2025水電安裝承包合同范本本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發包方）：法定代表人（或負責人）：地址：聯系方式：乙方（承包方）：法定代表人（或負責人）：地址：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就水電安裝工程承包事宜達成一致意見，簽訂本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：本工程包括但不限于以下內容：（1）給排水系統安裝；（2）電氣系統安裝；（3）消防系統安裝；（4）其他相關附屬設施的安裝；工程規模：本工程總建筑面積為平方米，其中地上層，地下層；承包范圍：乙方負責完成本工程自圖紙設計范圍內的水電安裝施工，具體包括但不限于以下內容：（1）給排水管道安裝；（2）電氣線路敷設及設備安裝；（3）消防設備及系統的安裝調試；（4）其他水電相關設施的安裝；質量要求：乙方需嚴格按照國家及地方現行的施工質量驗收規范和標準進行施工，確保工程質量達到優良標準。二、工期要求開工日期：本工程定于年月日開工；竣工日期：本工程定于年月日竣工；總工期：共計天（日歷天）；工期順延：（1）因甲方原因導致的停工或延誤，工期相應順延；（2）因不可抗力因素（如地震、臺風、洪水等）導致的停工，工期相應順延；（3）其他經雙方協商一致同意順延工期的情況；延期違約責任：若乙方未能按合同約定的工期完成施工，每逾期一天，乙方應支付甲方合同總價的‰作為違約金。三、合同價款合同總價：本合同總價為人民幣元（大寫：），具體包括以下內容：（1）人工費；（2）材料費；（3）機械費；（4）管理費；（5）利潤；（6）稅金；付款方式：（1）預付款：甲方在合同簽訂后日內支付合同總價的%作為預付款；（2）進度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%；（3）竣工驗收款：工程竣工驗收合格后日內支付至合同總價的%；（4）質保金：剩余%作為質保金，待質保期滿后無質量問題一次性無息返還；變更簽證：如工程內容或設計發生變更，需經甲方書面確認后方可實施，簽證價款在工程竣工結算時一并核算；結算方式：本工程結算以實際完成的工程量為準，按雙方約定的單價據實結算。四、雙方權利與義務甲方權利與義務：負責提供施工圖紙及相關技術文件，并組織設計交底和圖紙會審；負責辦理施工許可證及其它相關手續；按時支付工程款，確保乙方正常施工；負責協調乙方與土建單位的配合關系；對乙方的施工質量、進度、安全進行監督和檢查；按時組織工程驗收。乙方權利與義務：編制施工組織設計及進度計劃，并報甲方批準后實施；嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，確保工程質量達到優良標準；負責施工人員的安全教育和技術交底，確保施工安全；施工過程中發現圖紙錯誤或不合理之處，應及時書面通知甲方；負責施工現場的安全防護和文明施工，做到工完場清；配合甲方進行隱蔽工程驗收和竣工驗收。五、工期與質量工期管理：乙方應嚴格按照合同約定的工期組織施工，確保工程按期完工。如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付違約金；質量管理：（1）乙方應嚴格按照國家及地方現行的施工質量驗收規范和標準進行施工；（2）隱蔽工程完成后，乙方應通知甲方進行驗收，未經驗收不得進入下一道工序；（3）工程竣工后，乙方應提供完整的竣工資料，并配合甲方進行竣工驗收；（4）工程質量達不到優良標準時，乙方應無條件返工直至合格，返工費用由乙方承擔；質保期：本工程的質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質保期內，乙方應無償修復因施工原因造成的質量問題。六、安全與文明施工安全施工：乙方應嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律法規，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任及費用；文明施工：乙方應加強施工管理，做到施工現場整潔有序，材料堆放整齊，垃圾及時清理。如因乙方原因造成環境污染或擾民問題，乙方應承擔全部責任；治安管理：乙方應加強施工人員的治安管理，嚴禁偷盜、打架等違法行為。如發生此類事件，乙方應承擔全部責任。七、違約責任甲方違約責任：（1）如因甲方原因導致工程停工或延誤，工期相應順延；（2）如甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，甲方應支付乙方應付金額的‰作為違約金；乙方違約責任：（1）如因乙方原因導致工程工期延誤，每逾期一天，乙方應支付甲方合同總價的‰作為違約金；（2）如乙方施工質量不符合要求，乙方應無條件返工直至合格，返工費用由乙方承擔；（3）如乙方違反安全文明施工規定，甲方有權要求乙方整改，情節嚴重的甲方有權解除合同。八、爭議解決因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成時，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。九、合同生效與終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力；本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：