




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、第9頁共9頁2022年庭外和解協議書范本甲方:_ 有限公司乙方:_有限公司甲方訴乙方買賣合同糾紛一案,經_人民法院審理并作出了_號民事判決書。甲、乙雙方在誠實信用、公平自愿、協商一致的原則下,就本案事宜達成以下協議:1、甲、乙雙方一致同意以_號民事判決書判決為基礎協商處理本案賠償事宜。2、乙方一次性向甲方支付支人民幣_元(大寫:_元整)。上述款項乙方在本協議簽訂后_日內一次性支付到甲方指定的賬戶內。除以上費用之外甲方放棄其他應由乙方支付給甲方的包含違約金等費用在內的一切費用及損失。乙方未按照本協議約定的時間全額支付的,甲方可以向法院申請執行_號民事判決書。甲方指定賬戶賬號:_貿易有限公司賬戶名
2、稱:_開戶行:_3、甲方在乙方打出以上款項3個工作日內向法院申請解封被法院查封的乙方所有賬戶,并督促法院在甲方打款_日內解封所有賬戶。4、本協議書經甲、乙雙方簽字后生效,協議書一式四份,甲、乙雙方各存二份,具有同等法律效力。協議履行完畢后,甲、乙雙方相互之間不得再行以任何借口、理由追究相互的經濟責任和其他法律責任。本協議雙方義務履行完畢視為該判決已履行完畢。5、未盡事宜甲、乙雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方:_ 貿易有限公司乙方:_管樁有限公司經辦人:_ 經辦人:_年_月_日 _年_月_日2022年庭外和解協議書范本(二)甲方:_,男,漢族,_年_月_日生,戶籍地及現住
3、址_,居民身份證號碼_。乙方:_,男,漢族,_年_月_月生,戶籍地及現住址_,居民身份證號碼_。簡要案情:_年_月_日時左右,在_地因瑣事甲方與乙方發生爭執和廝打,乙方將甲方打傷,經法醫鑒定甲方身上傷已構成輕傷。因雙方當事人請求和解,根據刑事訴訟法第二百七十八條規定,公安機關(或檢察院、法院)認真聽取了甲、乙雙方的意見,對雙方和解的自愿性、合法性進行審查,證明和解系雙方自愿并合法,公安機關(或檢察院、法院)依法主持了和解。甲、乙雙方在自愿、合法的前提下經充分協商達成和解協議如下:一、乙方深感歉意,向甲方賠禮道歉,請求甲方予以諒解。二、乙方于本協議簽訂后一次性賠償甲方醫療費、誤工費、護理費、交通
4、費、精神損害賠償金等損失費用共計人民幣大寫_元整(小寫_元)。三、乙方向甲方切實履行本協議一次性支付上述全部賠償費用以后,甲方不再追究乙方的刑事責任和民事責任,甲方希望公安機關或人民檢察院或人民法院對乙方從寬處理。四、本協議自甲乙雙方簽字并經公安機關辦案部門蓋章后生效,一式三份,甲、乙雙方各執一份,主持調解公安機關(或檢察院、法院)一份,三份具有同等法律效力。法人代表:_ 聯系電話:_年_月_日 _年_月_日2022年庭外和解協議書范本(三)業主(甲方):承包方(乙方):XX公司根據中華人民共和國合同法及國家有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠信的基礎上,經友好協商
5、,就甲方委托乙方進行施工工程達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。第一條:工程概況1、工程名稱:2、工程地點:3、預定開工日期:_年_月_日第二條:施工范圍回填種植土按現場實際發生工程量結算,由雙方代表簽證認可,但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。第三條:施工方式本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。第四條:工期1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工并通過合同約定的全部驗收之日止,預計天(包括法定假日),不計乙方通知甲方驗收后等待甲方驗收的時間。2、如遇下列情況,乙方須在發生簽證事由_日內書面通知甲方,并經甲乙雙方代表簽證,工期相應順延,否則視為乙方放棄簽證的權利,工程不予順延。(1)
6、因甲方原因影響工程施工進度,如未按時交出場地,接通水電、甲方變更設計等。(2)不可抗力因素。第五條:工程質量及驗收標準1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規范執行),因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提請驗收的,本工程不能評定為合格。2、乙方提供的苗木必須事先控制質量,苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇,苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規范。3、苗木成活率達到_%。4、工程完工后,乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量,質量合格,即由甲方簽收。第六條:工程價款及結算、付款方式1、工程預算總價款為人民幣元(大寫元)。2、結算方式:(1)甲方應在預定開工日期前個工作日內,向
7、乙方預付工程預算總價款的_%;(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告后個工作日內向乙方支付工程預算總價款的_%;(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續后的個工作日內,甲方向乙方加付至工程結算總款額的_%。(4)工程結算總款額的_%作為工程質量保證金及保養金,甲方應在保養期期滿后個工作日內會同乙方現場復檢并辦理保養終結手續,甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金后向乙方結清。(5)以上付款的方式均以支付。第七條:保養期1、苗木保養期為個月,從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。2、保養期內,凡因乙方施工造成的質量問題,乙方接甲方通知之日起日內,應無條件予以保養,苗
8、木不成活的應及時更換。否則,甲方有權另派施工隊伍施工、保養,一切費用在保養金內扣除,超過保養金的部分,甲方有權向乙方追償。第八條:雙方義務1、甲方義務(1)委派現場代表負責對工程建設進行全面管理。(2)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供施工用水、用電(水電費由方承擔)。(3)提供本項目施工圖紙,負責組織圖紙會審和設計交底。(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料后,應在兩周內通知乙方核對工程價款并于竣工驗收后的兩個月內完成結算。2、乙方義務(1)委派現場代表負責對施工其間的全面管理。(2)根據甲方確認的施工圖紙,按照本合同約定完成承包范圍內的施工工作。(3)按相關
9、安全法規進行安全施工,遵守甲方施工現場管理的有關規定,承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題,責任由乙方自行承擔。(4)工程交付甲方前,應負責已完工工程的保護工作,在此期間發生損壞的,由乙方自費予以修復并按合同約定交付甲方,由此造成工期延誤,按違約責任中的逾期完工條款處理。(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。(6)乙方應在工程竣工驗收后兩周內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料,并在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起內與甲方核對工程價款,與竣工驗收后的兩個月內完成結算。第九條:違約責任1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的,竣工日期應予以順延。2、甲
10、方未能按本合同約定進行竣工驗收的,由甲方承擔工程保管及風險責任。3、甲方逾期付款的,導致施工無法進行,乙方可停止施工。4、工程質量達不到約定標準,由乙方承擔相應的責任。5、乙方在施工過程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因連續停工兩個工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延誤或其他損失的,乙方應予賠償。6、乙方應向甲方支付的違約金,甲方在應付未付款中扣除,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。第十條:轉讓條款未經合同雙方共同書面同意,任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。第十一條:合同終止1、因解除而終止(1)由于乙方違約造成本合同不能履
11、行或不能完全履行,如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為,則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達乙方時生效,乙方應按本合同約定承擔違約責任,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。(2)由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為,則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達甲方時生效,甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項,并按本合同約定承擔違約責任。(3)合同一方依本合同約定行使解除權的,合同自解除通知送達之
12、日起終止。(4)合同終止后,不妨礙一方向違約方追究違約責任。2、有下列情形之一的,合同權利義務終止:(1)本合同按約定履行完畢;(2)本合同經各方協商一致而終止;(3)本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為),另一方發出解除合同的通知;(4)法律法規規定終止的其他情形。第十二條:適用法律條款本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。第十三條:爭議的解決凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。第十四條:其他1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商,另簽訂
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025新風系統購銷合同范本
- 2025年:探討合作原則下的租賃合同與違約責任研究
- 2025北京租賃合同模板
- 個人經營合伙合同樣本
- 2025湖北省非全日制用工合同協議范本
- 2025人力資源外包合同書
- 公寓油煙隔絕方案范本
- 蜘蛛車專項施工方案
- 出租建筑用地合同標準文本
- 2025年上海市購銷合同范本購銷合同
- 撤銷自助銀行的批復
- 《蜀相》教案 統編版高中語文選擇性必修下冊
- 2025屆高考政治一輪復習統編版選擇性必修三《邏輯與思維》答題技巧
- 2018容器支座第2部分:腿式支座
- 《道德與法治》三年級學情分析
- 解讀《保守國家秘密法》2024年修訂專題課件
- 中英對照版-中文版-The-Dead-By-James-Joyces死者-詹姆斯-喬伊斯
- SL721-2015水利水電工程施工安全管理導則
- 2024年廣東省萬閱大灣區百校聯盟中考一模數學試題
- 《短視頻拍攝與制作》課件-3短視頻中期拍攝
- 數字貿易學 課件 馬述忠 第13-22章 數字貿易綜合服務概述- 數字貿易規則構建與WTO新一輪電子商務談判
評論
0/150
提交評論