巡查，檢查現場施工人員的行為規范和安全措施落實狀況，準時訂正違章、整改安全隱患。

11)嚴格執行甲方現場施工腳手架、跨越架驗收檢查管理制度，按規定搭設、驗收掛牌，每日使用前或定期檢查，準時維護。

12)對危急性較大的作業項目，編制的專項安全技術措施，滿意安全施工條件，得到甲方許可，并在甲方專人監護下工作。

13)根據甲方的現場施工環境愛護的措施和要求，實施作業產生的揚塵、廢氣、廢水、固體廢物、化學危急廢料以及噪聲、振動等掌握措施。

14)落實本施工作業相關的防火、防大風、防汛、防坍塌、防凍、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。

15)制定施工臨時用電管理措施，做好接近帶電設備以及其他危急區域的隔離防護和專人監護措施。

16)制定自帶作業工（機）具、安全工器具的管理措施；對使用的作業工（機）具、安全工器具進行檢查、維護，確保合格有效，并教育督促勞務作業人員正確使用、維護作業工（機）具和安全工器具。

17)按商定為作業人員配備合格、規范的勞動防護用品；定期對安全帽、安全帶等勞動防護用品進行檢驗試驗和更新；執行電氣安全工器具、起重、電動工器具等安全管理措施；教育并監督勞務作業人員正確使用登高工具、防墜裝置和個人保安接地線。

18)高處作業應設置作業平臺、安全網、水平安全繩、防墜裝置等的安全措施，并實行有效的防止高處落物的安全措施，特殊做好孔洞蓋板、臨邊圍欄的安全措施。

19)制定施工區域的隔離措施、臨時間斷工作及未牢靠固定的設備須實行錨固、接地等專項安全措施。

20)接近帶電設備作業，應保持安全距離，做好安全隔離措施，必需指定專人監護。

21)在可能有感應電壓的狀況下作業，應保持安全距離，實行有效牢靠的接地與防護措施。

22)施工中可能影響其他施工作業人員或設備的安全時，應向甲方提出相應要求，安全措施落實后方可開展工作。

23)在電纜層、電纜隧道等區域內工作，應先按規定進行通風、監測有毒有害氣體，符合要求后，方可工作。容器、密閉空間內作業過程中應指派專人監護，并有緊急救援措施；施工照明采納相應等級的安全電源，金屬容器外殼及容器內使用的電動工器具要有牢靠的接地。

24)落實危急化學品使用和廢料處置的要求和措施，并對施工中產生的危急化學廢料按規定進行回收和集中處置。

25)嚴格執行安全作業票、工作票、“十不準”落實卡、標準化施工作業指導書、施工作業卡、動火工作票、班前會等制度和措施。

26)定期組織施工作業人員身體檢查，并根據國家規定為本單位人員辦理人身意外損害保險。

27)現場一旦發生事故，必需馬上進行救援，按要求準時報告有關方面，并做好善后處理工作。

28）在施工過程中當天產生的垃圾盡量當日清理潔凈。施工結束后，乙方應對施工現場徹底清理，做到工完、料盡、場地清。清理出的垃圾不能隨便堆放在甲方管理的場地內，否則可依據實際狀況進行罰款、扣除部分甚至全部風險抵押金。對外發生的污染、交通等意外事故由乙方負責。

29）其它未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

6．其它：

1)若乙方無正值理由單方終止本責任書，除擔當由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。

2)若乙方違反本責任書之上述有關商定，不按工期竣工、質量達不到設計規范或安全技術要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

三、本協議一式三份，甲乙雙方各執一份、甲方安全管理部門保存一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除質保條款依舊有效外，即告終止。

甲方：_______________乙方：_______________

代表：_______________代表：_______________

時間：_______________時間：_______________

【第14篇】光伏電站施工合同備案

甲方：_________________合同編號：_________________

乙方：_________________簽訂地點：_________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，甲方與乙方就建設工程施工事項協商達成全都，訂立本合同。

1.建設工程施工對象及內容：_________________

工程名稱：_________________

工程地點：_________________分包范圍：_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、相變、逆變基礎、低壓接線的施工。

2.工程計價方式：_________________

2