1、工程招投標及合同管理試題庫一、單選(每題2分)下列各題中,只有一個被選項最符合題意,請將它選出并填入括號內。1、合同法律關系是指合同法律規范調整的當事人在民事流傳過程中形成的（ ）關系。A、債權人與債務人 B、代理人與被代理人C、權利與義務 D、法人與自然人2、施工企業的項目經理指揮失誤，給建設單位造成損失的，建設單位應當要求（ ）賠償。A、施工企業 B、施工企業的法定代表人C、施工企業的項目經理 D、具體的施工人員3、下列財產中，（ ）不得抵押。A、土地所有權 B土地使用權 C、房屋 D、交通運輸工具4、邀請招標的邀請對象的數目不應少于（ ）家。A、2、 B、3 C、5 D、75、合同爭議的

2、解決順序為（ ）A、和解調解仲裁訴訟 B、調解和解仲裁訴訟C、和解調解訴訟仲裁 D、調解和解訴訟仲裁6、監理招標主要是對監理單位（ ）的選擇。A、報價 B、能力 C、監理人員數量 D、設備7、由于承包商的原因導致監理單位延長了監理服務的時間，此工作內容應屬于（ ）A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、義務工作8、根據專用條款約定的內容和時間，不屬于發包人的工作范疇的是（ ）。A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，保證數據真實，位置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相

3、應進度統計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現場交驗9、設計人的設計工作進展不到委托設計任務的一半時，發包人由于項目建設資金的籌措發生問題而決定停建該項目，單方發出解除合同的通知。按照設計范本的規定，設計人應（ ）A、沒收全部定金補償損失B、要求發包人支付雙倍的定金C、要求發包人補償實際發生的損失D、要求發包人付給合同約定設計費用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。訂立合同時約定的合同工期概念應為，從（ ）的日歷天數計算。A、合同簽字日起按投標文件中承諾B、合同簽字日起按招標文件中要求C、合同約定的開工日起按投標文件中承諾D、合同約定的開

4、工日起按招標文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責任的說法錯誤的為（ ）A、停工責任在發包人，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應順延工期B、停工責任在承包人，由承包人承擔發生的費用，相應順延工期C、停工責任在承包人，因為工程師不及時做出答復，導致承包人無法復工，由發包人承擔違約責任D、停工責任在承包人，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點數量時發現，交貨數量少于訂購的數量，但數量的短少在合同約定的允許磅差范圍內。采購方應（ ）。A、拒付貨款并索賠 B、按照訂購數量及時付款C、按照實際交貨數量及時付款 D、待供貨方補足數量后再付13、

5、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（ ）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過程中發出改正質量缺陷通知的時限D、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間14、由于業主提供的設計圖紙錯誤導致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（ ）A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認為要求合理，先行支付后再向業主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15、施工中遇到連續10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應（ ）。A、由承包商承擔的風險責任 B、給予費用補償并順

6、延工期C、給予費用補償但不順延工期 D、給予工期順延但不給費用補償16、合同法律關系主要的是由法律規范調整的（ ）A行政法律關系 B 民事權利義務關系C刑事法律關系 D經濟侵權關系17、在工程建設監理活動中，監理單位是（ ）A業主的代理人 B業主的委托人 C施工合同的當事人D 絕對獨立的第三人18、經濟合同當事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（ ）A主合同 B從合同C獨立合同 D無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當事人應當（ ）A按裁決自覺執行 B不服裁決可向上級仲裁機構申請復議C可向人民法院起訴 D向合同管理機關申訴20、監理合同規定，由于業主或第三方的原因使監理工作受阻以

7、或延誤，以致增加工作量時，應是為（ ）。A額外服務 B附加服務 C延長服務 D非監理服務21、監理招標的宗旨是指對監理單位（ ）的選擇。A能力 B報價 C信譽 D經濟實力22、中標的承包商將由（ ）決定。A評標委員會 B業主 C上級行政主管部門 D監理工程師23、設備安裝工程具有聯動無負荷試車條件的，應由（ ）組織試車。A建設單位 B設計單位 C施工單位 D設備供應單位24、業主在（ ）合同中承擔的風險最小。A 可調總價 B不可調總價 C單價 D成本加酬金 25、根據施工索賠的規定，可以認為索賠是指（ ）。A只限承包商向業主索賠 B業主無權向承包商索賠 C業主與承包商之間的雙向索賠 D不包括承

8、包商與分包商之間的索賠 26、當出現招標文件中的某項規定與招標人對投標人質疑問題的書面回答不一致時，應以( )為準。A. 招標文件中的規定 B.現場考察時招標單位的口頭解釋 C.招標單位在會議上的口頭解答 D.發給每個投標人的書面質疑解答文件27、由于承包商的原因使監理單位增加了監理服務時間，此項工作應屬于( )。 A.正常工作 B.附加工作 C.額外工作 D.意外工作28、下列各項中，( )不屬于工程建設施工招標應具備的前提條件。 A.建設用地征用完畢，施工圖紙完成 B.概算已經批準，建設項目已正式列入計劃 C.招標文件已經編制好 D.建設資金、建材、設備來源已經落實29、投標文件對招標文件

9、的響應有細微偏差，包括( )。 A.提供的投標擔保有瑕疵 B.貨物包裝方式不符合招標文件的要求 C.個別地方存在漏項 D.明顯不符合技術規格要求30、與邀請招標相比，公開招標的最大優點是( )。A.節省招標費用 B.招標時間短 C.減小合同履行過程中承包不違約的風險 D.競爭激烈31、施工合同通用條款規定，當施工合同文件中出現含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為( )。A.專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙 B.中標通知書、協議書、專用條款、通用條款 C.中標通知書、投標書、協議書、圖紙 D.中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中，承包人按照工程師提出的施工進度計劃修

10、改建議進行了修改，由于修改后的計劃不合理而導致的窩工損失應當由( )承擔。 A.發包人 B.承包人 C.工程師 D.發包人與承包人共同 33、 FIDIC施工合同條件規定，用從( )之日止的持續時間為缺陷通知期，承包商負有修復質量缺陷的義務。A. 開工日起至頒布發接收證書 B.開工令要求的開工日起至頒布發接收證書中指明的竣工 C.頒發接收證書日起至頒發履約證書 D.接收證書中指明的竣工日起至頒發履約證書34、在工程施工中由于( )原因導致的工期延誤，承包方應當承擔違約責任。 A.不可抗力 B.承包方的設備損壞 C.設計變更 D.工程量變化35、委托任務并負責支付報酬的一方稱（ ）。A 承包人

11、B 發包人 C出資人 D出工人36、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（ ）。 A 建設單位 B 施工單位 C招標代理 D設計單位37、監理招標主要是對監理單位（ ）的選擇。 A報價 B能力 C人員數量 D 設備38、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（ ）。 A固定價格合同 B可調整價格合同 C固定價格加酬金合同 D成本加酬金合同39、在進度控制中，（ ）不屬工程師的任務。A督促承包人完成工程掃尾工作 B向有關部門遞交竣工申請C協調竣工驗收中的各方關系 D參加竣工驗收40、材料采購在交貨清點數量時發現，交貨數量少于訂購的數量，但數量的短少在合同約定的允許磅差范圍內，采購方應（ ）

12、。A 拒付貨款并索賠 B按照訂購數量及時付款C按照實際交貨數量及時付款D待供貨方補足數量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（ ） A 是違法的 B是從工程承包人承擔 C 是允許的 D 非發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包42、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”是指（ ）A 工程保修期 B承包商的施工期 C 工程師在施工過程中發出改正質量缺陷通知D 工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標通知書發出（ ）內，建設單位和中標人簽訂書面的建設工程承發包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天44、保證方式沒有約定或約定不明確的，按（ ）承擔擔保責任。A、保

13、證 B、連帶保證 C、違約 D、合同45、當事人采用合同書形式訂立的，自（ ）合同成立。A、雙方當事人制作合同書時 B、雙方當事人表示受合同的約束時C、雙方當事人簽字或蓋章時 D、雙方當事人達成一致意見時46、確定中標人后（ ）內，招標人應當向有關行政監督部門提交招標情況的書面報告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列說法不正確的是（ ）。A、招標投標法規定招標方式分為公開招標和邀請招標兩類。B、只有不屬于法規規定必須招標的項目才可以采用直接委托方式。C、建設行政主管部門派人參加開標、評標、定標的活動，監督招標按法定程序選擇中標人；所派人員可作為評標委員會的成員，但不得以任

14、何形式影響或干涉招標人依法選擇中標人的活動。D、公開招標中，評標的工作量較大，所需招標時間長，費用高。48、監理招標主要是對監理單位（ ）的選擇。A、報價 B、能力 C、監理人員數量 D、設備49、由于承包商的原因導致監理單位延長了監理服務的時間，此工作內容應屬于（ ）。A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項是（ ）。A、包括開工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的總日歷天數D、合同工期是按總日歷天數計算的，不包括法定節假日在內的承包天數51、根據專用條款約定的內容和時間，不屬于發包人的工作范疇的是（ ）。A、辦理土地征用，拆

15、遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，保證數據真實，位置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現場交驗52、在進度控制中，（ ）不屬工程師的任務。A、督促承包人完成工程掃尾工作 B、向有關部門遞交竣工申請C、協調竣工驗收中的各方關系 D、參加竣工驗收53、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（ ）A、固定價格合同 B、可調整價格合同 C、固定價格加酬金合同 D、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點數量時發現，交貨數量少于訂購

16、的數量，但數量的短少在合同約定的允許磅差范圍內。采購方應（ ）。A、拒付貨款并索賠 B、按照訂購數量及時付款C、按照實際交貨數量及時付款 D、待供貨方補足數量后再付55、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（ ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程裝修期 D、工程停工期56、如果投標截止日期前第28天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實際投入成本的增加，應由（ ）給予補償。A、業主 B、承包商 C、工程師 D、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（ ）。A、是違法的 B、是從工程承包人承擔的工程中承包部分工程的行為C、是允許的 D、非發包人同意，承包人不得將承包工程的任何部

17、分分包58、施工中遇到連續10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應（ ）。A、由承包商承擔的風險責任 B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償但不順延工期 D、給予工期順延但不給費用補償二、多選題（每題3分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內。1、必須進行招標的項目包括（ ）。A私人投資的高級別墅 B、外國老板投資的基礎設施的項目C、大型基礎設施、公用事業等關系到社會公共利益、公眾安全的項目D、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目E、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目2、工程實際進度與進度計劃

18、不符時，承包人應當按照工程師的要求提出改進措施（ ）。A、需經工程師確認后才能執行B、因承包人自身的原因造成工程實際進度與經確認的進度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔C、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負責D、采用改進措施后，必須順延工期E、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經工程師確認，這種確認是工程師對工程延期的批準3、施工合同文件中的說法中，正確的有（ ）。A、當合同文件中出現不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規的前提下，當事人可以通過協商變更施工合同的內容C、變更的協議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協

19、議或文件效力高于簽署在先的協議或文件E、當合同文件出現含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理4、FIDIC合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現為（ ）。A、選擇分包單位的權利不同 B、分包合同的工作內容不同C、工程款的支付開支項目不同 D、業主對分包商利益的保護不同E、承包商對分包商違約行為承擔責任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（ ）。A、綜合索賠 B、單項索賠 C、工期索賠D、合同內索賠 E、費用索賠6、建設工程監理合同示范文本中規定屬于額外監理工作的情況包括( )。 A. 因承包商嚴重違約委托人與其終止合同后監理單位完成的善后工作 B.由于非監理單位原因導致的

20、監理服務時間延長 C.原應由委托人承擔的義務雙方協議改由監理單位承擔 D.應委托人要求監理單位提出更改服務內容建議后增加的工作內容 E.不可抗力事件發生導致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復監理服務前的準備工作7、按照施工合同文本規定，在施工中由于( )造成工期延誤，經發包人代表確認，竣工日期可以順延。A.承包人未能及時調配施工機械 B.發生不可抗力 C.雨季天數增多 D.工程量變化和設計變更 E.一周內非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時8、索賠按目的劃分包括( )。 A.綜合索賠 B.單項索賠 C.工期索賠 D.合同內索賠 E.費用索賠9、在施工合同中，(  

21、 )等工作應由發包人完成。A.土地征用和拆遷 B.臨時用地、占道申報批準手續 C.提供工程地質報告 D.保護施工現場地下管道和鄰近建筑物及構筑物 E.提供相應的工程進度計劃及進度統計報表10、對于發包人供應的材料設備，( )等工作應當由發包人承擔。A.到貨后，通知清點 B.參加清點 C.清點后負責保管 D.支付保管費用 E.如果質量與約定不符，運出施工場地并重新采購11、招標人具備自行招標的能力表現為( )。 A.必須是法人組織 B.有編制招標文件的能力 C.有審查投標人資質的能力 D.招標人的資格經主管部門批準 E.有組織評標定標的能力12、建設工程施工合同的當事人包括( )。 A.建設行政

22、主管部門 B.建設單位 C.監理單位 D.施工單位 E.材料供應商13、施工合同文本規定，對于在施工中發生不可抗力，( )發生的費用由承包人承擔。A.工程本身的損害 B.發包人人員傷亡 C.造成承包人設備、機械的損壞及停工 D.所需清理修復工作 E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為( )等。A.總承包合同 B.分別承包合同 C.固定價格合同 D.可調價格合同 E.成本加酬金合同15、在竣工驗收和竣工結算中，承包人應當( )。 A.申請驗收 B.組織驗收 C.提出修改意見 D.遞交竣工結算報告 E.移交工程16、被宣布為廢標的投標書包括（ ）A投標書未按招標文件中規定封標

23、B 逾期送達的標書 C加蓋法人或委托授權人印鑒的標書 D 未按招標文件的內容好要求編寫、內容不全或字跡無法辨認的標書 E 投標人不參加開標會議的標書17、必須進行招標的項目包括（ ） A私人投資的高級別墅 B外國老板投資的基礎設施的項目 C大型基礎設施、公用事業等關系到社會公共利益、公眾安全的項目 D全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目 E使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目18、不符合建設工程委托監理合同特征的有（ ） A 監理合同可以是個人 B監理合同的訂立必須符合工程建設程序 C 監理合同的訂立不需符合工程建設程序 D 委托監理合同標的是服務 E 委托監理合同的標的物是產生新

24、的物質19、建設工程施工索賠按索賠目的可分為（ ）A 單項索賠 B總索賠 C 明示索賠 D工期索賠 E 費用索賠20、合同法律關系的構成要素有( )A、主體 B、內容 C、客體 D、權利 E、義務21、被宣布為廢標的投標書包括（ ）。A、投標書未按招標文件中規定封記 B、逾期送達的標書C、加蓋法人或委托授權人印鑒的標書D、未按招標文件的內容和要求編寫、內容不全或字跡無法辨認的標書E、投標人不參加開標會議的標書22、不符合建設工程委托監理合同特征的有（ ）。A、監理合同可以是個人B、監理合同的訂立必須符合工程建設程序C、監理合同的訂立不需符合工程建設程序D、委托監理合同的標的是服務E、委托監理合

25、同的標的物是產生新的物質23、施工合同文件中的說法中，正確的有（ ）。A、當合同文件中出現不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規的前提下，當事人可以通過協商變更施工合同的內容C、變更的協議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協議或文件效力高于簽署在先的協議或文件E、當合同文件出現含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（ ）A、單項索賠 B、總索賠 C、明示索賠 D、工期索賠 E、費用索賠25、三、判斷改錯題（每題2分）。判斷下列各題正誤,正者在括號內打"",誤者在括號內打"

26、15;",并將錯誤處改正。1、建設工程物資采購合同是雙務、有償、諾成、要式的合同。（ ） 2、甲需購進乙公司相關設備，價值100萬元，甲應預付定金30萬元。（ ） 3、招標過程分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（ ） 4、中標通知書發出30天內，中標單位應與建設單位依據招標文件、投標書等簽訂工程承包合同。（ ）5、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（ ） 6、建設工程施工合同范本由協議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）7、供貨方到現場的交貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準。（ ）8、FIDIC施工合同條件中規定

27、的合同有效期，是指從工程師按合同約定發布的“開工令”中指明的應開工之日起，至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數。（ ） 9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關資料后，應在28天內給予答復，否則視為對方索賠要求已經認可。（ ）10、FIDIC合同條件中規定，業主的索賠主要限于施工質量缺陷和拖延工期等違約行為導致的業主損失。（ ）11、承包商沒按照規定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權利（ ）12、 在承包商提出的費用索賠中，是以實際損失為依據，因此其索賠金3額額均不應包括利潤。（ ） 13、FIDIC合同條件，監理工程師有權批準工程分包（ ）。14、FIDIC合同條件規定

28、，訴訟是解決合同爭議的最終方式（ ）。 15、工程建設監理委托合同是由“標準條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（ ） 16、工程招標必須采用公開招標方式（ ）。 17、監理委托合同經過當事人雙方協商一致而終止后，雙方的權利和責任也即終止（ ）。 18、某建筑工程公司下屬第四分公司領有營業執照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨立的企業法人。（ ） 19、經濟合同當事人之間發生糾紛時，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（ ）20、我國民法通則規定，向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟事項時效為2年。（ ）21、要約是希望他人向自己發出要約的意思表示。（ ） 22、違

29、約責任的表現形式包括不履行和不適當履行。（ ）23、招標過程概括劃分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（ ） 24、建設工程合同是雙務、有償、實踐、要式的合同。（ ） 25、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以小寫金額為準。（ ） 26、建設工程施工合同范本由協議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（ ）27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（ ） 28、FIDIC施工合同規定以投標截止日期前第28天定義為“基準日”作為業主與承包商劃分合同風險的時間點。（ ）29、索賠是事件發生后，承包人應在索賠事件發生后的28天內向工程師遞交索賠意向通知，聲明將

30、對此事件提出索賠。（ ）30、當工程師確定的索賠額超過其權限范圍時，必須報請發包人批準。（ ）四、填空：（每空1分）1、 是建設單位向國家有關主管部門提出要求建設某一項目的建設性文件。2、工程設計是工程建設的重要環節，它是從 和 對擬建工程進行全面規劃的工作。3、國際工程招標中，公開招標的主要特點是 、 、 。4、工程承發包方式，是指 與 雙方之間的經濟關系形式。5、建筑市場主體主要有 、 、 等。6、我國的建設工程交易中心是按照 、 、 三大功能進行構建的。7、工程監理企業，其資質等級劃分為 、 和 三個級別。8、工程招標代理機構，其資質等級劃分為 和 。9、建設工程招標方式有 和 。10、

31、建設工程招標方法有 、 、 和 。11、選擇投標對象的主要方法有 、 。12、建筑材料的采購供應方式有 、 、 等。13、保險費包括 、 、 。14、建設工程合同按計價方式劃分為 、 、 三大類型。15、工程進度款結算方式有 、 、 和 。16、按施工索賠的處理方式可分為 、 。17、國際工程招投標的特點有 、 、 。18、按施工索賠的目的分為 和 。19、承發包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是 、 和 。20、合同法律關系的主體可以是 、 、 。21、行為包括 和 兩種表現形式.22、擔保法規定的擔保方式為 、 、 、 和 。23、解決合同爭議的方法有 、 、 、 。24、按索賠的目的可分為

32、 、 。25、擔保活動應當遵循 、 、 、 的原則。26、合同法律關系包括 、 、 三個要素。27、行為還可分為 和 。28、合同法律關系的客體主要包括 、 、 。29、以代理權產生的依據不同，可將代理分為 、 、 。30、招標方式有 、 。31、按索賠的目的可分為 、 。32、合同的計價方式有 、 、 。33、監理人應完成的監理工作有 、 。五、名詞解釋：（每題3分）1、工程承發包： 2、建筑市場： 3、建設工程招標： 4、多方案報價法： 5、施工管理費：6、不平衡報價法： 7、建設工程投標： 8、建設工程施工合同： 9、工程轉包：10、施工索賠： 11、委托代理： 12、定金： 13、建筑

33、工程施工合同： 14、附加工作： 15、指定分包商： 16、代理： 16、留置： 17、建筑工程物資采購合同： 18、額外工作： 19、工程變更：20、合同法律關系主體：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、合同公正：25、要約：26、合同變更：27、索賠：28、合同法律關系：29、行為：30、違約責任：31、質押：32、保險合同：33、合同簽證： 六、簡答：（每題5分）1、施工合同的特點是什么？ 2、建設工程交易中心的運行原則是什么？3、建設工程招投標的特點是什么？4、建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？5、建設工程施工合同的作用是什么？6、不可抗力的范圍包括哪些方面？7、工程師

34、公正合理的處理索賠事項，必須遵循哪些原則？ 8、訂立施工合同應具備的條件是什么？9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？ 10、變更價款的確定程序是什么？11、法人應具備什么條件？ 12、仲裁的原則有哪些？ 13、監理招標有哪些特點？ 14、監理人執行監理業務過程中，發生哪些情況不應由其承擔責任? 15、監理工程師確定工程變更價款的原則是什么？ 16、反索賠是什么？17、施工合同條件指定分包商的特點有哪些？ 18、監理處理工程如何預防和減少索賠？ 19、建設工程投標策略有哪些？20、按順序簡述國內招標的主要程序。 21、簡述公開招標與邀請招標的主要區別。22、簡述施工合同文本的構成。 23、代

35、理有何特征？ 24、合同法的基本原則是什么？ 25、招標階段的主要工作內容是什么？ 26、仲裁的原則是什么？ 27、建設工程物資采購合同有何特點？28、合同簽證的作用是什么？ 29、合同生效應當具備什么條件？ 30、合同履行的原則是什么？ 31、投標階段的主要工作內容是什么？32、建設工程合同是什么？33、簡述公開招標與邀請招標的主要區別。34、建設工程招標是什么？35、簡述國際工程投標文件的主要內容。36、簡述承包商的索賠策略。37、建設工程投標報價的策略有哪些？38、建設工程投標是什么？39、建設工程招標代理是什么？40、施工合同工期指什么？七、案例分析題（每題15分）1、2003年4月6

36、日，天大建筑公司參與了海瑞公司關于其辦公樓建設工程招投標活動，天大公司通過現場競標后，經評標委員會評議被確定為中標單位，并由當地公證處進行了公證。4月9日，當地建設工程招標投標管理辦公室（下稱招投標辦公室）給天大公司出具了編號為2003019號的“中標通知書”。海瑞公司不同意確定天大公司為中標人，拒絕與天大公司簽訂書面合同。雙方為此發生糾紛，訴至法院。天大公司訴稱：原告中標后，被告卻拒不與原告簽訂書面合同，有違誠實信用。請求法院判令被告賠償因締約過失給原告造成的損失8千元。海瑞公司答辯稱：原告經評標委員會評議后被確定為中標單位，以及招投標辦公室給原告出具的“中標通知書”，均未經作為招標人的被告

37、同意，且原告不具備投標資格條件，故原告實際并未中標，被告在招投標過程中也沒有過失或過錯，不應承擔締約過失責任。要求駁回原告的訴訟請求。問題：（1）、請判斷天大公司的訴訟理由能否成立？ （2）、天大公司得到的“中標通知書”是否有效？ （3）、海瑞公司的答辯能否得到法院的支持，并闡明原因。2、2002年1月，江蘇某紡織有限公司進行設備采購，直接與某機電公司簽定了設備進口合同。后發現此項目屬于必須招標采購的項目，遂委托江蘇省某招標公司組織設備的國際招標。最終確定已簽約的賣方為中標人。試回答：這種做法是否合法？3、福建省某市第一中學科教樓工程為該市重點教育工程。2000年10月由市計委批準立項，建筑面

38、積7800平方米，投資780萬元。項目2001年3月12日開工。此項目施工單位由業主經市政府和主管部門批準不招標，獎勵給某建設集團承建，雙方簽定了施工合同。試回答：你認為該項目有哪些不符合招標投標法之處。4、某市越江隧道工程全部由政府投資。該項目為該市建設規劃的重要項目之一，且已列入地方年度固定資產投資計劃，概算已經主管部門批準，征地工作尚未全部完成，施工圖及有關技術資料齊全。現決定對該項目進行施工招標。因估計除本市施工企業參加投標外，還可能有外省市施工企業參加投標，故業主委托咨詢單位編制了兩個標底，準備分別用于對本市和外省市施工企業投標價的評定。業主對投標單位就招標文件所提出的所有問題統一作

39、了書面答復，并以備忘錄的形式分發給各投標單位，為簡明起見，采用表格形式見表4-1。序號問題提問單位提問時間答復1N在書面答復投標單位的提問后，業主組織各投標單位進行了施工現場踏勘。在投標截止日期前10天，業主書面通知各投標單位，由于某種原因，決定將收費站工程從原招標范圍內刪除。開標會由市招投標辦的工作人員主持，市公證處有關人員到會，各投標單位代表均到場。開標前，市公證處人員對各投標單位的資質進行審查，并對所有投標文件進行審查，確認所有投標文件均有效后，正式開標。主持人宣讀投標單位名稱、投標價格、投標工期和有關投標文件的重要說明。問題：1. 該項目的標底應采用什么方法編制？簡述其理由。2. 業主

40、對投標單位進行資格預審應包括哪些內容？3. 該項目施工招標在哪些方面存在問題或不當之處？請逐一說明。5、其辦公樓的招標人于2000年10月11日向具備承擔該項目能力的A、B、C、D、E5家承包商發出投標邀請書，其中說明，10月1718日916時在該招標人總工程師室領取招標文件，11月8日14時為投標截止時間。該5家承包商均接受邀請，并按規定時間提交了投標文件。但承包商A在送出投標文件后發現報價估算有較嚴重的失誤，遂趕在投標截止時間前10分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標文件。開標時，由招標人委托的市公證處人員檢查投標文件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封。由于承包商A已撤回投標文

41、件，故招標人宣布有B、C、D、E4家承包商投標，并宣讀該4家承包商的投標價格、工期和其他主要內容。評標委員會委員由招標人直接確定，共由7人組成，其中招標人代表2人，本系統技術專家2人、經濟專家1人、外系統技術專家1人、經濟專家1人。在評標過程中，評標委員會要求B、D兩投標人分別對施工方案作詳細說明，并對若干技術要點和難點提出問題，要求其提出具體、可靠的實話措施、作為評標委員的招標人代表希望承包商B再行當考慮一下降低報價的可能性。按照招標文件中確定的綜合評標標準，4個投標人綜合得分從高到低的依次順序為B、D、C、E，故評標委員會確定承包商B為中標人。由于承包商B為外地企業，招標人于11月10日將

42、中標通知書以掛號方式寄出，承包商B于11月14日收到中標通知書。由于從報價情況來看，4個投標人的報價從低到高的依次順序為D、C、B、E，因此，從11月16日至12月11日招標人又與承包商B就合同價格進行了多次談判，結果承包商B將價格降到略低于承包商C的報價水平，最終比方于12月12日簽訂了書面合同。1、 從招投標的性質看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現是什么？2、 從所介紹的背景資料來看，在該項目的招標投標程序中在哪些方面不符合招標投標法的有關規定？請逐一說明。6、為了實施某項目的建設，業主與施工單位按建設工程施工合同（示范文本）簽訂了建設工程施工合同，該項目未投保工程一切險。在施工

43、過程中遭受特大暴風雨襲擊，造成相應損失。施工單位及時向工程師提出補償要求，并負有相關的詳細資料和證據。 施工單位認為遭受暴風雨襲擊時因非施工單位原因（屬于不可抗力）造成的損失，故應由業主承擔賠償責任，主要補償要求包括： 1）、給已建部分工程造成破壞損失18萬元，應有業主承擔修復的經濟責任，施工單位不承擔修復的經濟責任。2）、施工單位人員因此災害數人受傷，處理傷病醫療費用費用和補償金總計3萬元，業主應予以賠償。 3）、施工單位進場的正在使用的機械設備受到損壞，造成損失8萬元，由于現場停工造成臺班費損失4.2萬元，業主應負擔賠償和修復的經濟責任。 4）、工人窩工費3.8萬元，業主應予以支付。 5）

44、、因暴風雨造成現場停工8天，要求合同工期順延8天 6）、由于工程損壞，清理現場需費用2.4萬元，業主應予以支付。問題： 1）、因不可抗力事件導致的費用損失與延誤的工期由雙方按什么原則分別承擔？2）、對施工單位提出的補償要求如何處理？7、某高速公路項目利用世界銀行貸款修建，施工合同采用FIDIC合同條件，有工程師代表業主對項目實施管理。該工程在施工過程中陸續發生了如下索賠事件（索賠工期與費用數據均符合實際）： 1）、施工期間，承包方發現施工圖紙有誤，需設計單位進行修改，由于圖紙修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天與費用補償2萬元。 2）、施工期間下雨，為保證路基工程填筑質量，工程師下達了

45、暫停施工令，共停工10天，其中連續4天出現低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續6天出現50年一遇的特大暴雨。承包方體出工程延期10天與費用補償2萬元。 3）、施工過程中，現場周圍居民稱承包方施工噪聲對居民生活造成干擾，組織承包方的混凝土澆筑工作承包方提出工程延期5天與費用補償1萬元。4）、由于業主要求，在原設計中的一座互通式立交橋設計長度增加了5米，工程師向承包方下達了變更指令，承包方收到變更指令后及時向該橋的分包單位發出了變更通知。分包單位及時向承包方提出了索賠報告，內容如下：A 由于增加立交橋長度怎家的費用20萬元和分包合同工期延長30天的索賠。B此設計變更前因承包方使用而未按分包

46、合同約定提供施工場地，導致工程材料到場二次倒運增加的費用1萬元和分包合同工期延期10天的索賠。承包方以已向分包單位支付索賠款21萬元的憑證為索賠依據，向工程師提出要求補償該筆費用21萬元和延長工期40天5）、由于某路段路基基底是淤泥，根據設計要求需換填，在招標文件中已提供了地質技術資料。承包方原計劃使用隧道出渣作為填料換填，但施工中發現隧道出渣級配不符合實際要求，須進一步破碎以達到級配要求，承包方認為施工費用高出合同單價，如仍按原價支付不合理，需另外給予延期20天和費用補償20萬元的要求。問題：1） 判定承包人索賠成立的條件有哪些？2） 工程師如何簽署上述索賠的意見？8、某綜合辦公大樓項目，在

47、施工設計圖紙沒有完成前，建設單位通過招標選擇了某施工單位進行該項目施工。由于設計工作尚未完成，承包范圍內待實施的工程雖然性質明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用總價合同形式簽訂施工合同，以減少雙方的風險。建設工程施工合同其中包括如下條款： 1）、合同文件的組成與解釋順序依次為：（1）合同協議書（2）招標文件（3）投標書及其附件（4）中標通知書（5）施工合同通用條款（6）施工合同專用條款（7）圖紙（8）工程量清單（9）標準、規范與有關技術文件（10）工程報價單或預算書（11）合同履行過程的洽商、變更等書面協議或文件 2）、承包人必須按工程師批準的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查監督。

48、工程實際進度與計劃進度不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。承包人有權就改進措施提出追加合同價款。 3）、工程師應對承包人提交的施工組織計劃進行審批或提出修改意見。 4）、發包人向承包人提供施工場地的工程地質和地下主要管網線路資料，共承包人參考使用。 5）、承包人不能將工程轉包，但允許分包，也允許分包單位將分包的工程再次分包給其他施工單位。6）、無論工程時是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢查后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全

49、部費用，工期予以順延。7）、承包人應按協議條款約定的時間向工程師提交實際完成工程量的報告。工程師接到報告3天內按承包人提供的實際完成的工程量報告核實工程量（計量），并在計量24小時前通知承包人。8）、工程未經竣工驗收或驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時。發生的質量問題及其他問題，由發包人負責。9）、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方共同承擔。問題:1）業主與施工單位選擇的總價合同形式是否恰當？為什么？2）請逐條指出上述合同條款中的不妥之處，并提出如何改正。9、2001年5月16日，某市輕軌較新線一期工程較場口地下車站及折返線土建工程發布招標公告稱：該工程采用公開招標方式工程范圍及規模包括車站主體結構含土石方開挖、基坑防護、車站結構混凝土及鋼筋工程、通風道與出入口、軌道梁預留基坑等，投資約3000多萬元。投標人資質要求為一級資質等級，取得ISO9000質量認證，具有經濟、技術管理實力，及類似工程業績，同時市外投標人須與本市具有一級資質的投標人聯合投標。問題：1）公開招標的特點是什么？ 2）該項目對投標人資質提出的要求是否合適？請說明理由。答案一 1-5 BCAAB 6-10ABBCD 11-15CBBAC 16-2