2025YY房屋裝修合同協議書合同編號：甲方（以下簡稱業主）：乙方（以下簡稱裝修公司）：甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等相關法律法規的規定，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就房屋裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協議：第一條工程概況工程地點：房型：總施工面積：平方米施工方式：（包工包料/包工部分包料/其他）裝飾裝修內容：工程期限：自年月日開工，至年月日竣工，總工期為日歷天。第二條施工圖紙與預算乙方應根據甲方的要求，提供完整的施工圖紙和工程預算書，經甲方審核確認后作為本合同的附件。施工圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。施工圖紙的版權歸甲方所有，乙方不得擅自復制或向第三方提供。預算書應詳細列明工程項目的材料、人工、施工費用及總價款，經甲方確認后不得擅自更改。如需調整預算，需經雙方協商一致并簽署補充協議。第三條甲方的權利和義務提供施工條件：甲方應為乙方提供施工現場的水源、電源及其他必要的施工條件。甲方應負責協調鄰里關系，確保乙方施工不受干擾。支付工程款：甲方應按照本合同約定的支付方式和時間支付工程款。甲方不得無故拖延支付工程款，否則乙方有權停工并要求賠償損失。提供材料：如甲方提供裝飾材料，應按照乙方提供的材料清單及施工進度計劃，及時供應到施工現場。甲方提供的材料應符合國家規定的質量標準，因材料質量問題造成的工程損失由甲方承擔。驗收工程：甲方應按本合同約定的時間參與工程階段性驗收和竣工驗收。甲方不得無故拖延驗收時間，否則乙方有權按照合同約定要求支付工程款。第四條乙方的權利和義務提供施工圖紙與方案：乙方應在合同簽訂后日內提供完整的施工圖紙和裝修方案，并經甲方審核通過后方可開始施工。乙方不得擅自更改甲方確認的施工圖紙和方案，如需調整，需經甲方書面同意。施工組織與管理：乙方應嚴格按照國家相關法律法規和施工規范進行施工，確保工程質量和施工安全。乙方可根據施工需要安排施工人員和設備，但不得擅自增加施工人員或改變施工設備。工期保證：乙方應嚴格按照合同約定的工期完成工程，不得無故拖延工期。如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方賠償損失。工程質量管理：乙方應嚴格按照國家相關質量標準進行施工，確保工程達到約定的質量要求。乙方在施工過程中應做好隱蔽工程的記錄和驗收工作，確保隱蔽工程符合質量標準。乙方應按照約定的保修期限和范圍，履行保修義務。施工安全：乙方應嚴格按照國家相關安全規定進行施工，確保施工過程中不發生安全事故。乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，確保施工人員的安全。第五條工程價款與支付方式工程價款：本工程的總金額為人民幣元整（大寫：）。工程價款包括材料費、人工費、施工費、管理費、稅金等全部費用。支付方式：本工程采用以下支付方式：-首期款：人民幣元整，于合同簽訂后日內支付；-進度款：人民幣元整，于隱蔽工程完成并驗收合格后支付；-尾款：人民幣元整，于竣工驗收合格后支付；如遇增項工程，雙方應另行簽署補充協議，并按照本合同約定的支付方式進行支付。價款調整：除不可抗力因素外，雙方不得擅自調整工程價款。如因甲方要求增加或減少工程內容，雙方應協商一致并簽署補充協議，調整工程價款。第六條工期延誤工期順延：因下列原因導致工期順延的，乙方不承擔責任：-不可抗力因素（如自然災害、戰爭等）；-甲方未能按約定時間提供施工條件或支付工程款；-甲方提供的材料不合格或未能及時到位；-甲方要求更改施工圖紙或設計方案；如因上述原因導致工期順延，乙方應書面通知甲方，并取得甲方的確認。工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總金額的違約金。因甲方原因導致工期延誤的，工期順延，乙方不承擔任何責任。第七條工程質量與驗收材料驗收：乙方提供的材料應符合國家相關質量標準，甲方有權對材料質量進行驗收。如甲方對材料質量有異議，可在材料進場后日內提出，并由雙方共同委托檢測機構進行檢測。隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程完成后通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后日內進行驗收。如甲方未能按時驗收，乙方有權停工并要求賠償損失。竣工驗收：乙方應在工程竣工后日內通知甲方進行竣工驗收，甲方應在接到通知后日內進行驗收。竣工驗收標準：-裝修材料與施工質量符合國家相關標準；-施工圖紙與設計方案得到實現；-施工現場清理干凈，無遺留垃圾；如竣工驗收不合格，乙方應無償返工直至合格，工期相應順延。質量保修：工程竣工驗收合格后，乙方應向甲方提供《質量保修書》。質量保修期限為年，保修范圍包括（具體范圍由雙方協商確定）。在保修期限內，如發現質量問題，甲方應書面通知乙方，乙方應在接到通知后日內派人維修。第八條違約責任甲方違約責任：甲方未能按約定時間支付工程款的，每逾期一日，應向乙方支付合同總金額的違約金。甲方無故拖延驗收時間的，每逾期一日，乙方有權要求甲方支付合同總金額的違約金。甲方擅自更改施工圖紙或設計方案的，乙方有權要求甲方支付合同總金額的違約金。乙方違約責任：乙方未能按約定工期完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付合同總金額的違約金。乙方提供的材料或施工質量不符合約定標準的，乙方應無償返工并承擔造成的損失。乙方擅自更改施工圖紙或設計方案的，甲方有權要求乙方支付合同總金額的違約金。第九條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第十條其他約定事項本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽署補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋