房屋加工承攬合同與房屋單間租賃合同5篇篇1合同協議甲方（承攬方）：___________________乙方（委托方）：___________________一、房屋加工承攬合同鑒于甲方具備房屋加工的專業技術和能力，乙方需對房屋進行加工改造，雙方經友好協商，達成如下協議：1.工程概況（1）工程名稱：___________________。（2）工程地點：___________________。（3）工程內容：___________________。（4）工程期限：自合同簽訂之日起至完成全部工程內容止。2.工程價款及支付方式（1）工程總價款為人民幣________元整（￥________元）。（2）乙方應按照以下方式支付工程款項：簽訂合同后支付定金________元，工程完工驗收合格后支付尾款。3.工程質量及驗收標準（1）甲方應確保工程質量符合相關國家標準及地方標準。（2）工程完工后，乙方應按照約定的驗收標準進行驗收。如驗收不合格，甲方應負責整改至驗收合格為止。4.違約責任（1）如甲方未按合同約定完成工程，應支付違約金。（2）如乙方未按約定支付工程款項，甲方有權順延工期并要求乙方支付滯納金。二、房屋單間租賃合同鑒于甲方擁有以下房屋單間，乙方有意租賃該單間，雙方經友好協商，達成如下協議：1.租賃物及位置（1）租賃物：位于___________________的房屋單間。（2）租賃期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。2.租金及支付方式（1）月租金為人民幣________元整（￥________元）。（2）乙方應于每月的______日前支付次月的租金。3.租賃用途及規定（1）乙方僅可將租賃物作為居住使用。（2）乙方不得在租賃物內進行違法活動，不得改變租賃物的結構。4.押金及違約責任（1）乙方應在簽訂合同時支付押金人民幣________元整（￥________元）。（2）如乙方未按約定支付租金或違反租賃規定，甲方有權扣除押金作為違約金。5.合同解除與終止（1）合同期限屆滿，雙方不再續租，合同自然終止。（2）如乙方提前解除租賃合同，應提前一個月通知甲方并支付違約金。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（承攬方）：___________________（簽字蓋章）乙方（委托方）：___________________（簽字蓋章）日期：______年______月______日篇2合同協議甲方（承攬方）：___________________乙方（委托方）：___________________鑒于甲方具有房屋加工承攬的專業能力，乙方需租賃房屋單間，雙方根據平等、自愿、誠實、守信的原則，就房屋加工承攬與租賃事宜達成以下協議：一、房屋加工承攬事項1.承攬內容：甲方應按照乙方的要求，對指定的房屋進行加工改造，包括但不限于墻面涂料、地板鋪設、吊頂安裝、電路改造等。具體改造方案以雙方書面確認為準。2.工期：自本合同簽署之日起XX個月內完成。如遇特殊情況，雙方可協商延期。3.質量標準：按照國家標準及地方規范進行加工，確保工程質量。4.工程驗收：工程完成后，乙方應在XX日內組織驗收。如驗收合格，雙方簽署驗收報告；如有不合格之處，甲方應在乙方指定的時間內進行整改。二、房屋單間租賃合同事項1.租賃物：甲方將改造完成的房屋單間出租給乙方使用。2.租賃期限：自房屋單間驗收合格之日起至XXXX年XX月XX日止。3.租金及支付方式：租金總額為人民幣XX元（大寫：______元整）。乙方應于每月XX日前支付當月租金。4.押金：乙方應在簽署本合同時支付押金人民幣XX元（大寫：______元整）。租賃期滿，如乙方無違約情況，甲方應全額退還押金。5.房屋使用與維護：乙方應合理使用房屋，并負責日常維護。如因乙方原因造成房屋損壞，乙方應承擔修復費用。6.合同終止與續租：合同期滿后，如乙方需繼續租賃，應在租賃期滿前XX個月提出書面申請，并經甲方同意后辦理續租手續。三、其他條款1.違約責任：如一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.爭議解決：如雙方在執行本合同過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。4.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（承攬方）：___________________（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（委托方）：___________________（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇3合同協議甲方（承攬方）：___________________乙方（委托方）：___________________一、房屋加工承攬合同鑒于甲方具備房屋加工的專業技術和能力，乙方需要甲方對房屋進行加工改造，雙方根據平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成以下協議：1.工程概況工程名稱：___________________工程地點：___________________工程內容：___________________（包括但不限于房屋改造、裝修等）2.雙方職責甲方職責：按合同約定完成工程任務，確保工程質量和進度。乙方職責：按合同約定支付款項，提供必要的工作條件。3.工程期限開工日期：___________________竣工日期：___________________如遇特殊情況，雙方可協商順延工期。4.工程價款及支付方式工程總價款：___________________元。支付方式：___________________（現金、轉賬等支付方式）。支付時間：按工程進度分期支付。二、房屋單間租賃合同甲方（出租方）同意將其擁有的房屋單間出租給乙方（承租方）使用，雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，達成以下租賃協議：1.租賃物及位置租賃物：房屋單間位置：___________________面積：___________________平方米2.租賃期限租賃期限：自___________________年______月______日起至___________________年______月______日止。3.租金及支付方式租金：每月______元。支付方式：每月支付一次，提前______天支付下月租金。首月租金在簽訂合同時支付。4.租賃物用途及要求乙方承諾在租賃期內僅將租賃物用于居住用途，不得從事違法活動。乙方需妥善使用租賃物，不得擅自改動房屋結構。租賃期滿或合同解除時，乙方應將租賃物恢復原狀并交還甲方。甲乙雙方應對房屋的附屬設施設備進行確認并共同驗收，確保設施設備的完好。如有損壞，乙方應及時修復或按市場價賠償。甲乙雙方共同承擔租賃期間的水、電、燃氣、物業管理等費用。具體承擔比例由雙方協商確定。乙方需按時繳納各項費用，如逾期未繳，甲方有權收取滯納金。在租賃期內，甲方有義務保證房屋的結構安全，如因甲方原因導致房屋結構損壞，甲方應負責修復并賠償乙方的損失。若乙方需提前解除合同，應提前______個月通知甲方，并承擔違約責任。合同解除或到期時，乙方應將租賃物清空并交還甲方，不得留下個人物品。若乙方逾期未交還租賃物，甲方有權收取逾期占用費。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。本合同如有爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇4合同協議甲方（承攬方）：___________________乙方（委托方）：___________________鑒于甲方在房屋加工承攬方面擁有專業技術和豐富經驗，乙方需租賃房屋單間作為居住使用，現雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就房屋加工承攬及單間租賃事宜達成以下協議：一、房屋加工承攬部分1.承攬內容：甲方同意按照乙方提供的圖紙和要求，對指定房屋進行加工改造，具體包括但不限于墻面涂料粉刷、地面鋪設、水電線路改造等。2.承攬期限：自合同簽訂之日起至房屋加工完成并驗收合格之日止。3.承攬費用：乙方應按照雙方約定的費用支付甲方承攬費用，具體金額及支付方式詳見本合同第三條。4.加工標準：甲方應確保加工質量符合國家相關標準，并通過乙方的驗收。5.甲方責任：甲方在承攬過程中應確保安全施工，如因甲方原因導致的人身或財產損失，由甲方承擔全部責任。二、房屋單間租賃合同部分1.租賃物業：甲方將完成加工后的房屋單間出租給乙方使用。2.租賃期限：自房屋加工完成并驗收合格之日起至約定終止日期。3.租金及支付方式：乙方應按照雙方約定的租金支付甲方，具體金額及支付方式詳見本合同第四條。4.乙方責任：乙方應按時支付租金，并遵守租賃期間的管理規定，不得將房屋用于非法用途。5.甲方權利：甲方有權按時收取租金，并有權在乙方違反租賃規定時采取相應的處理措施。三、費用支付1.承攬費用：總計人民幣________元，分_____次支付。首次支付______元，驗收合格后支付剩余款項。2.租金支付：每月租金人民幣______元，乙方應于每月的第一天支付當月租金。四、違約責任1.若甲方未按約定完成房屋加工或加工質量不符合要求，應賠償乙方相應損失。2.若乙方未按約定支付租金或承攬費用，應按日向甲方支付違約金。3.若甲乙雙方因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。五、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。4.本合同履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可提交有管轄權的人民法院訴訟解決。甲方（承攬方）：___________________（簽字蓋章）乙方（委托方）：___________________（簽字蓋章）日期：___________________日期：___________________篇5合同協議甲方（承攬方）：____________________乙方（定作方及租賃方）：____________鑒于甲、乙雙方對房屋加工承攬及單間租賃的需求，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商一致，簽訂本合同協議。一、房屋加工承攬合同部分-----------------------第一條合同目的甲方同意按照乙方要求對房屋進行加工承攬，包括但不限于裝修、改造等工程。第二條工程內容詳細工程內容、規格、質量要求等詳見附件一《房屋加工承攬工程清單》。第三條工程期限工程開工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。第四條工程價款及支付方式工程總價款為人民幣______元，支付方式為________。具體詳見附件二《工程價款及支付方式》。第五條工程質量與驗收甲方應確保工程質量，工程竣工后，乙方組織驗收。具體驗收標準、程序等詳見附件三《工程質量與驗收條款》。二、房屋單間租賃合同部分----------------------第六條租賃物與位置乙方將位于____________________的房屋單間出租給甲方使用。第七條租賃期限租賃期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第八條租金及支付方式租金為人民幣______元/月，支付方式為________。具體詳見附件四《租金及支付方式》。第九條房屋使用與維護甲方應合理使用房屋，保持房屋及其設施完好。如有損壞，甲方應負責修復或賠償。第十條合同解除與終止合同解除與終止的條件包括但不限于租賃期限屆滿、雙方協商一致解除合同等。具體詳見合同正文相關條款。三、違約責任與其他條款--------------------第十一條違約責任如甲、乙任何一方違反合同約定，均應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。第十二條不可抗力因