1、涂料施工合同-(范本合同)涂料施工合同-(范本合同)3/3涂料施工合同-(范本合同)施工合同書甲方： （以下簡稱甲方）乙方： 荊門市昱奎化工有限責任公司 （以下簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法及有關法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，外墻使用“昱奎牌”乳膠漆進行裝飾，并委托乙方施工，達成如下協(xié)議：一、工程名稱： 。二、工程地址： 。三、工程內(nèi)容：外墻乳膠漆裝飾工程。四、承包方式：乙方包工包料。五、質(zhì)量標準：1、乙方必須嚴格按圖紙、說明文件及國家有關規(guī)范規(guī)程進行施工，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。2、乙方施工確保顏色一致。六、顏色：按照效果圖或雙方約定涂刷施工。七、工期：本工程

2、合同工期為 天，（ 年 月 日至 年 月 日）。若遇下列情況之一工期可相應順延； 1、因甲方原因致使乙方不能正常施工； 2、夜間室外最低溫度低于5； 3、甲方未按合同撥付工程進度款； 4、因雨、雪、大風天氣影響工程進度；八、甲方的權利和義務：1、為乙方施工人員提供水、電、材料倉庫及臨時住房（乙方不承擔費用）；2、及時向乙方支付工程進度款，并協(xié)調(diào)乙方與職能部門的相關事宜；3、及時組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定辦好決算；4、為乙方在此施工提供必要保護，不得有外來人員的干擾和破壞，并協(xié)助做好協(xié)調(diào)工作。九、乙方的權利和義務：1、派一名施工隊長在工地搞好現(xiàn)場管理，與甲方協(xié)調(diào)處理好有關問題。2、搞好安

3、全施工，嚴格按施工操作規(guī)程進行施工，若因乙方原因發(fā)生安全事故由乙方自行負責；3、乙方在施工中必須接受甲方及監(jiān)督部門的現(xiàn)場監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達標驗收合格；4、做到文明施工，杜絕各種違紀違法現(xiàn)象發(fā)生。十、單價：1、外墻乳膠漆 元m2 十一、總造價：按實際涂刷展開面積核算為準。十二、付款辦法：1、本合同簽訂 天內(nèi)，甲方應預付款 ；2、施工人員進場開始施工時，甲方付款 ；3、膩子層施工完畢，涂刷底漆之前，甲方付工程款 元；4、上兩遍乳膠漆施工時甲方付工程款 元；5、工人施工完畢 天內(nèi)甲方進行驗收，并出據(jù)工程量結(jié)算單，逾期視為驗收合格且以乙方結(jié)算為準，驗收合格 天內(nèi)甲方付清全部工程款。十三、付款方式：1

4、、銀行帳戶結(jié)算：從銀行直接匯款到昱奎化工公司帳戶。 2、現(xiàn)金結(jié)算：結(jié)算人必須持有我公司的“工程結(jié)算委托書”才能進行現(xiàn)金結(jié)算。十四、違約責任：1、甲方按合同約定的付款辦法及時辦理工程進度款及完工結(jié)算，若甲方未按合同約定及時辦理，乙方可停工，并由甲方按未付款的 /天支付違約金；2、乙方質(zhì)量不合格的，負責無償修理和返工，其損失由乙方自行負責。十五、其它： 。十六、未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。十七、合同一經(jīng)簽訂，具有法律效力，雙方認真履行，互不違約。十八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。 甲方（簽章）： 乙方（簽章）：法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）： 身份證號碼： 身份證號碼：代 表（簽字）： 代 表（簽字）：聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：年 月 日