第實用的承包合同范文匯編10篇承包合同篇1

甲方：

乙方：

甲乙雙方經過平等協商，甲方將學校幼兒園轉包給乙方經營，現就關事宜達成如下協議，雙方共同遵守執行：

一、承包期為年，自年月日起，至年日止。

二、承包費金額為：第一學期伍仟元，第二學期捌仟元，第三學期壹萬元，第四學期壹萬元。

三、承包費付款方式：

1、承包費：本合同生效時一次性付清第一學期承包費，以后每學期開學第一周一次性付清本學期的承包費。

2、如非乙方原因導致承包協議終止的，甲方應退還乙方預收的承包費〔可按月結算〕。

四、學校提供兩間教室，一間傳達室，交給乙方無條件使用，承包期內原先設備乙方可以使用，如有損壞因及時修理或賠償，新增設備、設施產權歸乙方所有，期滿由乙方自主處理。

五、乙方享有獨立的人事權，所需人員及工資待遇由乙方自主確定，甲方無權干預。

六、乙方依法自主經營，甲方不得干預乙方的日常經營管理活動。

七、承包期內，幼兒園的水電相關費用由乙方承擔。

八、乙方應負責幼兒園設施、設備的維護，保障正常，平安使用，如因幼兒園設施設備造成人員傷害以及給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。

九、承包期內，幼兒園的飲食平安，人身平安均由乙方負責，如出現意外，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。

十、國家政策給與幼兒園經濟補助全部歸甲方所有。

十一、承包期滿后，乙方享有優先承包權。

十二、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：

簽字時間：簽字時間：

承包合同篇2

甲方：乙方：

為了增強蔬菜大棚管理人員的責任心，提高種植蔬菜的技術能力和管理水平，增加大棚管理人員的經濟收入。經研究，公開面向公司所有大棚管理人員進行承包。實施方案如下：

1、協議有效期限為___個月〔一個蔬菜生長季〕，即從____年____月____日起至____年____月____日止。

2、承包期間〔10個月〕，日光溫室承包人每月可領取根本工資600元/畝；連棟拱棚承包人每月可領取根本工資300元/畝。收獲完畢按照下表確定產量提成獎。

產量提成比例表

3、公司規定的產量指標是：產品分合格和不合格兩個級別〔附表〕。合格者按《產量提成比例表》兌現；不合格者2公斤按1公斤計算提成。

4、大棚位于________處，占地_______畝，品種為________，根本工資為________元。

5、甲方負責乙方在生產經營中的水、電、灌溉及各種生產資料，并提供生產管理及生產技術效勞，統一品種、統一管理、統一進行產前、產中、產后效勞。乙方嚴格按照公司提供的生產技術方案，負責大棚蔬菜的生產、技術管理。

6、大棚僅限于蔬菜生產使用，乙方不得擅自改變其生產用途及外形外貌。不得私自拆改搭建其它建筑物，否那么，甲方有權限期整改，到期不整改，甲方有權強拆，并終止合同一切損失由乙方自行承擔。

7、乙方要對承包的大棚應加以保護，假設造成損失、喪失由乙方自行承擔，并按實際損失的三倍賠償甲方。

8、乙方按甲方規定時間報到，服從甲方管理。日常工作可以不遵守作息時間，工作時間可以不按每天8小時計算，其他必須遵守公司的各項制度章程。

9、如遇自然災害和不可抗拒因素，本協議自動解除，本協議未盡事宜由雙方共同協商作出補充。

10、本協議在______年______月______日前甲乙雙方對大棚現狀進行確認，然后辦理協議終止手續。

11、違約責任

雙方應當全面履行本協議約定，任何一方違約的，均應向守約方支付違約金1000元。

12、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：____________乙方：_________________年____月___日_____年___月____日

附件：河南鴻志高效農業開發蔬菜合格標準

承包合同篇3

出租人(甲方)：_____________承租人(乙方)：_____________

地址：_______________________地址：_______________________

電話：_______________________電話：_______________________

經辦人：_____________________承駕人：_____________________

手機：_______________________手機：_______________________

擔保人：_____________________地址：_______________________

身份證號碼：_________________電話：_______________________

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方經協商一致，自愿簽訂本合同：

一、本合同所稱汽車租賃，是為用戶提供以小時、日、月計算的租車效勞，并收取相應的租賃費。

二、甲方租給乙方的車輛車牌號為：___________________，車型為：___________________，顏色為：___________________。

三、本合同租賃期限從_______年______月______日_____時起至______年______月_____日____時止。

四、乙方應付租金人民幣(港幣)：____萬_____仟_____佰______拾_____元整(________元)給甲方。乙方超時還車的，甲方按超時每小時加收人民幣__________元。(超時_____小時按天計算租金)。

五、短租客戶先付清租金再用車;月租以上客戶于每月_________號前支付租金，逾期加納租金的，除應補交拖欠租金外，甲方將另計收逾期租金的30%作為違約金。

六、乙方在租車的時候，應同時交付租車押金人民幣(港幣)：____萬_______仟_______佰_______拾_____元整(__________元)。還車時扣除應交款項后，甲方將余款退還給乙方，但不計付利息。

七、乙方還車時，甲方將在租車押金中扣除____________元作為違章押金，在__________天內查明無違章記錄后退還給乙方。

八、乙方需要提前還車，租期的剩余時間在一天以內的，甲方不退還租金。租期在一天以上29天以下的，甲方退還未到期租金的_____%，租期在30天以上的，甲方退還未到期租金的_____%。

九、該租賃車輛只限于_________省內行駛，如需出省外的必須經甲方同意，并由甲方負責辦理省外保險，費用由乙方負責;如擅自駕車出省的一切后果由乙方負責，甲方將向其追討一切經濟損失。

十、租賃期間限行駛____________公里，每超一公里加收人民幣_____________元;連續租________天以上不限公里。

十一、租期到后，乙方如需要續租的，必須經甲方同意，并向甲方辦理相應的手續;逾期不辦理手續的，逾期租金按每天__________元計算，乙方除應加納逾期租金外，甲方將另外收取逾期租金的_____%作為違約金。逾期_________天都未交還車輛的，甲方將按詐騙案上報主管公安機關處理。

十二、甲方向乙方提供的車輛技術狀態良好，保證提供有效的行車證件，并負責對車輛投保車身險，第三者責任險、司乘座位險、附加險，且保險期限包含了租賃期限全過程。

承包合同篇4

為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算方法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證平安正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改良建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨方案。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改良及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放根本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為萬

元，其他三個季度為萬元。第一季度提成工資總額為萬元，其余季度為萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總根本工資為萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一局部企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：〔一〕合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；〔二〕合同內容沒有表達等價有償原那么，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；〔三〕企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要表達在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，表達了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不成認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有成認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正表達承包經營的自負盈虧、自擔風險的原那么；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業局部財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通那么第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任〞的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在以下情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務歸還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失歸還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那局部債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那局部非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳局部的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：〔1〕原企業發包方改制為股份制企業。〔2〕承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。〔3〕股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否那么將違背公司法的規定。〔4〕該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否那么不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。〔5〕轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理方法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不管企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通那么第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。〞2.企業產權整體轉讓后購置者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購置者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購置者已對原企業的資產包括承包債權在內的`債權債務，向轉讓方支付了對價，假設再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：〔1〕民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。〔2〕企業破產法試行第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止。〞從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。〔3〕如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。〔4〕按照特別法優于普通法適用的原那么，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：〔1〕雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。〔2〕確認承包債權的法律文書是法律成認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。〔3〕企業破產法試行第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身說明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是局部應是全部債權的恢復。〔4〕民事訴訟法和企業破產法試行規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這局部債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否那么，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以防止承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律參謀。

企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、根本案情

20某某年10月,X縣A動力〔一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董某某〔一審被告、二審上訴人〕簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董某某為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額到達60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，那么按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過局部按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原那么上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，假設甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，假設乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年后，至20某某年11月，A公司又與董某某簽訂了一份《20某某年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20某某年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測方案或每季度一次。

上述協議簽定后，雙方履行至20某某年9月，A公司終止了與董某某的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20某某年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董某某在銷售后尚有貨款.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董某某給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董某某所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董某某給付A公司未回收貨款.47元，并支付該款自20某某年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董某某不服一審判決，于20某某年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，

承包合同篇5

發包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國平安生產法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實守信的原那么。發包、承包雙方就本建設工程施工事項協商一致、訂立本協議書。為確保工程質量，保證工程進度，提高經濟效益，明確雙方責任，經雙方共同協商達成如下協議。望雙方共同信守。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：水電安裝工程及弱電局部，清理自己產生的建筑垃圾，安裝好后被偷盜的電線和損壞的給排水管工時費自行負責。〔給水管安裝到水表前，排水管，雨水管安裝到陰井和排水溝，電器局部安裝到電表前，接通電源。增減部份不計。主給水管、橋架洞預留、補洞。弱電箱安裝，弱電線盒安裝、開關插座安裝、人防水電安裝等，水電施工圖范圍。〕

二、承包概況：

包工不包料、自己使用的工具自帶，發包方不給予提供。

三、質量要求：

承包方必須嚴格按施工藍圖、施工標準認真組織作業，

每一道分項工序完成后，承包方自檢后報發包方，發包方及監理組織一次性合格驗收，驗收不合格，出現返工，影響下一道工序，造成經濟損失由承包方負責。保修金5%，保修期限為終驗合格后兩年內。

四、工期要求：

承包方必須與土建局部同時完成該項工作內容，如中途有意停工不做，而影響下一道工種施工，發包方有權終止合同另找他人做，但已經完成的工程量只能付給20%工程款。如沒有按期完成那么承擔一切經濟損失。

五、承包單價：

按建筑面積：19902M按建筑面積19.00元/M，地下室建筑面積6102M按建筑面積每平方米6.00元/M，以上合計總價：元整。2222

六、付款方式：

1、工程進度款，按實際完成工程量支付50%，到達初驗標準再支付20%，終驗后再支付20%，住戶鑰匙交清后支付5%，驗收完成后兩年內返還保修金。

七、施工現場材料管理：

作業組進入現場所用材料必須聽從工地管理人員及發包方安排、必須按圖紙和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成損失全部由承包方負責。

八、平安責任：

承包人應遵守工程建設平安生產有關管理規定，嚴格按

平安標準組織施工，并隨時接受行業平安檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的平安防護措施，消除事故隱患。遵守和執行發包人提供的《施工現場平安生產管理處分條例》等規章制度。

由于承包人在施工過程中平安防護措施不善或者違章指揮導致的平安傷亡事故，均由承包人自己負責承擔一切經濟責任和法律責任，發包人不承擔由此造成的任何法律和經濟責任。

九、承包方責任：

1、必須約束本組作業人員，不能亂拿工地的東西，未經負責人同意，私自亂拿者，以偷竊行為處理100倍價值處分，不允許各作業之間在工地上發生吵架、打架，影響公司形象，如發生一次罰款20某某元，不許在工地上隨地大小便，如發生一次罰款20某某元。

2、承包方必須服從發包方安排和指揮，遵守和執行發包方、監理的有關管理規章制度和方法。

3、承包人所帶著的職工必須遵守當地政府部門及有關法律法規執行，假設在當地及工地以外發生任何人身意外傷害事故均由承包人自己負責承擔。

十一、獎懲制度：

1.承包人在施工過程中假設造成工程質量事故和返工，發包人將對承包人按實物總造價三倍給予處分。

2.假設在正常情況不按施工進度進行，每延誤一天處分

1000.00元。

3.實際工期按發包人要求執行，承包人遵照執行。

十一、相關事宜：

1.如承包人私自把承包的工程轉包他人，本合同一做費。承包人與發包人無任何承包關系。

2.承包人每天工做時間內必須有代班人員在施工現場

管理，處理施工過程中發生的問題等。

3.本合同一式二份各執一份，由簽訂日起，有法律效力，完工后自行失效。

發包方：承包方：

電話：電話：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

承包合同篇6

訂立合同雙方：

甲方：

乙方：

經甲方、乙方認真協商，現甲方將300〔叁佰〕只羊承包給乙方，達成如下合同內容：本合同，以供雙方共同遵守。

一，承包期限

承包期共________年，從二零一__年____月___日起至二零一____年_____月__日止。

二，承包牲畜數量

甲方將羊承包給乙方飼養，共300只。其中，山羊________只，綿羊________只。三，承包費數額及交付時間

1、乙方在為甲方承包喂養期間，每年乙方必須保證向甲方交付88只小羊，每只小羊重量不得低于10公斤，如果乙方不能向甲方交付88只小羊，也可向甲方每年交付每只羊300元〔叁佰元整〕，合計每年26000元〔貳萬陸仟元整〕。

2、每年承包費乙方必須于當年8月31日前向甲方交清。否那么視為違約，甲方有權利收回所承包的羊。

四、甲方的違約責任

甲方如不按時、按量向乙方提供300只羊，應向乙方償付違約金______元，以致乙方不能進行正常飼養的，乙方可以提出解除合同。

五，乙方的違約責任

1。乙方如不按合同規定的時間、規格、數量交付甲方羊和承包費，每逾期一天，應按其總價的10%，向甲方償付違約金。超過15天仍未履行承包任務的，甲方可以提出解除合同，收回牲畜重新發包給他人。

2。乙方如將所承包飼養的羊出售給他人，應向甲方償付違約金________元。

3、乙方在飼養過程中如果出現的喪失、生病等造成所承包牲畜數量減少情況，由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

4、合同期滿后，乙方必須按時將承包的300只羊如數向甲方交清，少一只山羊，需向甲方賠償800元〔捌佰元整〕，少一只綿羊，需向甲方賠償1000元〔壹仟元整〕。

六、其它

因甲方承包給乙方的價錢較低，乙方每年免費向甲方提供5只羊供甲方食用。

本合同自承包開始之日起生效，合同期滿自行失效。合同期滿后，甲乙雙方如愿意繼續承包，應重新訂立合同。合同執行中如乙方不能執行合同，配偶和子女必須繼續履行此合同的義務。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式二份，西尼爾村委會、西尼爾鎮司法所各留存一份。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承包合同篇7

甲方〔發包方〕：_________________

甲方代表：________________________

乙方〔承包方〕：_________________

經甲乙雙方互相協商，甲方將____________承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的根底上，簽定如下協議：

一、承包方式

甲方將權屬于甲方的____________承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌；一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

二、承包期限

合同承包期限為一年，從______年______月______日起至______年______月______日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

三、承包費用

承包費用為______元人民幣〔大寫__________________整〕/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款______元，尾數在最后一個月結清；第一次繳交承包款時間為______年______月______日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的______%收取滯納金；超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

四、平安責任

乙方應為工廠員工購置工傷保險。合同期內，一切平安事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

五、違約責任

乙方在合同簽定后向甲方交納______元保證金。如有違約，那么由違約方向另一方賠償違約金______元。

六、其它事項

1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同〔包括乙方中途退場等〕，那么按違約處理。

2、甲方將原購置的其他廠的廢泡沫移交給乙方購置，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否那么按乙方違約處理。

3、甲方以前購置的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購置的，甲方不負責任，不減少承包費。

4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購置的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購置，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干預的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金；因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，那么雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

甲方〔蓋章〕：________________________

甲方代表〔簽名〕：____________________

乙方〔簽名〕：________________________

簽定日期：______年______月______日

承包合同篇8

發包方〔簡稱甲方〕：

承包方〔簡稱乙方〕：

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經雙方協商，甲方將平果恒通物流中心工程外墻雙排腳手架和內滿堂架發包給乙方施工，為明確雙方的權利、義務及責任，特簽訂如下合同：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包內容：

1、外墻雙排架：甲方以包工包料的方式包給乙方施工，乙方負責鋼管、扣件的搭設及撤除，平安網的圍掛及撤除，負責鋪設首層及施工層鋪設竹腳板的人工費。

2、內滿堂架：由乙方向甲方提供材料使用，實行包料不包工，乙方提供鋼管、扣件，甲方自己負責搭拆，并負責清理、堆放歸類。

3、材料準備：乙方負責提供鋼管、扣件、密目平安立網材料，甲方負責墊木、鋼筋預埋件及拉固、腳手板材料。

四、承包單價：

1、外墻雙排架：甲方按總建筑面積以46元/㎡計算給乙方，以建筑圖為準。

2、滿堂內架：乙方只提供每棟第一層的材料給甲方使用，每棟提供一層的柱子、小橫桿使用，甲方按2萬元/棟計算給乙方。

3、附加工程：塔吊周轉平臺按每層每個為300元；電梯井每層每個為200元。平安棚、攪拌機、鋼筋棚、防護欄桿由乙方無償提供及搭拆。

五、使用期限：

甲方從乙方開架之日開始算起，到拆完架為止，計算工期。外架使用期為120天，開架時間以雙方現場確定的實際開架時間為準。即年月日至年月日為工期，內架使用期為30天，即年月日至年月日為工期，假設提前按上述價格執行不變，如有特殊情況，需要延期工程，內外架甲方按總建筑面積分別以每月每平方米3元計算超期費〔租賃費〕給乙方，超期費逐月結算付清。

六、付款方式：

1、根據進度甲方必須按實際搭設的面積付給75%的進度款給乙方，7樓搭完一半結算一次。2～6每棟開架一個月各付1萬元，工程封頂后一個月內付總工程款的90%，余款在拆完架的一個月內一次性付清。

2、甲方付款時用現金支付，乙方不負責一切稅、費。

七、其他事項：

1、甲方對乙方施工人員進行平安教育和施工技術交底，對乙方的外架進行監督和檢查，及時糾正違章作業，乙方必須聽從甲方的安排，加強現場管理，如有個別地方達不到要求的，由乙方自行整改，其費用自負。開架時立桿、大橫桿、小橫桿、各間距等技術指標要經過工程部書面形式復核通過后再升架。

2、甲方無償提供塔吊、井架設備給乙方搭設及撤除使用，無償提供應乙方生產生活用電用水，民工住宅及扣件存放的工棚等。

3、因某種原因出現停工或停工時間較長，在此期間，應由甲方自己負責，工期不減。

4、甲方如不及時付給乙方進度款，乙方有權停止施工。

5、甲、乙雙方的材料由各方自行保管，假設乙方民工有盜拿工地材料，按甲、乙雙方規章制度處分，由對方立即墊付此款。

6、假設甲方在拆架前需要改動拉固點重新固定時，甲方應補助一定的工錢費給乙方。

7、甲方平整好地面〔包括搭設外架水泥硬化場地〕，同時提供材料堆放場地，并不得擅自撤除已搭設好的腳手架，更不得變賣。

8、乙方按甲方的要求已搭好了的外架，假設甲方另有變化重新改動，其整改費用由甲方負責。甲方因特殊情況損壞乙方材料的，按市場新材料價計算給乙方，甲方的廢水泥殘渣回填乙方架管時由甲方負責清挖及費用。

9、乙方工人嚴禁酗酒、斗毆，如有發現每次罰款貳佰元。

10、要求做到市文明工地。獲獎后酌情獎勵。

11、此合同簽訂后，甲乙雙方不能以任何借口違約，假設有一方違約，按2萬元的違約金賠償給對方。不能無故停工，有事雙方協商為主，提前匯報商量。

八、未盡事宜，雙方協商解決。

九、此合同一式三份，甲、乙雙方及公司各執一份為據，希共同遵照執行。

公司代表：

甲方代表：乙方代表：

身份證號碼：身份證號碼：

電話號碼：電話號碼：

年月日年月日

承包合同篇9

發包方(以下簡稱甲方)：法定代表人：施工隊(以下簡稱乙方)：法定代表人：

依照《中華人民共和國合同法》和有關規定結合工程實際遵循平等自愿公平的原那么雙方簽定以下協議。

一、工程名：

二、工程地點：

三、工程范圍

建筑面積共計平米(結款時以實際建筑面積為準)

四、承包性質：包工不包料

五、承包內容：

(一)根底工程

1、鋪褥墊層2、砼墊層3、根底支模拆模4、鋼筋焊接、制作、綁扎5、根底砼澆筑。

(二)主體工程

1、主體的柱、梁、板支模拆模2、主體鋼筋焊接、制作、綁扎3、主體砼澆筑。

(三)二次結構

1填充墻砌筑2構造柱過梁鋼筋制作、焊接、綁扎3過梁構造柱的支模拆模4過梁構造柱澆筑。

(四)內外裝修工程(不包括水電暖、門窗、粉刷、防水)內外裝修必須按照圖紙和甲方要求施工，且符合驗收標準。

(五)主體施工放線并保質，保量，包平安，文明施工。

六、材料

乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在3天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

七、工期

從年月日起至年月日止，工期為

天，因甲方因素拖延，工期順延并付窩工費技工元/天，壯工元/天;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天;因不可抗拒因素可順延工期。

八、材料搬運

甲方材料送至乙方指定場地位置，乙方無條件搬運。

九、勞動力管理

a、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

b、甲方應及時替乙方辦理工地所在區域暫住的一切證件并支付相關費用假設因證件不全引起的相關損失由甲方承擔。

c、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員。

d、未經甲方同意，除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。

十、施工機具

甲方提供施工所需的一切工具，并保證工具的平安性和良好使用性，甲方承擔工具維修費。

十一、工地現場管理

1、甲方提供工人居住的房屋，并保證工人照明用電及吃水方便，工人應做到生活垃圾定點堆放。