1、江西省房屋建筑和市政根底設施工程施工招標中標通知書贛建 豐 招中字2021第036號江西省建立工程招標投標辦公室印制江西正宇建立集團：經評標委員會評審,現決定豐城市張巷中學圖書館 工程由你單 位中標承建,希望雙方按照招標、投標文件確定的條件，積極配合,共同 努力完成此項建立工程。請在接到本通知書十 天內，到招標単位簽訂工程承包合同 。特此通知招標人：章法定代表人：經 辦 人：龔小珍年 月 日中標工程主要約定條件和經濟技術指標工程名稱建筑面積建筑構造/層數框架/工程類別扌保金額建筑工程中標工期見招標文件約 扌中標造價擔保期限見招標文件質量等級合格工程經理黃偉珍中標工程 范圍施工圖范圍內的所有工程

2、，詳見招標工程量清單工程質量創優獎罰 措施見招標文件以及施工合同規定工程款 支付方法見招標文件及施工合同規定投標人對 招標人的 優惠措施 及其他條 件說明按招、投標文件執行備注無保擔保方式見招標文件低 價 風 險 擔 保擔保金額見招標文件擔保期限見招標文件擔保方式見招標文件支 付 擔 保擔保金額見招標文件擔保期限見招標文件擔保方式見招標文件其它需要說明的問題：在合同中定。招 標 單 位意見法定代表人：章：招 投 標 監 管 機 構 簽 收簽收人：章：注：本通知書屬“招投標情況書面報告"材料之一GF-1999-0201建設工程施工合同中華人民共和國建立部監制國家工商行政管理總局第一局部

3、協議書以下簡稱甲方發包人全稱：承包人全稱：江西正宇建立集團（以下簡稱乙方依照？中華人民共和國合同法 ？、 ？中華人民共和國建筑法 及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信用 的原那么，雙方就本建立工程施工事項協商一致，訂立本合同。、工程概況1、工程名稱:2、工程地點:3、工程內容:4、承包范圍：施工圖紙所有工程、工程承包范圍承包范圍：樁基、大型土方工程：水電、消防、通風、避雷、弱電、電梯安裝之等設計內容總承包。三、合同工期開工日期：竣工日期：合同工期總日歷天數 天。四、質量標準工程質量標準：到五、合同價款金額大寫：(人民幣¥： 元六、組成合同的文件組本錢合同的文件包括：

4、1. 合同協議書2 .中標通知書3. 投標書及其附件4. 本合同專用條款5. 本合同通用條款6. 標準、標準及有關技術文件7. 圖紙8. 工程量清單9. 工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成 局部。七、本議書中有關詞語含義與本合同第二局部？通用條款？中分別賦予它們的定義一樣。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進展施工、竣工并在質量保修期內承當工程質量保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價 款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定經 雙方簽字、蓋章后生效。發包人：公章承包人：公章法定代表

5、人:委托代理人:住 所:住 所:法定代表人:委托代理人:傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：362502353帳號：帳號：建立銀行豐城支行郵政編碼：郵政編碼：331100第三部門專用條款一、詞語定義及合同文件2. 合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋順序：施工合同協議書： 雙方有關工程的洽 商、變更等書面協議：中標通知書；投標書及其附件；施工合同 專用條款；施工合同通用條款：標準、標準及有關技術文件；圖 紙；工程暈清單。3. 語言文字和適用法律、標準及標準3.1本合同除使用漢語外，還使用丄_語言文字。3.2適用法律和法規適用法律和法規需要明示的法律、 行政法規：?中華人民共和 國合同 法？、？中華

6、人民共和國建筑法？、？中舉人民共和國招標投標 法？、？ 建立工程價款結算暫行方法？、？建筑工稈質暈管理條例？等國家現行 法律和行政法規。3.3適用標準、標準適用標準、標準的名稱：國驗收標準、操作規程、質量檢驗與評定標準及有關的標準、標準和規定及省市現行有關規定及合同約定。發包人提供標準、標準的時間： / 國內沒有相應標準、標準時的約定： 1_4. 圖紙4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數：開工前七天提供壹套施工圖。4.2 發包人對圖紙的保密要求： /使用國外圖紙的要求及費用承當：/二、雙方一般權利和義務5. 工程師5.1監理單位委派的工程師姓名：姚育材職務:總監發包人委托的職權：質 需要取得

7、發包人批準才能行使的職權：變更設計、工程造價5.2發包人派駐的工程師姓名： 龔小珍 職務:工程師職權：負責監視檢查工程質暈、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設 計變更、簽證及驗收手續， 負責協調現場各施工單位之間的協作 與配合工作。5.3工程經理姓名：黃偉珍 職務:工程經理6. 發包人工作6.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：(1) 施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：已完成(2) 將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點 和供給要求：已完成。(3) 施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：已完成 工程地質和地下管線資料的提供時間：已提 (5丨由發包人辦理的施工所需證件、批件

8、的名稱和完成時間：開 工前辦妥。(6) 水準點與坐標控制點交驗要求：開工前，雙方在施工現場由規劃測量部門直接向承包方進展交 底，并提供書面資料。(7) 圖紙會審和設計交底時間：開工前七天進展。(8) 協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑的、構筑物的保 護工作：承包人協助保護，發包人承當費用。(9 )雙方約定發包人應做的其他工作： /6.2發包人委托承包人辦理的工作：/7承包人工作7.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：(1)需由設計資質等級和業務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間:(2應提供方案、報表的名稱及完成時間：每月25日前將當月實際完成產值及與下月方案完成產值、 進度安排方

9、案一并上報發 包人。(3)承包施工平安保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：由承包方承當。4向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：5需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理 等手續：由承包人辦理。6己完工程成品保護的特殊要求及費用承當：由承包人辦理。7施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物含文物保 護建筑、古樹名木的保護要求及費用承當：按通用條款執行。(8) 施工場地清潔衛生的要求： /(9) 雙方約定承包人應做的其他工作：/三、施工組織設計和工期8進度方案8.1承包人提供施工組織設計施工方案和進度方案的時間：在簽訂施工合同前七天內提供施工組織設計和根據合同工期擬 定的講度方案

10、，上報工程總監理和發包方工程師審核。工程師確認的時間：接到承包方方案后七天內提出審查意見，逾期視為認可。8.2 群體工程有關進度方案的要求： / 9工期延誤9.1雙方約定工期順延的其他情況：按通用條款執行。四、質量與驗收10.隱蔽工程和中間驗收10.1雙方約定中間驗收部位：按相關質量驗收標準及通用條款 執行。11工程試車11.1試車費用的承當： / 五、平安施工六、合同價款與支付合同價款及調整12. 1本合同價款采用(1)方式確定。(1 )采用固定價格合同，合同價款中包括的風險范圍：按招標 件執行。風險費用的計算方法： /風險范圍以外合同價款調整方法：±采用可調價格合同，合同價款調整

11、方法：/采用本錢加酬金合同，有關本錢和酬金的約定：/12.2雙方約定合同價款的其他調整因素：由發包人及監理單位 認定的設計變更聯系單及工程量增加或減少局部。工程預付款發包人向承包人預付工程款的時間和金額或占合同價款總額的 比例： /扣回工程款的時間、比例：/14.工程量確認14.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：按通用條款執行。15工程款進度款支付雙方約定的工程款進度款支付的方式和時間：按月支付，乙方向甲方提出當月付款請求及工程量清單經甲方工 程師審核確認后 15日內，甲方向乙方支付當月完成工程量所對應的工程款的 75% 工程完工后在 15日內，支付至已完工程暈 所對應工程款的 75%

12、,工程竣工驗 收全部合格，竣工資料交付 齊全、正確、有效、手續完備后，結算審計完成且甲乙雙方對結算總價款予以確認后 30日內，甲方向乙方支付至結算價款的90%;剩余10%乍為質量保修金，自工程養護驗收合格后 起滿后 壹個月內無息結清。七、材料設備供給 “16發包人供給材料、設備和機械16.1發包方供給材料鋼材發包方供給的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包方承當責 任如下：1材料設備單價與一覽表不符：/2材料設備與一覽表不符： /3承包方可代為調劑串換的材料：4到貨地點與一覽表不符：5供給數量與一覽表不符： 6到貨時間與一覽表不符：/16. 2 發包方供給材料設備的結算方法：在應付工程款中分期

13、扣 除發包方提供材料價款。16.3 承包方采購材料設備的約定：本工程所用的材料、設備必 須采用國標產品，由承包方自行采購，材料以槍測試驗報告為準，并 進展二次試驗合格：報發包方、監理公司確認前方可使用。八、工程變更乙方對原設計進展變更，須取得甲方書面批準，因擅自變更設計發生的費用，由乙方承當，延誤工期不予順延。施工中甲方對原 設計進展變更，應向乙方發出書面變更通知，乙方應無條件按甲方書面的變更通知進展變更。應甲方要求的變更導致的費用增 加，由甲方承當，延誤的工期相應順延。九、竣工驗收與結算按通用條款執行。18竣工驗收18.1承包人提供竣工圖的約定：竣工驗收前十天，提供竣工圖文件一式二份。18.

14、2承包方提供竣工圖的約定：工程竣工驗收后60天內向發包方提 供竣工圖及竣工資料一式貳套。18.3中間交工工程的范圍和竣工時間： /十、違約、索賠和爭議19違約(1) 工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，按1000元向甲方支付違約金，并承當因此造成的一切損失；如甲方原因造成工期延誤，經甲方工程師確認后， 工期相應順延，但甲方不承當任何費用。(2) 質量：如因乙方原因引起工程質量不合格，未通過相關驗 收，乙方必須立即整改，直至質量到達合格為止；未按限期要求完成整改，每逾期一天，按1000元向甲方支付違約金，至驗收合格為止。20.爭議20.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事

15、人協商解決，協商不成的，按以下第二 種方式解決:(一 提交 / 仲裁委員會仲裁；(二 依法向宜春豐城市人民法院起訴。20.2對于不存在爭議的局部，雙方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、 裁定前乙方不得停工， 且不得以此為由拖延工 期。十一、其他工程分包1本工程發包人同意承包人分包的工程：不允許轉包。分包施工單位為：不不可抗力22.1雙方關于不可抗力的約定：1.執行通用條款約定。保險23. 1本工程雙方約定投保內容如下：(1) 發包人投保內容：由甲方負責。發包人委托承包人辦理的保險事項：/(2 )承包人投保內容：由乙方負責。24. 擔保24.1本工程雙方約定擔保事項如下：(1 )發包人向承

16、包人提供履約擔保，擔保方式為：_L擔保合同作為本合同附件。(2) 承包人向發包人提供履約擔保， 擔保方式為：在簽訂合同時，承包人向發包人交納履約保證金捌萬元整。待工程竣工驗收合格后返還。擔保合同作為本合同附件。(3 )雙方約定的其他擔保事項：/25. 合同份數25.1雙方約定合同副本份數：壹式肆份，甲方執叁份，乙方執 壹份。本合同在雙方簽字蓋章后生效，在保修期完畢所有款項付清后合同終。26. 補充條款/ 。發包人全稱：承包人全稱：江西正宇建立集團為保證(工程全稱在合理使用期限內正常使用，發包人承包人協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修養護期內按照有關管理規定及 雙方約定承當工程質量保修

17、責任。發包方、承包方根據？中華人民共和國建筑法？、？建立工程質量 管理條例？和?房屋建筑工程質量保修方法？，經協商一致，簽定工程 質量保修書。一、工程質量保修范圍和內容承包方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定 和雙方約定，承當本工程質量保修責任。質量保修范圍包括地基根底工程、主體構造工程，屋面防水工程、 有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電 氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他 工程。具體保修 的內容，雙方約定如下：由承包方施工的全部內容。二、質量保修期雙方根據？建立工程質量管理條例？及有關規定，約定本工程的質 量保修期如下：1 、

18、地基根底工程和主體構造工程為設計文件規定的該工程合理 使用年限；2 、土建工程為壹年、外墻滲漏、防水工程、屋面防水工程為_伍 年;3 、電氣管線、上下水管線安裝為貳年;4 、供熱與供冷系統為 貳 個采暖期、供冷期;5 、室外的上下水和小區道路等市政公用工程為 貳 年:質量保修期自工程實際竣工之日起計算。三、質量保修責任1. 屬于保修范圍、內容的工程，承包方應當在接到保修通知之日 起7天內派人保修。承包方不在約定期限內派人保修的，發包方可 以委托他人修理。2. 發生緊急搶修事故的，承包方在接到事故通知后，應當立即到 達事故現場搶修。非承包方施工質量引起的事故，搶修費用由發包方 承當。3. 對于涉及構造平安的質量問題，應當按照 ？房屋建筑工程質量 保修方法？的規定，立即向當地建立行政主管部門報告，采取平安防 范措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方 案，承包方實施保修。4. 質量保修完成后，由發包方組織驗收。四、保修費用保修費用由造成質量缺陷的責任方承當。五、其他雙方約定的其他工程質量保修事項本工程質量保修書，由施工合同發包方、承包方雙方在竣工驗收 前共同簽署，