2025建筑工程施工合同（專業建筑工程施工合同）合同編號：簽訂地點：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程規模：1.5結構類型：1.6建筑面積：第二條合同工期2.1開工日期：2.2竣工日期：2.3總日歷天數：天2.4工期順延：如遇不可抗力、設計變更、發包方原因等，工期相應順延。承包方應在上述情況發生后7日內向發包方提交書面順延申請及證明材料。第三條合同價款3.1合同總價：本工程總價款為人民幣元（大寫：）。3.2價款構成：包括但不限于設計、施工、設備、材料、管理、利潤及稅金等全部費用。3.3調整機制：若遇材料價格波動、政策調整等，雙方另行協商確定調整方式。第四條工程款支付4.1預付款：發包方應在合同簽訂后日內支付合同總價的%作為預付款。4.2進度款：按工程進度支付，每次支付金額為當月完成工程量的%。4.3竣工結算：工程竣工驗收合格后日內，承包方提交結算報告，發包方應在日內審核完畢并支付剩余款項。第五條雙方責任與義務5.1發包方責任與義務（1）提供施工現場及周圍環境的地質、地下管線等資料，并對真實性負責。（2）辦理施工所需的所有審批手續，并承擔相應費用。（3）按約定支付工程款，不得無故拖延或扣減。（4）協調處理施工過程中涉及的周邊關系。5.2承包方責任與義務（1）嚴格按照設計圖紙、施工規范及合同要求進行施工，確保工程質量。（2）編制施工組織設計、進度計劃，并報發包方審批后執行。（3）負責施工現場的安全管理，采取必要的防護措施，避免發生安全事故。（4）妥善保護施工現場的文物、古樹名木及地下管線等。（5）及時向發包方提交工程進度、質量及安全報告。第六條材料與設備管理6.1承包方提供的材料設備須符合設計要求及國家質量標準，且需經發包方驗收合格后方可使用。6.2材料設備的采購、運輸及保管由承包方負責，費用已包含在合同總價內。6.3發包方提供材料設備的，承包方需在到場后小時內完成驗收，并妥善保管。第七條工程質量與驗收7.1工程質量標準：執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2013）及相關配套標準。7.2中間驗收：每道工序完成后，承包方應通知發包方進行驗收，未經驗收不得進行下一工序施工。7.3竣工驗收：工程完工后，承包方應在日內向發包方提交竣工驗收報告及相關資料，發包方應在日內組織驗收。第八條安全施工8.1承包方負責施工現場的安全管理，制定安全施工方案并嚴格執行。8.2承包方需為施工人員購買意外傷害保險，并承擔相關費用。8.3發生安全事故的，承包方應在第一時間報告發包方，并采取有效措施減少損失。第九條合同的變更與解除9.1合同變更：如需變更，雙方協商一致后簽訂書面補充協議。9.2合同解除：（1）因承包方原因導致工程停工超過日的，發包方有權解除合同。（2）因發包方原因導致工程停工超過日的，承包方有權解除合同。第十條違約責任10.1承包方違約責任：（1）因承包方原因導致工期延誤的，每延誤一日支付合同總價的%作為違約金。（2）工程質量不符合約定標準的，承包方應無償返工直至合格，并承擔由此造成的損失。10.2發包方違約責任：（1）未按約定支付工程款的，每逾期一日支付應付金額的%作為違約金。（2）因發包方原因導致工程停工的，賠償承包方遭受的損失。第十一條爭議解決11.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決。11.2協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1通知與送達：（1）任何一方的通知應以書面形式送達至對方指定地址。（2）發包方指定聯系人：，聯系方式：。（3）承包方指定聯系人：，聯系方式：。12.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式份，發包方執份，承包方執份。