建筑裝飾裝修工程施工合同范本_第1頁
建筑裝飾裝修工程施工合同范本_第2頁
建筑裝飾裝修工程施工合同范本_第3頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、建筑裝飾裝修工程施工合同范本合同編號:_年_月_日發包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):風險提示:發包人的相對義務根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。按照中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。第一條、

2、工程概況1、工程名稱:2、工程地點:3、承包方式:4、工程面積:5、工程期限:風險提示:關于實際竣工日期的規定當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程自_年_月_日開工,于_年_月_日竣工。第二條、工程項目價款1、工程款:本合同工程造價為(人民幣

3、):_XXXX_;金額大寫:_XXXX_XXXX_。2、報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件裝飾工程預算表。第三條、工程圖紙甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合中華人民共和國消防條例和有關防火設計規范。乙方在施工期間應嚴格遵守建筑安裝工程安全技術規程、建筑安裝工人安全操作規程、中華人民共和國消防條例和其它相關的法規、規范。由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準

4、要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。第四條、材料供應本工程凡由乙方采購的材料,經甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。第五條、工程

5、款支付方式1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執行。2、本合同生效后,甲方分_次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清;(1)工地開工前付_元。(2)工程進行一半時付_元。(3)工程結束付_元。3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。第六條、工程工期1、甲方要求比合同范X約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。2、在1、條件下,本工程合同范X施工期約定為_工作日。3、本工程合同范X約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_工作日。4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期

6、順延。5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。第七條、工程質量及驗收風險提示:工程質量未符合標準的歸責因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準。

7、2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質量標準、設計變更和_省地方標準_裝飾裝修工程質量規范為質量評定驗收標準。3、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。4、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。乙方工程部電話:_XXXX_。7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收

8、確認,且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。8、工程內容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后_日內須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格。竣工驗收合格后,乙方應提供工程質量合格證明(含試水記錄)和第三方室內空氣質量檢測合格證書。甲方對室內空氣質量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,提交水電隱蔽工

9、程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。雙方未辦理竣工合格驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。竣工驗收在工程質量及經濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經雙方協商一致,簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。第八條、安全生產和防火1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。風險提示:保修責任的起算工程保

10、修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。第九條、維修責任本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期_年的保修(憑簽發的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質量問題的則不在保修范疇之內。風險提示:明確違約責任在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通

11、過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。第十條、違約責任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額_%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。第十一條、爭議的解決本合同范X在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同范X在執行中發生的爭議由合同范X簽約地人民法院解決。第十二條、合同生效1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_份,甲乙雙方各執_份。甲方(簽章):委托代理人:聯系電話:_年_月_日乙方(簽章):法定代表人:聯系電話:_年_月_日附件:1、施工圖紙共_張2、裝修預算書(經甲乙方共同簽字確認)共_頁3、甲方提供裝飾裝修材料明細表4、乙方提供裝飾裝修材料明細表5、其他:本合同共_頁(附件)_XXXX_XXXX_工程裝修預算書序號

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論