漆工室內施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱：×××公司

注冊地址：××省××市××區××路××號

法定代表人：×××

聯系電話：××××××××××

電子郵箱：××××@××××.com

1.1甲方為房屋所有人或合法使用權人，擁有上述地址房屋的完全使用權和處置權。

1.2甲方同意乙方在上述地址進行室內涂料施工，并保證提供的施工場地符合國家相關法律法規及標準。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱：×××裝修工程有限公司

注冊地址：××省××市××區××路××號

法定代表人：×××

聯系電話：××××××××××

電子郵箱：××××@××××.com

2.1乙方具備國家認可的室內涂料施工資質，擁有專業的施工團隊和豐富的施工經驗。

2.2乙方同意按照甲方的要求，在上述地址進行室內涂料施工，并保證施工質量符合國家相關法律法規及標準。

合同簡介：

甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，簽訂本合同，共同完成室內涂料施工項目。雙方同意按照本合同約定的條款履行各自的權利和義務。

本合同旨在明確甲乙雙方在室內涂料施工項目中的合作事宜，包括施工范圍、質量標準、工期、價格、支付方式、違約責任等內容，以確保項目順利進行，維護雙方合法權益。

雙方確認，本合同是雙方真實意思表示，符合國家相關法律法規，具有法律約束力。自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且款項支付完畢后終止。

在本合同履行過程中，如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（買方/出租方/委托方）：×××公司

乙方（賣方/承租方/服務提供方）：×××裝修工程有限公司

簽訂日期：××年××月××日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確甲乙雙方在室內涂料施工項目中的權利和義務，確保項目順利進行，維護雙方合法權益。具體內容包括：

1.乙方應按照甲方的要求，在指定地點進行室內涂料施工。

2.甲方應提供符合施工要求的場地、電源、水源等施工條件。

3.甲方應按照約定時間支付乙方施工款項。

4.乙方應保證施工質量，按期完成施工任務。

第二條定義

為本合同所述，以下術語具有如下含義：

1.甲方：指本合同項下的房屋所有人或合法使用權人。

2.乙方：指本合同項下的室內涂料施工企業。

3.施工場地：指甲方提供的進行室內涂料施工的地點。

4.施工款項：指乙方完成施工任務后，甲方應支付給乙方的費用。

第三條雙方權利與義務

甲方權利與義務：

1.提供施工場地：甲方應保證施工場地的合法性，提供符合施工要求的場地、電源、水源等施工條件。

2.支付施工款項：甲方應按照約定的時間、金額支付乙方施工款項。

3.配合施工：甲方應積極配合乙方進行施工，提供必要的協助和支持。

4.驗收工程：甲方應按照約定的標準對乙方完成的施工工程進行驗收。

乙方權利與義務：

1.施工質量：乙方應具備國家認可的室內涂料施工資質，按照約定的質量標準完成施工任務。

2.工期保障：乙方應保證按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

3.施工安全：乙方應嚴格遵守施工安全規范，確保施工過程中的安全。

4.資料提供：乙方應向甲方提供與施工相關的技術資料、產品合格證等。

5.保修服務：乙方應對施工工程提供的產品質量承擔責任，并在驗收合格后提供一定期限的保修服務。

第四條價格與支付條件

1.施工價格：雙方根據市場行情和乙方提供的施工方案，確定室內涂料施工價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。

2.支付方式：甲方支付給乙方施工款項，可采取以下方式：

a.現金支付；

b.銀行轉賬；

c.其他雙方約定的支付方式。

3.支付時間：

a.甲方應在合同簽訂后的【】日內，向乙方支付合同總額的【】%；

b.乙方完成施工并經甲方驗收合格后，甲方應在驗收合格后的【】日內，向乙方支付剩余的【】%。

4.乙方收取施工款項后，應及時出具等額的正規發票給甲方。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。

2.乙方應保證在合同約定的工期內完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

3.甲方應按照約定的時間和金額支付乙方施工款項，如甲方逾期支付，應承擔相應的違約責任。

第六條違約責任

1.如乙方未按照約定的質量標準完成施工，甲方有權要求乙方在約定的期限內予以修復或重新施工，并有權要求乙方支付違約金。

2.如甲方未按照約定的時間和金額支付乙方施工款項，甲方應承擔相應的違約責任，并支付給乙方延遲支付的違約金。

3.如一方違反合同的其他約定，造成對方損失的，應承擔賠償責任。

4.本合同項下的違約金計算方式為：違約金額×違約天數×日違約金率。日違約金率按照中國人民銀行同期貸款基準利率的【】倍計算。

5.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條不可抗力

1.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，導致一方或雙方不能履行或部分履行合同。包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰爭、動亂、罷工等）、政府行為（如強制性停工、限制施工等）。

2.發生不可抗力事件時，受影響方應立即通知對方，并在【】日內提供相關證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應盡力克服不可抗力，減少損失，并按照雙方商定的合理期限繼續履行合同。

4.如果不可抗力事件導致合同無法繼續履行，雙方應協商終止或解除合同。

5.不可抗力事件導致的合同履行延誤或終止，不視為違約，雙方不承擔違約責任。但受影響方應盡力減少損失，并按照雙方商定的合理期限繼續履行合同。

第八條爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如果協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟是解決爭議的最終手段，雙方在訴訟過程中應遵守法院的判決。

4.除非雙方另有約定，訴訟費用由敗訴方承擔。

5.在爭議解決過程中，除非法院判決或仲裁裁決，雙方仍應繼續履行本合同的其余條款。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方應以書面形式發送通知，通知應通過合同中約定的聯系方式進行。

2.合同變更：合同履行期間，如果需要變更合同內容，必須經雙方協商一致，并以書面形式確認。

3.合同終止條件：除非合同約定的終止條件滿足，否則任何一方不得單方面終止合同。合同終止條件包括但不限于乙方嚴重違約、甲方明確表示不再繼續履行合同等。

4.合同解除：在合同履行期間，如果一方明確表示不再繼續履行合同，或因不可抗力導致合同無法繼續履行，雙方可以協商解除合同。

5.合同解除后，雙方應按照約定處理已發生的款項、財產等問題。

第十條附則

1.本合同的附件為本合同的有效組成部分，與正文具有同等的法律效力。

2.本合同附件包括但不限于施工方案、設計圖紙、材料規格說明