建設工程承包合同_建設工程承包合同樣本8篇篇1建設工程承包合同發包方（簡稱甲方）：_________，聯系電話：_________，地址：_________。承包方（簡稱乙方）：_________，聯系電話：_________，地址：_________。根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同工期為：_________天。2.本工程計劃開工日期：_________年_________月_________日，計劃完工日期：_________年_________月_________日。第三條工程質量1.工程質量應達到建設方、監理方及國家相關質量評定標準的要求。2.若質量評定未達到合同要求，建設方有權要求承包方進行整改，承包方必須按建設方的要求進行整改，直至滿足合同要求。第四條工程價款及支付方式1.本工程采用固定單價承包方式，工程單價為：_________元。該單價已包含完成該工程所需的所有費用，建設方不再支付其他費用。2.支付方式：按建設方要求完成相應的工程量并經監理方確認后支付相應的款項。第五條雙方職責1.甲方職責：（1）負責辦理相關建設手續；（2）負責提供設計圖紙及技術要求；（3）負責提供施工所需的水、電等基礎設施；（4）負責協調與施工相關的各方關系；（5）負責按照合同約定支付工程款項。2.乙方職責：（1）負責按照合同約定組織施工隊伍；（2）負責按照技術要求及施工工序進行施工；（3）負責施工過程中的質量控制及安全生產；（4）負責按照合同約定及時提交結算資料；（5）負責按照合同約定完成工程竣工驗收。第六條違約責任及賠償損失1.甲方若未能按照合同約定支付工程款項或提供必要的基礎設施，應承擔相應的違約責任并賠償因此給乙方造成的全部損失。2.乙方若未能按照合同約定完成工程量或施工質量未達到合同要求，應承擔相應的違約責任并賠償因此給甲方造成的全部損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.若因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。但應提前書面通知對方，并妥善解決已完成的工程量及款項支付問題。第八條爭議解決方式1.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的條款。第九條其他約定事項1.雙方應嚴格遵守合同約定，履行自己的義務。如一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此給對方造成的全部損失。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2建設工程承包合同發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同工期為：_________歷天（從開工之日算起）。2.本工程開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。第三條合同價款1.工程合同價款為（大寫）：_________元（￥：_________元）。2.付款方式：銀行轉賬。3.付款時間：開工之日支付工程款的XX%，材料進場支付XX%，竣工驗收合格支付XX%。第四條工程質量1.工程質量必須達到合格（優良），并符合雙方約定的其他要求。2.工程質量保修期為一年。保修期從竣工驗收合格之日算起。保修期內，乙方負責維修因施工原因造成的損壞和故障。第五條雙方職責1.甲方職責：（1）提供施工所需的水、電等必要的資源。協調各施工單位的配合工作。解決施工現場出現的干擾問題。（2）在乙方人員進入工地前，負責對乙方人員進行安全教育。負責在乙方施工過程中監督工程質量、進度和安全衛生情況。有權要求乙方更換不稱職的管理人員及施工人員。對于乙方人員在施工過程中出現的問題和錯誤，甲方有權提出批評和處罰意見。對于情節嚴重的有權要求乙方停工整頓。直至辭退。對于重大質量問題或事故，甲方有權要求乙方停工整頓或終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。甲方對乙方的一切處罰都應以書面形式通知乙方。2.乙方職責：（1）乙方必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度和規定。按照合同要求認真履行自己的工作職責。由于管理不善或失職造成的事故和損失由乙方自行承擔。對于甲方提出的批評和處罰意見，乙方應認真接受并改正錯誤。對于甲方提出的停工整頓或終止合同的要求，乙方應積極配合并承擔相應的損失。（2）在簽訂合同后，乙方應盡快組織人員進場施工。嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程進行作業。確保工程質量達到優良標準。同時做好安全生產工作。在施工中由于自身原因造成的質量問題或事故由乙方自行負責。對于因不可抗力或其他非乙方原因造成的問題或事故，乙方應及時向甲方報告并積極配合處理。在竣工時，乙方應按規定提交完整的竣工資料并配合甲方進行竣工驗收工作。在保修期內，乙方應按規定履行保修義務。對于因保修不及時或不徹底造成的問題或事故由乙方自行承擔。第六條違約責任與賠償損失1.甲方若不按合同約定支付工程進度款或工程竣工結算款，每逾期一天，應支付逾期付款部分金額千分之五的違約金給乙方；若不按合同約定支付工程預付款，每逾期一天，應支付工程預付款金額千分之五的違約金給乙方；若因設計變更等原因導致工程預算增加，甲方應在設計交底前告知乙方預算增加額度和相關要求，若甲方未在設計交底前告知乙方預算增加額度和相關要求導致預算增加的部分不能按時支付時，每逾期一天，應支付該部分金額千分之五的違約金給乙方；若因甲方原因導致工程不能按時開工或中途停工時，每停工一天，應支付停工期間應支付的費用和人員工資給乙方；若因甲方原因不履行合同時，應賠償由此給乙方造成的一切損失。2.乙方若不能按時開工或中途停工時，每停工一天，應支付停工期間應支付的費用和人員工資給甲方；若不能按時完成合同約定的工程量時，每逾期一天，應支付逾期完成工程量金額千分之五的違約金給甲方；若因自身原因導致工程不能按時交付使用時，每逾期一天，應支付逾期交付使用金額千分之五的違約金給甲方；若因自身原因導致工程質量不符合合同約定時，應賠償由此給甲方造成的一切損失。對于因不可抗力或其他非乙方原因造成的問題或事故時，乙方應及時向甲方報告并積極配合處理。對于因保修不及時或不徹底造成的問題或事故時，應賠償由此給甲方造成的一切損失。3.若因一方原因導致合同不能按時履行時，應及時告知對方不能按時履行的理由和補救措施并得到對方的諒解和認可。若因一方原因導致合同無法繼續履行時應及時告知對方無法繼續履行的理由并協商解決方案或終止合同關系。在協商解決方案或終止合同關系過程中雙方應友好協商并達成書面協議后再行處理相關事宜。若協商不成時可通過仲裁或訴訟等方式解決相關爭議問題。在仲裁或訴訟過程中雙方應積極配合并提供相關證據材料以便仲裁或訴訟順利進行并取得滿意結果為止！4.若因一方原因導致合同篇3建設工程承包合同發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.合同工期：_________2.開工日期：_________3.竣工日期：_________第三條質量與檢驗1.工程質量必須達到合同規定的標準，達不到標準的部分，乙方應按甲方要求拆除并重新施工。2.乙方應在合同簽訂后，按照甲方提供的圖紙，編制詳細施工進度計劃，提交甲方批準。乙方必須按甲方批準的進度計劃施工。3.工程質量檢驗應按部頒標準執行。甲方應在施工期內，按照監理規范對工程質量進行監督檢驗。檢驗不合格工程，乙方應返工并承擔由此造成的經濟損失。甲方代表有權隨時對施工工程的質量進行監督檢驗，乙方應接受監督并認真執行甲方代表提出的有關施工建議和要求。4.工程質量檢驗以監理驗收意見為準。若監理驗收一次不能達到合同規定標準，乙方應按要求進行整改，直到監理驗收合格為止。因此造成的經濟損失由乙方承擔。5.工程質量保修期為_________年，保修期從工程竣工之日起算。在保修期內，因施工原因造成的質量問題，乙方應無償返修。6.工程質量達不到合同規定標準的部分，甲方有權要求乙方停工、返工或采取其他補救措施，直至達到合同規定的質量標準。因乙方原因達不到合同規定質量標準，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。7.工程質量檢驗及返修費用由乙方承擔。8.工程質量檢驗按以下步驟進行：首先由施工單位（乙方）自檢；其次由施工單位（乙方）會同設計單位進行初驗；最后由建設單位（甲方）會同監理、設計單位進行正式驗收。9.工程質量應符合《建設工程質量管理條例》及其他有關規范、標準的要求。如果達不到上述要求，甲方有權要求乙方停工、返工或采取其他補救措施，直至達到上述要求為止。因此造成的經濟損失由乙方承擔。10.工程質量評定以《建設工程施工質量驗收規范》為準。如果達不到上述要求，甲方有權要求乙方停工、返工或采取其他補救措施，直至達到上述要求為止。因此造成的經濟損失由乙方承擔。11.工程質量保修期自竣工驗收之日起算，保修期為_________年。在保修期內，因施工原因造成的質量問題，乙方應無償返修。由于乙方原因造成的工程質量問題或缺陷，甲方有權要求乙方無償返修或重做，直至滿足甲方要求為止。因此造成的經濟損失由乙方承擔。12.工程質量保證金的支付和返還：工程竣工驗收后，扣留工程總造價的_________%作為工程質量保證金。待工程保修期滿后無質量問題時返還給乙方。如果保修期內出現質量問題或缺陷，則扣除相應的質量保證金作為返修費用；如果質量保證金不足以支付返修費用，則甲方有權向乙方追償不足部分的經濟損失。13.工程質量不符合合同規定的標準時，甲方可要求乙方停工或返工，因此造成的損失由乙方承擔。如果由于設計原因造成工程質量問題或缺陷時，則應由設計單位承擔相應的責任和經濟損失。如果由于甲方原因造成工程質量問題或缺陷時，則應由甲方承擔相應的責任和經濟損失。篇4建設工程承包合同甲方（發包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行建設工程承包事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：___________________2.工程地點：___________________3.工程內容：___________________4.工程規模：___________________二、承包范圍及方式1.乙方承包范圍：具體包括但不限于土建、安裝、裝飾等工程內容。2.承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方負責采購所需材料并施工完成。三.工期約定1.工程開工日期：_______年____月____日。2.工程竣工日期：_______年____月____日。3.如因甲方原因或不可抗力因素導致工程延期，經甲乙雙方協商，可相應順延工期。四、質量與檢驗標準1.本工程質量標準應達到國家及地方相關標準的合格要求。2.乙方應按照國家和地方現行的工程建筑相關規范、標準和設計要求組織施工，確保工程質量。3.工程竣工驗收時，由雙方按照國家相關規定進行質量評定和驗收。五、工程造價及支付方式1.工程總造價：人民幣_______元（大寫：_________）。2.支付方式：甲方按工程進度支付工程款，具體支付細節和比例按照雙方另行簽訂的支付協議執行。六、材料設備供應1.乙方負責采購本工程所需的全部材料設備，并確保質量符合要求。2.甲方有權對乙方采購的材料設備進行檢驗，如有質量問題，乙方應負責更換。七、安全生產與文明施工1.甲乙雙方應嚴格遵守安全生產法律法規，確保施工現場安全。2.乙方負責施工現場的文明施工管理，保持現場整潔有序。八、違約責任1.若因乙方原因逾期竣工，乙方應支付違約金。2.若因甲方原因逾期付款，甲方應按逾期付款額度的千分之___向乙方支付違約金。3.如因一方違約導致合同無法繼續履行，另一方有權解除合同并要求賠償損失。九、其他約定事項1.本工程涉及的設計變更、工程聯系單等文件均作為本合同附件，具有同等法律效力。2.本合同履行過程中發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決；協商不成的，可提交有管轄權的人民法院訴訟解決。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同條款的修改和解除須經甲乙雙方協商一致并書面確認。任何一方不得擅自變更或解除本合同。本合同所附的附件與正文具有同等法律效力。本合同解釋權歸甲乙雙方共同所有。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并結算完畢后終止。甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________法定代表人（簽字）：_______________法定代表人（簽字）：_______________委托代理人（簽字）：_______________委托代理人（簽字）：_______________聯系電話：___________________聯系電話：___________________日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日篇5建設工程承包合同發包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為：_________天。開工日期自_________年_________月_________日，竣工日期至_________年_________月_________日。2.如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：（1）因甲方原因影響開工。（2）不可抗力。第三條工程合同總價及付款方式1.本工程合同總價為：_________元人民幣。大寫：_________元整。其中，乙方完成全部工程量并通過甲方驗收后，甲方支付合同總價的_________%；剩余_________%作為工程質量保證金，待工程保修期滿后支付。2.乙方應在每月底前向甲方提交已完成工程量報表，甲方在收到報表后_________天內審核并支付工程進度款。具體支付時間和金額根據甲方實際審核情況而定。第四條工程質量及保修期1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方所承包工程達不到質量標準的，必須返工，直至達到質量標準。返工費用由乙方承擔。3.保修期自工程竣工驗收之日起計，為期_________年。保修期內，乙方對所承包工程的施工質量負責。如有質量問題，乙方應及時修復或重新施工。第五條甲方責任1.甲方應按時向乙方支付工程進度款和尾款。如因甲方原因造成工程進度款或尾款未能按時支付，甲方應承擔相應的違約責任。2.甲方應提供必要的施工條件和環境。如施工場地、施工用水、用電等。3.甲方應配合乙方解決施工過程中的相關問題。如設計問題、材料供應問題等。第六條乙方責任1.乙方應按時向甲方提交已完成工程量報表，并保證報表的真實性和準確性。如因乙方原因造成工程量報表虛假或錯誤，乙方應承擔相應的違約責任。2.乙方應嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。如因乙方施工質量問題造成工程返工或重新施工，乙方應承擔相應的費用和責任。3.乙方應妥善保護施工現場的建筑物、構筑物和各種設施，避免造成損壞。如因乙方原因造成損壞，乙方應承擔相應的賠償責任。第七條違約責任及賠償標準1.甲方如未能按時支付工程進度款或尾款，應承擔相應的違約責任。具體違約責任及賠償標準根據合同條款和實際情況而定。2.乙方如未能按時完成施工任務或施工質量達不到標準要求，應承擔相應的違約責任。具體違約責任及賠償標準根據合同條款和實際情況而定。第八條合同變更與解除1.如需對合同進行變更或解除，應經過雙方協商達成一致意見后進行。合同變更或解除后，雙方應簽訂書面協議，明確變更或解除的內容、生效時間及雙方的權利和義務等。2.在合同變更或解除過程中，如因一方違約造成另一方損失，違約方應承擔相應的賠償責任。具體賠償責任及標準根據合同條款和實際情況而定。第九條其他約定事項1.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。篇6建設工程承包合同發包方（簡稱甲方）：承包方（簡稱乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：4.工程范圍和內容：第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應盡快做好人員、材料、設備的組織工作，及時進場施工，確保工期和質量。2.本合同工程計劃開工日期為：XXXX年XX月XX日，計劃完工日期為：XXXX年XX月XX日。如遇下列情況，經甲方確認后，可順延工期：（1）因甲方原因造成乙方無法按時進場施工；（2）因甲方原因造成施工中斷；（3）因甲方原因未按合同約定支付工程款；（4）不可抗力因素。第三條工程造價及支付方式1.本工程采用固定總價合同，工程總造價為人民幣：元。該造價已包括完成本工程所需的所有費用，乙方應確保該造價的準確性和完整性。2.支付方式：銀行轉賬。乙方應提供銀行賬號，以便甲方及時支付款項。第四條工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照國家有關施工規范和標準進行施工，確保工程質量符合設計要求和相關標準。2.甲方有權對工程質量進行監督，提出改進意見和要求。乙方應積極配合，按照甲方要求進行整改。3.工程完工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。驗收過程中，如發現問題，甲方應及時提出整改意見。乙方應按照甲方要求進行整改。整改完畢后，雙方應共同簽署驗收報告。如驗收合格，則雙方應共同簽署驗收合格報告。如驗收不合格，則乙方應繼續整改，直至驗收合格為止。第五條違約責任及賠償損失1.甲方若不按合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款千分之一的違約金。若甲方逾期付款超過三十天，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償因此造成的全部損失。2.乙方若不能按照合同約定的工期和質量要求完成施工任務，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款千分之一的違約金。若乙方逾期交付超過三十天，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的全部損失。3.因一方違約導致合同解除的，違約方應向另一方賠償因此造成的全部損失。包括直接損失和間接損失。具體賠償金額應根據雙方的協商確定。協商不成的，可委托第三方進行評估和鑒定。第六條爭議解決方式及管轄法院1.本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先嘗試友好協商解決。協商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。具體仲裁機構或管轄法院應根據雙方的協商確定。協商不成的，可共同選擇以下任一方式解決：仲裁委員會仲裁；向人民法院提起訴訟。仲裁或訴訟過程中產生的所有費用均由敗訴方承擔。勝訴方有權要求敗訴方賠償其因此產生的全部損失。包括直接損失和間接損失。具體賠償金額應根據雙方的協商確定。協商不成的，可委托第三方進行評估和鑒定。在仲裁或訴訟過程中，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的部分義務。仲裁裁決或法院判決作出后，雙方應遵守該裁決或判決結果執行。如有任何違反裁決或判決結果的行為發生，違約方應承擔相應的法律責任和后果。同時，守約方有權要求違約方賠償其因此產生的全部損失和額外費用。具體賠償金額應根據雙方的協商確定。協商不成的，可委托第三方進行評估和鑒定。在本合同中未明確規定爭議解決方式及管轄法院的情況下，適用中華人民共和國相關法律法規進行裁決或判決并依法執行相關裁決或判決結果及其相應法律責任和后果。篇7建設工程承包合同甲方（發包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。第一條工程概況一、工程名稱：XXXXXX工程二、工程地點：XXXXXX三、建筑面積：XXXXXX平方米四、承包范圍：XXXXXX工程施工圖所包含的全部內容五、承包方式：包工包料第二條工程價款及支付方式一、本合同工程總價款為人民幣（大寫）：XXXXXX元。二、支付方式：1.合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預付款。2.乙方完成主體結構施工后，甲方再支付乙方工程總價款的XX%。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的XX%。4.剩余工程總價款的XX%作為質量保證金，保修期滿后支付。第三條施工準備一、甲方：1.在合同簽訂后，向乙方提供有關技術要求及有關圖紙。2.在乙方進場前，負責清除施工現場的障礙物，使現場具備施工條件。3.在乙方進場前，向乙方提供施工用水、用電及夜間施工照明。4.負責辦理施工所涉及的各種審批手續。5.負責協調各工種之間的配合工作。6.按合同約定支付工程款。二、乙方：1.負責工程的測量、定位及放線工作。2.組織施工隊伍，安排施工班組，并進場熟悉施工圖紙。3.做好施工前的材料準備及試驗工作。4.按合同要求保證工期和質量。5.負責成品保護工作。6.負責提供竣工驗收相關資料。第四條施工期限一、本合同工程定于XXXX年XX月XX日開工，至XXXX年XX月XX日竣工，工期XX天。二、如遇下列情況，經甲方簽證后，工期可以順延：1.因甲方原因影響施工進度；2.因設計變更、設計錯誤或不可抗力造成不能按期開工或停工；3.甲方未按合同規定時間，及時支付工程款或所供材料、設備不按時進場而影響施工進度；4.連續停電X小時以上或臺風、暴雨（X級以上）、地震（X級以上）等自然災害造成停工。三、如果乙方因自身原因造成工期延誤，每延期一天，罰款人民幣（大寫）：XXXX元。但罰款金額不超過合同總價款的XX%。四、如果甲方要求提前竣工，經雙方協商后，乙方可采取加班加點等措施予以實施，費用由甲方承擔。但如因提前竣工所造成的一切不安全因素及經濟責任由甲方自負。五、竣工驗收：以甲方、乙方和監理公司共同驗收為準。驗收合格后，立即辦理竣工結算手續并交付甲方使用。如因甲方原因造成延期驗收，則按本合同第三條第二款辦理。如因乙方原因造成延期驗收，則每延期一天，罰款人民幣（大寫）：XXXX元。但罰款金額不超過合同總價款的XX%。如因延期驗收造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。在竣工驗收時，如發現由于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，甲方有權要求乙方無償返工維修直至合格為止；同時承擔由此造成的全部損失和責任。如果甲方要求提前竣工，經雙方協商后，乙方可采取加班加點等措施予以實施，費用由甲方承擔。但如因提前竣工所造成的一切不安全因素及經濟責任由甲方自負。六、竣工結算：在竣工驗收合格后X天內辦理完畢結算手續并交付甲方使用。如因甲方原因造成延期結算或未辦理結算手續而擅自使用該工程的，則視為該工程已經竣工驗收并交付使用；由此造成的一切損失和責任由甲方承擔。如因乙方原因造成延期結算或未辦理結算手續而擅自使用該工程的，則視為乙方違約；由此造成的一切損失和責任由乙方承擔。在竣工結算時如發現由于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷需要返工維修時所產生的費用均由乙方承擔；同時承擔由此造成的全部損失和責任。在保修期內如發生由于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷需要返工維修時所產生的費用均由乙方承擔；同時承擔由此造成的全部損失和責任。保修期滿后如發生由于甲方原因造成的質量問題或其他缺陷需要返工維修時所產生的費用均由甲方承擔；同時承擔由此造成的全部損失和責任。在篇8建設工程承包合同甲方（發包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。第一條工程概況一、工程名稱：XXXXXX工程二、工程地點：XXXXXX三、建筑面積：XXXXXX平方米四、承包范圍：本工程施工圖中所包含的全部土建工程及水暖電施工。五、承包方式：包工包料。第二條工程期限一、本工程合同總工期為XX天，自乙方進入施工現場之日起計算。二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可以順延：1.甲方未能按合同約定提供圖紙及開工條件；2.甲方未能按合同約定支付預付款、工程款；3.甲方提出的變更計劃或變更施工圖；4.不可抗力因素。第三條工程合同價款及支付方式一、本合同工程總造價為人